简洁劳务承包合同协议书.docx

《简洁劳务承包合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简洁劳务承包合同协议书.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、简洁劳务承包合同协议书 目前我国的劳务承包事业除取得肯定的.效益外,已开头产生经济效益，我今日下面就给大家整理承包合同，有喜爱的就大家一起来学习一下吧 有关简洁劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平，公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理

2、等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 其次条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、其次个月底开头支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关

3、安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好安全工作，搞好进场人员安全训练，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量

4、意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的预备工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期;合同内主体结构2022年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20220元罚款。 7.2必需严格执行双方商定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度方案，严格按进度方案施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现

5、场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场干净，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准，双方商定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的

6、材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。 承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁铺张材料，发觉材料铺张，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按方案提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过商定工期的租赁费由承包人担当 。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电

7、一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期掌握方案，审查承包人编制的具体施工进度方案和专项方案。 10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发觉有违反商定规定，发包人提出整改看法，督促承包人进行整改，承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳

8、动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。 11.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随便变更备案人员，听从发包人的统一支配。 11.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜使用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。乐观做好各项预备工作。 11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面训练，自觉遵

9、守发包人现场管理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的“三险”。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人.及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 12.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包

10、人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第.条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_

11、 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 个人劳务承包合同协议书 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 其次条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(详细见5.2) 第三条 工程工期 开工日期： 以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开头计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为： 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格 第五条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包

12、方式及单价： 合同价格：本分包工程采纳固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按 元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方商定的全部工作量 2.承包价格所包含的内容： (1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放; (2)甲方供应塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资; (3)其他全部土建所需小型工具附件; (4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。 第六条 甲方责任和义务 1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 2.准时供应由甲方供应的施工机械设备、材料等。 3.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。

13、 4.统筹支配、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地; 第七条 乙方的责任和义务： 1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量; 2加强对现场操作工人的安全训练; 3仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产; 4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并担当一切经济费用于法律责任。 第八条 结算及付款方式 1、 工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算; 2、 工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳

14、务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。 第九条 争议 1. 假如甲方不根据本合同的商定支付劳务酬劳，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以发出通知解除合同，甲方必需赔偿乙方因此而患病的损失。 2 . 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而患病的损失。 3. 乙方在施工中不能按甲方合理支配的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权

15、要求乙方清场，并不与结帐。 3.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 第十条 不行抗力：执行国家通行条款 第十一条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 第十二条 合同份数 本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。 补充条款 乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年

16、_月_日 _年_月_日 简洁劳务承包合同格式 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为 ，地点在 。 二、承包方式与要求 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该 工程按 的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容： 等内容。 四、工程质量与安全 依据规范要求，该工程质量要求达到合格。 乙方施工人

17、员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守安全操作规程，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行安全交底训练，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、付款方式与工期： 六、双方权力与义务 (一)甲方 1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2.甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。 (二)乙方

18、 1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2.乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。 3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员.、身份证。 5.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 七、违约责任与其他 1.以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 简洁劳务承包合同协议书相关