《22年监理工程师考试试题及答案5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年监理工程师考试试题及答案5篇.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、22年监理工程师考试试题及答案5篇22年监理工程师考试试题及答案5篇 第1篇在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的( )。 A. 勘察规划 B. 勘察方案 C. 勘察管理文件 D. 勘察工作责任制答案：B解析：在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用答案：B解析：建设工程施工合同(示范文本)规定，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等
2、费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由责任者依法承担相应责任。在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是()。A.行政法人B.事业法人C.社团法人D.政府法人答案：D解析：考点:合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。 根据国务院关于投资体制改革的决定，民营企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，需向政府提交（ ）。A.项目申请报告B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.开工报告
3、 答案：A解析：本题考核的是非政府投资工程。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批。企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。在工程建设中，工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理和技术服务，这属于建设工程监理性质中的（）。 A.独立性B.服务性C.公平性D.科学性答案：B解析：本题考查的是建设工程监理涵义及性质。服务性指的是：在工程建设中，工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理和技术服务。工
4、程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工；既不向建设单位承包工程造价，也不参与施工单位的利润分成。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10以上，应当重新（）。A.编制项目建议书B.编制可行性研究报告C.评估可行性研究报告D.向原审批单位报批可行性研究报告答案：D解析：考点:“建设实施阶段的工作内容”。初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，编制工程总概算。初步设计不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的建设规模、
5、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。因此，本题的正确答案为D。根据标准施工合同，以下（）属于投标函附录的内容。A.施工工程标段B.缺陷责任期C.分包工程部位D.签约合同价E.项目经理人选答案：B,C,E解析：本题考查的是标准施工合同文件。选项AD属于合同协议书中的内容。需要进行大量土石方工程的铁路工程，以()作为正式开工日期。A.任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期B.临时建筑开始施工的日期C.正式开始打桩的日期D.开始进行土石方
6、工程施工日期答案：D解析：2022版教材P11-13本题考查的是工程建设程序。需要进行大量土石方工程的铁路工程，以开始进行土石方工程施工日期作为正式开工日期。建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A.邀请公告B.招标公告C.资格预审公告D.投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，
7、应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。22年监理工程师考试试题及答案5篇 第2篇在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有( )。A.建筑工程一切险或安装工程一切险B.建设工程设计责任险C.进场的材料和工程设备的保险D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险答案：A,B,C,E解析：2022版教材P126-127承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险
8、。(2022年真题)某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为(）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00答案：B解析：本题考查的是物价变化。308（327-3101.05）309.5元/m3施工期到（ ）为止。A.承包方递送竣工验收报告日期 B.工程接收证书签收日C.竣工验收合格日期 D.工程接收证书中写明的实际竣工日期答案：D解析：根据建设工程监理规范GB/T 50319-2022，项
9、目监理机构的监理人员应由（）组成。A.造价工程师B.专业监理工程师C.注册建筑师D.总监理工程师E.监理员答案：B,D,E解析：本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构的监理人员应由一名总监理工程师、若干名专业监理工程师和监理员组成，且专业配套，数量应满足监理工作和建设工程监理合同对监理工作深度及建设工程监理目标控制的要求，必要时可设总监理工程师代表。某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提
10、出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。答案：解析：3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为2个月。理由：处于关键线路上的E工作拖后2个月，影响总工期2个月，其他工作没有影响工期。组建项目监理机构时，总监理工程师应依据的监理文件是()。A.监理大纲和监理细则B.监理规划和监理细则C.监理规划和监理
11、合同D.监理大纲和监理合同答案：D解析：本题考查的是建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师应根据监理大纲和签订的建设工程监理合同确定项目监理机构人员及岗位职责，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时调整。下列职责中，属于专业监理工程师职责的是()A、组织编写并签发监理月报B、审定承包单位提交的进度计划C、审核工程计量的数据和原始凭证D、对工序施工质量检查结果进行记录答案：C解析：选项A、B属于总监理工程师的职责；选项D属于监理员的职责。总监理工程师职责包括（）。A.组织编写监理日志，参与编写监理月报B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料C.组织审查和处理工程变更D.组织审核施工
12、单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算E.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况答案：B,C,D,E解析：2022版教材P105总监理工程师职责包括：（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资格；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证
13、书，组织审核竣工结算；（10）组织审查和处理工程变更；（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；（13）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料。对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围
14、绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.处理记录整理归档答案：A,B,D,E解析：考点: “工程质量缺陷的处理”。工程施工过程中，由于种种主观和客观原因，出现质量缺陷往往难以避免。对已发生的质量缺陷，项目监理机构应按下列程序进行处理：发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理；施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案；项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见；施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行
15、验收；质量缺陷处理完毕后，项日监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单t质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见；处理记录整理归档。因此，本题的正确答案为ABDE。22年监理工程师考试试题及答案5篇 第3篇某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务，监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件：事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理
16、工程师的变更方案，总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称，乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位对该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监
17、理工程师对该工序停工予以确认，并在合同规定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实该材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件4：乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称，此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件5：对上述施工单位的索赔，建设单位称，本次停工是监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，该停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。5.在事件5中建设单位的说法县否下确？为什么？答案：解析：5.建设单位的说法不正确。因为监理工程师是在合同授权内履行职责，监理
18、工程师的行为并无不当之处，因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。依据建设工程监理规范，监理实施细则的主要内容包括()。A.监理组织形式B.监理工作要点C.监理工作制度D.监理设施答案：B解析：建设工程监理规范明确规定了监理实施细则应包含的内容，即：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点，以及监理工作方法及措施。根据招标投标法，下列表述正确的有（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人C.招标人和中标人应当自中标通知书收到之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同D.投标人不得以
19、低于成本的报价竞标E.开标地点应由招标人在开标前的规定时间书面通知所有购买招标文件的潜在投标人答案：A,D解析：本题考查的是招标投标法主要内容。选项B错误，联合体投标时，其共同投标协议应连同投标文件一并提交给招标人；选项C错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；选项E错误，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。根据建设工程监理规范GBT 503192022，监理员的任职条件有()。A.中专及以上学历B.中级及以上专业技术职称C.经过监理业务培训D.工程类注册执业资格E.2年及以上工程实践经验答案：A,C解析：考点:项目监理机构的设立
20、。监理员由具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员担任。割切检查法的步骤描述正确的是（）。A.把检查之后的日期作为剩余网络计划的开始日期 B.去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络计划进行分析 C.若产生正时差，则说明项目进度拖后 D.应在出现正时差的工作路线上，调整工作持续时间答案：B解析：本题考查的是施工进度的动态分析与调整。选项A，把检查当前日期作为剩余网络计划的开始日期；选项C，若产生负时差，则说明项目进度拖后选项D，应在出现负时差的工作路线上，调整工作持续时间，消除负时差，以保证工期按期实现。当委托人更换其代表时，应提前()天通知监理人。A.7B.14C.20D.30答案：B解析
21、：2022版教材P84-87本题考查的是建设工程监理合同履行。委托人更换委托人代表的，应提前14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。2022 年3 月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500 万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。2022 年3 月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626答案：A解析：固定系数为O.3,合同调值部分为O.7,水泥的费用占合同调值部分的40%,即占合同的O.740%=0.28,其它材料占
22、合同的O.760%=0.42。应调整合同价差额=15000.3+(1+20%)0.28+0.42-1=150020%0.28=84 万元。建筑工程概算编制的基本方法有（ ）。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法答案：B,C解析：在控制图中出现“链”的异常现象，根据规定，当连续出现（）链时，应判定工序异常，需采取处理措施。A.五点B.六点C.七点D.八点答案：C解析：2022版教材P64-79链。是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。22年监理工程师考试试题及
23、答案5篇 第4篇建设工程质量管理条例规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.72答案：B解析：2022版教材P40建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理。任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备及工、器
24、具购置费3000万元，工程建设其他费600万元，涨价预备费率为3，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.5930B.5948C.6090D.6108答案：A解析：考点:我国现行建设工程投资构成。计算涨价预备费=000(1+3)1-1=150(万元)，则建设投资=静态投资+建设期利息+涨价预备费=2000+3000+600+180+150=5930(万元)。某公路工程项目的施工承包合同，签约合同价为 8000 万元人民币（其中直接费为 5200 万元），建设工期为 18 个月，在施工过程中，发生如下五项事件：事件 1：由于发包人原因提出对原设计修改，
25、造成全场性停工 45 天。事件 2：在基础开挖过程中，个别部位实际土质与发包人在招标时提供的参考资料中给定地质资料不符，造成施工直接费增加 2 万元，相应工序的持续时间增加了 4 天。事件 3：在基础施工中，承包人除了按设计要求对基底进行了妥善处理外，承包人为了保证质量，扩大了基坑底面尺寸，还将基础混凝土强度由 C15 提高到 C20，造成施工直接费增加 11 万元，相应工序的持续时间增加了 5 天。事件 4：在桥墩施工过程中，因发包人提供的施工图纸有误，造成施工直接费增加 4 万元，相应工序的持续时间增加了 6 天；事件 5：进入雨季施工，恰逢 50 年一遇的大暴雨，造成停工损失 3 万元，
26、工期增加了 8 天。在以上事件中，除第 1 和 5 项外，其余工序均未发生在关键线路上。施工过程中，承包人在合同约定的期限内向监理人提出工期和费用索赔，承包人提出如下索赔要求：(1)增加合同工期 68 天；(2)增加费用 137.19 万元，计算如下：发包人变更设计，图纸延误，损失 45 天（1.5 月）的管理费和利润：管理费=合同价工期管理费费率延误时间=8000 万元18 月12%1.5 月=80 万元利润=（合同价+管理费）工期利润率延误时间=(8000+80)万元18 月5%1.5 月=33.67 万元合计 113.67 万元。地质资料不符、混凝土强度提高、桥墩图纸错误、暴雨等因素造成
27、的费用增加，计算如下：直接费 20 万元。管理费=20 万元12%=2.4 万元；利润=(20+2.4)万元5%=1.12 万元；合计 23.52 万元。问题：(1)承包人针对施工过程中所发生的上述事件提出的费用索赔和工期索赔是否成立，为什么？(2)承包人索赔计算方法是否正确？应如何计算？（计算以万元为单位，保留两位小数）(3)如果在工程缺陷责任期间发生了由承包人原因引起的质量问题，在监理人多次书面指令承问题(1):答案：解析：问题(1):事件 1：由于发包人修改设计，监理人同意索赔，事件 2：承包人针对事件 2 所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为发包人提供的参考资料不构成合同文件，对于
28、发包人提供的参考资料承包人应对他自己就该资料的解释、推论和使用负责，这是承包人应承担的风险。事件 3：承包人针对事件 3 所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为扩大基坑底面尺寸及提高混凝土强度等级并非监理人下达变更指令所致，该工作属于承包人采取的质量保证措施。事件 4：承包人针对事件 4 所提出的费用索赔成立，因为这是由于发包人提供的施工图纸有误。工期索赔不成立，因该延误未发生在关键线路上，对总工期并无影响。事件 5：承包人针对事件 5 所提出的费用索赔不成立，工期索赔成立。因为该事件是由于异常恶劣的气候条件造成的，承包人不应得到费用补偿。问题(2):工期索赔为 53 天，即发包人修改设计和
29、暴雨的影响可索赔工期；增加费用 78.58 万元，计算如下：发包人变更设计，图纸延误，损失 45 天（1.5 月）的管理费和利润，计算基数应为直接费，不应为合同价；管理费=直接费工期管理费费率延误时间=5200 万元18 月12%1.5 月=52 万元利润=（直接费延误时间工期+管理费）利润率=(52001.518+52)万元5010=24.27万元合计 76.27 万元。桥墩图纸错误造成的费用增加为 4.70 万元，计算如下：直接费 4 万元；管理费=4 万元12%=0.48 万元；利润=(4+0.48)万元5%=0.22 万元；合计 4.70 万元。问题(3):所发生的维修费用应由承包人承
30、担，发包人可从质量保证金中扣除某分项工程的计进度与1-6月检查的实进度如下图所示,从图中获得的正确信息有()。A.第1月实际进度拖后5%B.第2月实际进度超前5%C.第3月实际进度与计划进度相同D.第4月实际进度拖后5%E.5月底实际进度拖后5%答案：D,E解析：A错误，第1月实际进度8%，计划进度10%，拖后2%。B错误，第2月当月实际完成35%-8%=27%，计划完成30%-10%=20%，超前7%。C错误，第3月当月实际完成50%-35%=15%，计划完成40%-30%=10%，超前5%。D正确，第4月当月实际完成75%-50%=25%，计划完成70%-40%=30%，拖后5%。E正确，
31、到4月底实际进度累计完成75%，计划累计完成70%，超前5%某承包商承担了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商无权提出延长工期申请的原因是()。A.施工图纸未按时提交B.施工场地未按时提供C.设计考虑不周而导致设计变更D.施工机械未按时进场答案：D解析：考点:工程延期的申报与审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；(3)异常恶劣的
32、气候条件；(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。某桥梁工程施工过程中，由于地基条件发生了变化，建设单位根据施工合同条款的约定提出增加两根2.0m钻孔桩的变更要求，监理机构根据合同规定向承包人发出了变更指令。在对该变更进行估价时发现，合同工程量清单中没有42.0m钻孔桩的价格，而有1.5m钻孔桩的价格。监理工程师提出参考（借用）相邻标段工程2.0m钻孔桩的价格。施工单位认为该价格太低，于是提出自己组价计算的资料，根据该资料计算出的价格比相邻标段工程的价格高50%，试就上述背景资料回答以下问题：3.承包人能否提出变更工程
33、价格？为什么？答案：解析：3.承包人可以提出变更工程价格。根据合同条款规定，承包人在收到监理工程师发出的变更指示或变更意向书后，向监理工程师提交变更报价书，详细开列变更工程的价格组成及其依据。 采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()的日期。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续 答案：B解析： 本题考查的是竣工验收管理。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。工程质量控制是为了保证工程质量满足(
34、)、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。A工程合同B工程质量控制是为了保证工程质量满足（ ）、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。工程合同质量目标质量计划质量手册正确答案：A在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的()。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.资格审查办法前附表E.资格预审公告答案：A,C解析：考点:标准资格预审文件概述。在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的“申请人须知”(申请人须知前附表除外)、“资格审查办法
35、”(资格审查办法前附表除外)。22年监理工程师考试试题及答案5篇 第5篇关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级答案：C解析：发包人通常可能是建设单位或者工程总承包单位下列选项中，建设工程进入工程质量保修期的时间为()。A.提交竣工验收报告之日起B.竣工验收之日起C.竣工验收合格之日起D.竣工验收合格后15日起答案：C解析：考点:工程建设程序。建设工程自竣工验收合格之日起进入工程质量保修期。拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相
36、同的部分可采用（ ）审查施工图预算。A.标准预算审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法答案：B解析：对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这种情况下可采用的质量事故处理方案的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较答案：C解析：2022教材P190-196对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。发生重大事故以后，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()日内做出批复。A.3B.7C.15D.30答案：C解析：考点:生
37、产安全事故报告和调查处理条例相关内容。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。监理单位审查施工单位的管理制度、人员资格及验收手续时，应该审查（）。A.审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况B.审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性C.审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格D.核查施工机械和设施的安全许可验收手续E.专项施工方案答案：A,B,C,D解析：本题考查的是安全生产管理。项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性；审查施工单位项目
38、经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；核查施工机械和设施的安全许可验收手续。关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行答案：A,C,E解析：保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的
39、保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证舍同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括（）.A.工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程B.一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同C.工程规模比较大，工期比较长D.工程规模较大，地域比较分散E.工程规模比较小，技术要求比较高
40、答案：A,B,D解析：考点:“项目监理机构设立的基本要求”。项目监理机构的监理人员应由一名总监理工程师、若干名专业监理工程师和监理员组成，且专业配套，数量应满足监理工作和建设工程监理合同对监理工作深度及建设工程监理目标控制的要求，必要时可设总监理工程师代表。项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括：工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表；一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表；工程规模较大，地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程师代表。除总监理工程师、专业监理工程师和监理员外，项目监理机构还可根据监理工作需要，配备文秘、翻译、司机或其他行政辅助人员。因此，本题的正确答案为ABD。在网络计划的工期优化中， 当出现多条关键线路时， 必须（）。A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路C.压缩其中一条关键线路的总持续时间D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同的数值E.各条关键线路上均应有工作被压缩答案：A,E解析：