《21年招标师考试试题题库7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师考试试题题库7章.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年招标师考试试题题库7章21年招标师考试试题题库7章 第1章项目需求分析的基本过程包括()。A、直观描述项目的需求B、评估和审核需求分析报告C、利用示意图形象表达客户需求D、建立项目需求跟踪系统E、分析需求的反馈意见答案：A,B,C,D解析：项目需求分析的基本过程包括：确定和排列客户需求重点。把客户需求转化为项目需求，进而设计项目的技术路线。直观描述项目的需求。利用示意图形象表达客户需求。建立项目需求跟踪系统。准确预测环境及市场的变化，预测客户需求的可能变化，建立项目需求跟踪系统是需求分析及管理中的一项重要工作。评估和审核需求分析报告。需求报告的初稿完成后，应组织项目发起人、客户以及其他相
2、关的项目利益相关方对报告进行评估和审核，在共同讨论后达成一致的意见。项目组合管理的特点体现在()。A、项目之间的相互关系B、信息的不确定性C、风险的不确定性D、多目标的战略考虑E、决策领域的多样性答案：A,B,D,E解析：项目组合管理是组织及其战略层面的管理活动，是进行组织决策的过程，代表着组织的投资意图和投资方向。项目组合管理的特点体现在：信息的不确定性；多目标的战略考虑；项目之间的相互关系；决策领域的多样性。关于工程总承包合同主体与客体的法律地位，下列说法正确的有()。A、工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人B、工程总承包
3、合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人C、作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人D、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，不一定需要持有国家认可的相应资质证书E、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包答案：A,B,C,E解析：AC两项，工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，发包人有时称建设单位、业主或项目法人。作为建设工程的发包人应具有合法
4、性，才能成为法律意义上的发包人。合格的发包人应具有对外独立承担民事责任的能力，通常为法人或其他组织。BD两项，工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书。E项，工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包。勘察合同的内容包括()。A、委托任务的工作范围B、合同工期C、勘察发包人的主要责任D、发包人应向勘察人提供的现场工作条件E、勘察费用答案：A,B,D,E解析：
5、本题的考点为勘察合同的内容。勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。工程施工承包方式的典型模式为()。A、“设计+施工”B、“设计一施工”C、“设计采购建造”D、“工厂设备与设计+施工”答案：B解析：工程承包方式主要有施工承包方式和设计一施工一体化承包方式两类。其中，施工承包方式是指工程设计和施工分离，分别由不同主体负责实施，工程承包人按照招标人提供的设计图纸和技术规范施工，典型模式表现为传统的“设计
6、一施工”建设管理模式。ACD三项是设计一施工一体化承包方式的典型模式。在建设工程总承包/设计施工一体化合同中，发包人承担的主要任务不包括（ ）。A.按照约定向承包人支付工程款B.向承包人提供现场C.协助承包人申请有关许可、执照和批准D.提供履约保证答案：D解析：发包人一般承担的主要义务有：组织并完成生产工艺设计、方案设计（工程方案），编制材料设备品牌清单，编制工程总承包/设计施工一体化承包的招标文件，发标回标，分两阶段组织分别的技术与商务评标，商签工程总承包/设计施工一体化承包合同，确定施工质量监理单位，组织审核承包商编制的施工图/加工图纸，下达开工令；向承包人提供现场，协助承包人申请有关许可
7、、执照和批准，按照约定向承包人支付工程款，组织项目的工程验收（包括组织工业生产设备的调试与试生产，最终达到设计生产纲领）。D项，提供履约保证是承包人的义务。属于招标采购项目沟通管理主要工作内容的有()。A、制定与政府监管部门、委托人等相关人员的沟通计划B、利用或建立信息体系C、编制沟通管理的措施D、制定团队成员之间交流与沟通计划并实施E、收集并分析市场信息答案：A,B,C,D解析：本题的考点为招标采购项目沟通管理的主要工作内容。招标采购项目沟通管理的主要工作内容：制定与政府监管部门、委托人等相关人员，的沟通计划，利用或建立信息体系，编制沟通管理的措施，执行情况报告；制定团队成员之间交流与沟通计
8、划并实施。收集并分析市场信息属于采购管理的主要工作内容。21年招标师考试试题题库7章 第2章货物投标文件的内容不包括（ ）。A.投标一览表 B.投标保证金C.施工组织设计 D.已标价的工程量清单E.资格审查资料或资格预审更新资料答案：C,D,E解析：货物投标文件的内容包括：投标函；投标一览表；法定代表人身份证明或授权委托书；货物制造商和代理商资格声明以及授权函；技术性能参数的详细描述；商务和技术偏差表；投标保证金；资格后审证明文件或资格预审更新资料。某项目法人拟建设一工业园区。园区方案设计、科技创新基地施工总承包、中央空调设备供货三个标包拟采用公开招标方式采购。园区方案设计包：因拟建申请成为国
9、家级高新技术产业园区，本项目对于园区设计功能定位、设计原则和思路、设计服务等方面提出了较高要求。科技创新基地施工包：本标的属于群体工程，工期紧，对施工组织能力要求较高。本地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚的兴趣。中央空调设备采购包：本标的的生产技术比较成熟。受金融危机影响，多家以出口为主的企业也把目光转向了国内市场，使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。在编制招标方案和招标文件的过程中，招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标包中投标人投标报价得分，用示意图表示，如图6-1所示。1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法（各计算方法表示为：A：方法一；B
10、：方法二；C：方法三）。2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险（各种风险表示为：D：投标中的不公平竞争风险；E：评标中的决策风险；F：履约风险）。3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施。各种应对措施表示为：G：设置招标控制价。H：加强对投标文件雷同性的分析及审核。I：编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款。J：适当提高对投标人业绩方面的要求。K：适当提高履约保证金的金额。L：采用资格后审。M：采用资格预审。N：适当使示意图中报价得分计算直线平缓。O：详细界定每个评审因素的评审标准，压缩评标委员会成员的自由裁量空间。P：从国家级专家库中抽取专家。Q：适当延长
11、评标时间。R：用随机抽取的方式确定中标人。S：限制关联企业同时投标。T：采用计算机辅助评标系统。作答要求：将专用答题卡上见表6-5中相应栏目内表示所选方法、最大风险和应对措施的字母用2B铅笔涂黑。对于问题3，各项措施可重复用于应对不同风险。每个栏目内，少选的，得部分分；错选的，该栏不得分。答案：解析：1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，见表6-6。2.识别每种报价得分计算方法的最大风险，见表6-6。3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施，见表6-6。根据公司法，有限责任公司董事会可以行使的职权有()。A、决定公司的经营计划B、
12、审议批准公司的利润分配方案C、制定公司的基本管理制度D、决定公司的投资方案E、对发行公司债券作出决议答案：A,C,D解析：董事会的职权是：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。BE两项属于股东会的职
13、权。招标师的职业权利是指招标师依法从业所享有的权利。包括 （）A.保密B.诚信履约C.维护招标投标秩序D.自主选择从业单位E.依法开展招标采购业务并获取劳动报酬答案：C,D,E解析：解析 招标师职业权利是指招标师依法从业所享有的权利。包括：（1）自主选择从业单位的权利；（2）依法开展招标采购业务并获取劳动报酬的权利；（3）维护招标投标秩序的权利。工程总承包的主要方式包括()等。A、设计采购施工/交钥匙总承包B、采购一施工总承包C、设计一施工总承包D、设计施工/交钥匙总承包E、采购施工/交钥匙总承包答案：A,C解析：根据工程建设项目的类型、规模和项目业主发包的不同内容，工程总承包可采用设计采购施
14、工(EPC)/交钥匙总承包、设计一施工总承包(DB)等方式。对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理的活动称为()。A、项目采购管理B、项目沟通管理C、项目人力资源管理D、项目风险管理答案：A解析：项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源、产品、服务或成果的过程进行管理，旨在确保项目采购的经济性、及时性、质量符合性和程序规范性。下列关于招标采购标准化管理特点的说法错误的是()。A、标准化管理融政策性、技术性为一体B、标准化管理贯穿项目整体项目管理的全过程C、招标采购的标准化具有连续性D、招标采购的标准化具有静态稳定性答案：D解析：D项，招标采购的标准化具有动态性，随着招标采购的内、外部的政
15、策、标准和要求的不断变化和提高，导致招标采购的标准化工作具有一定的动态性。21年招标师考试试题题库7章 第3章招标采购工作横道图的时间维决定着( )。A、项目计划粗略的程度B、项目进度完成的情况C、项目范围的确定D、项目质量的好坏答案：A解析：下列事宜中，依法可以由招标代理机构承担的包括()。A、出售资格预审文件B、组织开标、评标C、编写评标报告D、向投标人解释评标过程E、发出中标通知书答案：A,B解析：参见第1题解析。根据反垄断法，滥用行政权力排除、限制竞争的行为是一种垄断行为，有可能实施这种行为的主体包括()。A、行业协会B、商会C、行政机关D、企业集团E、法律、法规授权的具有管理公共事务
16、职能的组织答案：C,E解析：滥用行政权力排除、限制竞争，即所谓的行政垄断。反垄断法第8条规定，行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，排除、限制竞争。滥用行政权力排除、限制竞争的主体是行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。某项工程的总承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付问题上发生了纠纷，乙公司向仲裁机构申请仲裁。双方约定由3名仲裁员组成仲裁庭，但在选定首席仲裁员耐，双方出现了分歧。那么本案中的首席仲裁员()。A、可以不设B、应当由甲和乙各自提出一名首席仲裁员的人选，由仲裁委员会主任从中选定C、可以由甲乙双方共同委托仲裁委员会主任指定D、应当由
17、申请人乙公司选定E、可以由甲乙双方选定答案：C,E解析：仲裁法第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。下列关于工程设计资质的说法正确的有()。A、工程设计综合资质是指涵盖21个行业的设计资质B、工程设计综合资质分为甲、乙、丙三级C、工程设计行业资质分为甲、乙级，少数行业设丙级D、工程设计专业资质分为甲、乙级，少数行业设丙、丁级E、工程设计专项资质分为甲、乙、丙级答案：A,C,D解析：根据工程设计资质标准（建市202286号），工程设计资质分为四个
18、序列：即工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。其中，工程设计综合资质是指涵盖21个行业的设计资质，只设甲级。工程设计行业资质和工程设计专业资质设甲、乙两个级别；根据行业需要，其中建筑、市政、水利、电力（限送变电）、农林和公路行业设立工程设计丙级资质，建筑工程设计专业资质设立丁级。建筑行业根据需要设立建筑工程设计事务所资质。工程设计专项资质根据需要设置等级。房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法规定，采用综合评估法进行评标的，应当对投标文件提出的( )等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。A、工程质量B、施工组织设计C、
19、投标人及项目经理业绩D、投标保证金E、投标价格答案：A,B,C,E解析：货物投标报价表的内容应包括()。A、各种税费B、人工费C、保险费D、所需货物及包装费E、运输费答案：A,C,D,E解析：货物投标报价中应当按照招标文件中的要求，明确报价中已经包括的价格内容，避免产生任何歧义；由不同种货物构成的投标报价，在分项报价表中应当明确各分项内容的名称、单价、数量和总价；投标报价一般为货物运到招标人指定地点交货价，包含货物出厂价、包装费、运输费、运输保险费、各种应缴税费和技术服务等费用。21年招标师考试试题题库7章 第4章违约行为据其形态大致可分为()。A、不履行B、不完全履行C、履行迟延D、默示违约
20、E、预期违约答案：A,B,C,E解析：本题的考点为违约行为的分类。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为据其形态大致可分为四类：(1)不履行；(2)履行迟延；(3)不完全履行；(4)预期违约。某政府投资项目依法必须进行招标，业主委托某招标代理公司甲代理施工招标。甲公司确定该项目采用邀请招标方式进行。投标邀请书中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式，同投标文件一起在投标截止日2022年7月29日之前送达招标人。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。共有A、B、C、D四家施工单位进行投标，开标后发现：(1)A投标人的投标保证金采用支票形式，因银行操作系统失误，投
21、标保证金于2022年7月30日被划拨到甲公司指定账户。(2)B投标人的投标盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。(3)开标后发现C投标人投标报价最高，故其在开标后第二天声明撤回其投标文件。经过标书评审，D投标人被确定为中标候选人。1.分析A、B投标人的投标文件是否有效？并说明理由。2.B公司的投标文件应包括哪些内容？3.C投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？答案：解析：1.(1)A投标人的投标文件无效。理由：支票是由投标人签发，并委托其存款银行见票时无条件按票面标明金额从投标人账户转账支付给收款人的票据。支票是一种商业信用票据，一旦投标人账户中没有
22、足额存款，或支票设置密码和签发人印鉴与银行留底不吻合等，招标人将收不到投标保证金。采用支票形式的，应确保在投标截止前将投标保证金划入招标人银行账户。否则，视为投标保证金无效。投标人应在投标文件中附上支票复印件，作为评标时对投标保证金评审的依据。(2)B投标人的投标文件有效。理由：投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表签署，并按招标文件的规定加盖投标人单位印章。因此，无须项目负责人的印章，B投标人投标文件有效。2.根据标准施工招标文件（2022年版）的规定，工程施工项目投标文件一般包括下列内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合
23、体协议书（如有）；(4)投标保证金；(5)已标价工程量清单；(6)施工组织设计；(7)项目管理机构；(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料（资格后审项目）；(10)招标文件规定的其他材料。3.C投标人的投标文件在开标时视为有效。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后，投标人不得撤销投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，招标人可以要求赔偿。下列金融产品中，集担保、融资、支付及相关服务为一体的是()。A、议付信用证B、对开信用证C、预支信用证D、备用信用证答案：D解析：保函和备用信用证是集担保、融资、支付及相关服
24、务为一体的多功能金融产品，因其用途广泛及运作灵活，在国际商务中得以普遍应用。关于WBS的分解成果，下列说法正确的有()。A、WBS的分解成果包括工作分解结构和工作分解结构词典B、工作分解结构是以可交付成果为导向的工作层级分解C、工作分解结构词典是对工作分解结构组成部分（包括工作包和控制账户）进行的更详细描述D、工作分解结构每向下分解一层，代表着对项目工作更详细的定义E、常用的WBS分解成果的表达形式有层次结构图和数值形式答案：A,B,C,D解析：E项，常用的WBS分解成果的表达形式有层次结构图和列表形式。招标采购项目的内部风险可采取的应对措施有( )。A、风险规避B、风险转移C、风险控制D、风
25、险自留E、风险利用答案：B,C解析：某事业单位利用财政性资金采购一套技术复杂且规格难以描述的非标准检测设备，能够制造供应该设备的生产厂商有限，比较适合采用的采购方式是（）。A.询价 B.竞争性谈判 C.单一来源采购 D.公开招标答案：B解析：采购中出现以下情形之一时，采购人可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格和具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。下列关于行政诉讼中的第三人的说法，不正确的是()。A、是诉讼的当事人B、对人民法院的一审判决不服，有权提起上诉C、有权提
26、出与本案有关的诉讼主张D、只能以申请的方式参加诉讼答案：D解析：D项，在招投标行政诉讼中，同提起诉讼的行政行为有利害关系，或者同案件处理结果有利害关系的其他公民、法人或者其他组织，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。人民法院判决第三人承担义务或者减损第三人权益的，第三人有权依法提起上诉。21年招标师考试试题题库7章 第5章某依法必须招标的工程建设项目评标时，评标委员会的下列说法中，正确的是（ ）。A.评标开始时，评标委员会对违反法律的评标办法按法律规定进行修改、完善B.对招标文件中的评标标准和方法产生疑义时，由评标委员会主任决定C.评标委员会发现某成员的某项评审分值异常，要
27、求其重新评分D.经评审，只有一个有效投标人，评标委员会推荐该投标人为中标候选人答案：C解析：A项，评标委员会成员的职责是依据招标文件确定的评标标准和方法，对进人开标程序的投标文件进行系统评审和比较，无权修改招标文件中已经公布的评标标准和方法；B项，评标委员会成员对招标文件中的评标标准和方法产生疑义时，招标人或其委托的招标代理机构负责解释；D项，投标人数量少于3家时，应重新招标。对于国家发展和改革委员会确定的不适宜公开招标的国家重点项目，招标人申请邀请招标的，应由（ ）审批。A.国务院 B.省级人民政府C.国务院发展改革部门 D.有关行业主管部门答案：C解析：根据招标投标法第11条规定，国务院发
28、展计划部门确定的国家重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门批准，可以进行邀请招标。工程施工招标标段划分主要考虑_等因素。 （）A.竞争格局 B.技术层面C.工程管理力量 D.工程承包管理模式E.功能配套与技术关联答案：A,B,C,D解析：解析 工程施工招标应该依据工程建设项目管理承包模式、工程设计进度、工程施工组织规划和各种外部条件、工程进度计划和工期要求、各单项工程之间的技术管理关联性以及投标竞争状况等因素，综合分析研究划分标段，并结合标段的技术管理特点和要求设置投标资格预审的资格能力条件标准，以及投标人可以选择投标标段的空间。招标标段划分主要考虑以下相关因素：（1）法律法规；（2）
29、工程承包管理模式；（3）工程管理力量；（4）竞争格局；（5）技术层面；（5）工期与规模。根据仲裁法，关于仲裁协议的说法，正确的是()。A、仲裁协议应当写明提交仲裁的事项B、仲裁协议既可以是书面形式，也可以是口头形式C、仲裁协议无需选定具体的仲裁委员会D、限制民事行为能力人可以订立仲裁协议答案：A解析：AC两项，仲裁协议应包括以下内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。B项，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。D项，仲裁协议的当事人必须有缔约能力。无民事行
30、为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效。项目跟踪的实施者不包括()。A、施工企业B、咨询企业C、有关管理部门的人员D、招标活动的实际操作者答案：A解析：合同履行跟踪的实施者，可以是招标采购团队的实际操作者，也可以是采购组织或项目组织中有关管理部门的人员。在工程建设项目设计准备阶段，需要通过聘请咨询机构辅助项目方案设计，所以也包括咨询企业。计划的基本步骤包括()。A、决定组织将要追求的目标B、决定如何配置组织资源来实现上述目标C、决定人们的部门分配D、决定为了实现这一目标需要采取的行动路线E、决定如何最好地协调组织资源答案：A,B,D解析：计划是管理者用以识别和选择适当目标与行动方案的
31、过程。它可以分为三个步骤：决定组织将要追求的目标；决定为了实现这一目标需要采取的行动路线；决定如何配置组织资源来实现上述目标。对涉及非贷款国货物支付的，采购代理公司在与中标商签订合同支付条款时，应要求中标商提供的有关单据包括()。A、贷款国货物的海运提单B、非贷款国货物的陆运单C、中标商签署的货物收据D、非贷款国货物的空运单E、中标商出具的货物供货发票答案：B,D,E解析：采购代理公司在与中标商签订合同支付条款时，对涉及非贷款国货物支付的，可根据不同的交货方式要求中标商提供有关单据，包括：非贷款国货物的海运提单、陆运单、空运单或中标商与项目单位共同签署的货物收据。中标商出具的货物供货发票和货物
32、装箱单；如系国内供货，还需提供国内供货商（制造商）出具的装箱单。21年招标师考试试题题库7章 第6章关于投标保证金，下列说法正确的是()。A、招标人可以不要求投标人提交投标保证金B、投标保证金有效期应超出投标有效期30日C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标保证金不予退还D、投标人同意延长投标有效期的，投标保证金有效期应相应延长E、因不可抗力延长投标有效期，招标人可不补偿因此给投标人造成的损失答案：A,D,E解析：A项，招标人可根据项目和市场的实际情况决定是否要求投标人提交投标保证金。B项，投标保证金的有效期应与投标有效期一致或大于投票有效期。CDE三项，在投标有效期满前，招标人因特殊情况需要，
33、可以书面形式要求投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，应相应延长投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。投标人拒绝延长投标有效期的，投标文件在原投标有效期满后失效，投标人届时有权收回投标保证金。招标文件规定对有效投标进行补偿的，拒绝延长投标有效期的投标人也有权获得相应补偿。下列导致工期延误的原因中，发包人可据以向承包人提起索赔的是（ ）。A.设计变更 B.自然灾害C.工程师错误指令 D.施工组织设计不合理答案：D解析：因承包商原因引起的延误一般是由于其管理不善所引起，这种情况下的索赔属于工期反索赔。主要包括：计划不周密；施工组织不当，出现窝工或停工待料的情况；质量不符
34、合合同要求而返工；资源配置不足；开工延误；劳动生产率低；分包商或供货商延误等。AC两项属于因业主和工程师原因导致的延误；B项不属于工期索赔的原因。关于从业人员的工份保险和民事赔偿权利，下列做法正确的是()。A、甲在与某工厂签订劳动合同时，工厂的负责人称将会统一为工人办理工伤保险，不用写在合同中B、工厂规定、工人应以保证金的形式缴纳工伤保险费C、劳动合同中专款写明、对于因厂方责任造成的工伤，本厂将承担民事赔偿D、工厂规定、工人可以选择在发生工伤事故时，由工厂为他们办理工伤保险，或者由工厂为他们承担民事赔偿答案：C解析：A项，安全生产法第49条第1款规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当
35、载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。B项，安全生产法第48条规定，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。D项，安全生产法第49条第2款规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。招标采购方式主要的缺点是( )。A、不公平竞争B、耗费时间C、资源浪费D、投资节约答案：B解析：根据工程建设项目招标代理机构资格认定办法，下列选项中，属于工程建设项目招标代理机构违反规定从事招标代理业务的是（）。 A.从事各类工程建设项目招标代理B.跨省承接工程建设项目招标代理C.代
36、理同一工程的招标代理和投标咨询D.在资格等级允许的范围内办理招标事宜答案：C解析：一般将权利凭证交付质押人的担保是( )。A、权利质押B、抵押C、动态质押D、留置答案：A解析：质押是当事质押人一方以动产或某种权利作为抵押的一种担保形式。债务人不履行合同时，债权人有权以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产的或权利的价款优先受偿。质押可以分为动产质押和权利质押。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。下列各项属于招标代理服务的业务范围的有()。A、评标B、组织潜在投标人踏勘现场、答疑、组织开标C、招标前期准备策划D、配合监督部门调查违法行为E、协助招标人拟定和签订中标合同答案：B,C,D,E解
37、析：招标代理服务的业务范围包括下列全部或部分工作内容：策划和制订招标方案或协助办理相关核准手续，包括编制发售资格预审公告和资格预审文件、协助招标人组织资格评审，编制发售招标文件；组织潜在投标人踏勘现场和答疑、发澄清文件、组织开标；配合招标人组建评标委员会、协助评标委员会完成评标与评标报告、协助评标委员会推荐中标候选人并办理中标候选人公示；协助招标人定标、发出中标通知书并办理中标结果公告、协助招标人签订中标合同；协助招标人向招标投标监督部门办理有关招标投标情况报告；处理投标人和其他利害关系人提出的异议，配合监督部门调查违法行为；招标人委托的其他咨询服务工作。21年招标师考试试题题库7章 第7章根
38、据工程建设项目自行招标试行办法，经国家发改委审批，核准的工程建设项目，不是自行招标应当具备的条件是（? ）。A招标人应该组建评标专家库B招标人应当具有法人资格C招标人应当有从事同类工程建设项目的招标经验D自行招标应当经过国家发展改革委的审批或核准答案：A解析：按照招标投标法的规定，工程建设项目自行招标试行办法第4条对招标人自行招标的能力进一步作出了具体规定： 具有项目法人资格（或者法人资格）； 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量； 有从事同类工程建设项目招标的经验； 设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员； 熟悉和掌握招标投标法及
39、有关法规规章。海运提单的性质和作用主要包括( )。A、运输合同的证明B、承运货物的收据C、货物质量的保证依据D、处理索赔的重要依据E、货物所有权的凭证答案：A,B,D,E解析：下列选项中，有关建设项目的环境影响评价的规定，叙述错误的是()。A、预审、审核、审批建设项目环境影响评价文件，不得收取任何费用B、建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批C、建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批D、审批部门应当自收到环境影响报告书之日起30日内，收到环境影响报告表之日起1
40、5日内，收到环境影响登记表之日起7日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位答案：D解析：本题的考点为建设项目的环境影响评价的规定。建设项目的环境影响评价的规定：(1)建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批；(2)审批部门应当自收到环境影响报告书之日起60日内，收到环境影响报告表之日起30日内，收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位；(3)预审、审核、审批建设项目环境影响评价文件，不得收取任何
41、费用。下列不属于公路运输主要缺点的是()。A、运输成本较高，仅次于航空运输B、运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰C、运输的机动性较小D、安全性较低，排放的尾气和噪声对环境污染较大答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现“门到门”运输中，更离不开公路运输。但公路运输也有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成货损事故。关于听证程序，下列说法错误的有()。A、当事人要求听证的，应当在行政机关告知后7日内提出B、除涉及国家秘密、商业秘密或者个
42、人隐私外，听证公开举行C、当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避D、当事人必须亲自参加听证，不可以委托他人代理E、听证应当制作笔录；笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章答案：A,D解析：.对合同文件中的通用合同条款、专用合同条款、中标通知书、投标函及投标函附录来 说.，如有不明确或不一致之处，其优先次序描述正确的是（ ）。A.专用合同条款优于通用合同条款B.通用合同条款优于中标通知书C-投标函及投标函附录优于中标通知书D.通用合同条款优于投标函及投标函附录答案：A解析：合同文件中条款的优先次序是：中标通知书；投标函及投标函附录；专 用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；设计图纸；已标价工程量清 单；其他合同文件。()是实施特许经营项目的纲领性文件。A、项目经济技术B、项目实施方案C、政府承诺条款D、合同文本答案：B解析：合同准备及签约管理包括项目经济技术论证、项目实施方案编制、合同授予方式选择、特许经营者条件设置以及合同签约管理。其中，项目实施方案是实施特许经营项目的纲领性文件。