《二级建造师答疑精华9卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师答疑精华9卷.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师答疑精华9卷二级建造师答疑精华9卷 第1卷 新设立的建筑企业，到工商行政管理部门办理登记注册手续，并取得（）后，方可到建设行政主管部门办理资质审批手续。A.企业法人营业执照B.许可资格C.生产许可证D.执业资格正确答案：A新设立的建筑企业。到工商行政管理部门办理登记注册手续，并取得企业法人营业执照后，方可到建设行政主管部门办理资质审批手续。刚结点的各杆不能绕结点作相对转动，受力时，杆端会有( )。A.静力B.动力C.弯矩D.剪力E.轴力答案：C,D,E解析：2022版教材P13页2.（2）刚结点的各杆不能绕结点做相对转动，受力时，由于结点能阻止杆件之间发生相对转角，因此杆端会有弯矩，
2、剪力，轴力。各类屋面面层均应采用( )。A.不燃烧体材料，一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上不采用可燃卷材防水层B.不燃烧体材料，一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上可采用可燃卷材防水层C.不燃烧体材料，一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上要采用不燃卷材防水层D.不燃烧体材料，一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上可采用易燃卷材防水层答案：B解析：2022版教材P4页（13）屋面面层均应采用不燃烧体材料，但一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上可采用可燃卷材防水层。#某建筑施工企业在2022年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续
3、。A、2022年2月2022年4月B、2022年11月2022年1月C、2022年7月2022年1月D、2022年2月2022年7月答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题2022年2月1日办理的安全施工许可证的3年有效期至2022年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2022年1月31日前3个月满足续期时间规定。故正确答案为B项。 工程变更的范围不包括（ ）。A改变合同承包人B改变任何工作的质量和性质C改变工程部分的标高、位置和尺寸D删减任何工作正确答案：A某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混
4、凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201）签订施工承包合同。合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履约过程中，发生了下列事件：事件二：施工单位进场后，及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。事件二中，施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则？答案：解析：施工现场安全警示牌的设置原则：标准、安全、醒目、便利、协调、合理。卫生间的埋地排水管道在隐蔽前必须做()。A.灌水试验B.水压试验C.通球试验D.泄漏试验答案：A解析：2022版教材P125页室内隐蔽或埋地的排
5、水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。灌水到满水15min，水面下降后再灌满观察5min,液面不降，管道及接口无渗漏为合格。下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是( )。A.流动性B.黏聚性C.耐久性D.保水性答案：C解析：2022版教材P30和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、教聚性和保水性三方面的含义。用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括( )。A.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的B.严重违反用人单位规章制度的C.劳动
6、者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的D.劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内E.在试用期间被证明不符合录用条件的答案：A,B,E解析：劳动合同法在赋予劳动者单方解除权的同时，也赋予用人单位对劳动合同的单方解除权，以保障用人单位的用工自主权。劳动合同法第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因劳动合同法第2
7、6条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。选项C、D按规定用人单位不得解除劳动关系。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z204022。#二级建造师答疑精华9卷 第2卷以下有关施工质量事故描述中，不属于重大施工质量事故项的是()。A.直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满10万元的B.直接经济损失在5000万元以上，不满1亿元的C.造成20人死亡的D.60人重伤答案：A解析：2022新版教材P175页 重大事故重大质量事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤或者5000万以上1亿元以下的直接经济损失的事故。#某施工单位与建设单位签
8、订了一项机电安装工程和厂房钢结构安装项目施工承包合同。合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。施工过程中发生了下列情况：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。工程施工开始后，甲队领取了库存所剩余的型钢，并正计划进行框架钢结构预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已
9、经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。施工单位在钢结构制作安装前，对材料进行了焊接工艺评定试验，测试了相关参数。厂房钢网架总拼完成后，测试了挠度值，结果符合设计规定。?、甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？?、施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？?、钢结构制作前焊接工艺评定需验证哪些参数？?、钢网架挠度值有何要求？答案：解析：1. 错误做法是：其一，甲队不及时领料，乙队超限额乱领和多领材料；其二，两队均未事先报送材
10、料需用计划，违背了领料制度。正确做法：其一，用料前向项目经理部材料供应部门报送材料需用计划，并经供应部门审批和同意后，方可领料；其二，按审批的材料需用计划实行限额领料；其三，施工完后剩余材料及时办理退库。2.施工单位项目部材料供应部门存在的问题是：其一，仅按照设计材料表向建设单位领料；其二，发放材料在时间上、数量上很随意；其三，缺乏组织程序。解决该问题的措施是：其一，建立和完善项目材料需用量和供应计划体系；其二，严格执行材料使用限额领料制度。3.施工单位进行焊接工艺评定试验参数有：焊接材料、焊接方法、焊接接头、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的组合。4.钢网架结构总拼完成后所测的挠度值不应
11、超过相应设计值的1.15倍。建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。A.责任成本降低额和责任成本降低率B.预算成本降低额和预算成本降低率C.项目成本降低额和项目成本降低率D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率答案：C解析：2022版教材P127页 以项目成本降低额和项目成本降低率是成本考核的主要指标。某施工企业项目经理在组织施工中，为了赶工期，违反了安全管理条例的有关规定，出现了安全事故，造成2人死亡，则政府主管部门主要追究该项目经理的()。A.经济责任B.管理责任C.社会责任D.法律责任答案：D解析：2022新版教材P35页 项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济
12、责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。建设工程项目的实施阶段包括（）。A.设计阶段B.招标投标阶段C.可行性研究阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段答案：A,D,E解析：2022新版教材P3页 建设项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。#某城市道路改建工程，地处交通要道，拆迁工作量大。业主通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在上半年施工进度计划检查中，该工程施工项目经理部出示了以下资料：桩基分包商的桩位图(注有成孑1、成桩记录)及施工
13、日志；项目经理部的例会记录及施工日志；施工总进度和年度计划图(横道图)，图上标注了主要施工过程，开、完工时间及工作量，计划图制作时间为开工初期；季、月施工进度计划及实际进度检查结果；月施工进度报告和统计报表，除对进度执行情况简要描述外，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”。检查结果表明，实际完成的工作量仅为计划的13 左右，窝工现象严重。1该项目施工进度报告应进行哪些方面的补充和改进?2分包商是否应制订施工进度计划，与项目总进度计划的关系是怎样的?3该项目施工进度计划应做哪些内容上的调整?4请指出该项目施工进度计划编制中必须改进之处。5请指出该项目施工进度计划的实施和控制存在哪些
14、不足之处。答案：解析：1该项目施工进度报告对进度执行情况进行了简要描述，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”的做法太简单，应补充和改进。应补充和改进的内容包括：进度执行情况的综合描述，主要内容是报告的起止期、当地气象及晴雨天数统计、施工计划的原定目标及实际完成情况、报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况，收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况)；实际施工进度图；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见和建议。2分包商应该制订施工进度计划，与项目总进度计划的关系为分包人的施工进度计划必须依据承
15、包人的施工进度计划编制；承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。3该项目施工进度计划中应调整的内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。4该项目施工进度计划编制中必须改进之处为：(1)计划图制作时间为开工初期不妥，应在开工前。(2)在施工总进度和年度计划图(横道图)上仅标注了主要施工过程，开、完工时间及工作量不足。应该在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。(3)每旬(或周)施工
16、进度计划及实际进度检查结果。5该项目施工进度计划在实施过程中的不足之处为：(1)未跟踪计划的实施并进行监督，在跟踪计划的实施和监督过程中发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。(2)在计划图上应进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程(而不是主要施工过程)的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。(3)执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。(4)跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。(5)落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。(6)处理进度
17、索赔。 安全技术交底的主要内容包括（ ）。A本工程项目的施工作业特点和危险点B针对危险点的具体预防措施C应优先采用的安全技术措施D相应的安全操作规程和标准E发生事故后应及时采取的避难和急救措施正确答案：ABDE选C属于“安全技术交底的基本要求”之一。建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案答案：A解析：2022新版教材P48页建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机
18、关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自6月10日成立C.定金合同自6月1日成立D.若卖方不能交付货物，应返还50万元E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元答案：A,E解析：2022版教材P32页定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超
19、过主合同标的额的20% #二级建造师答疑精华9卷 第3卷关于普通混凝土小砌块施工说法，正确的是（）。（2022年）A.在施工前先浇水湿透B.清除表面污物C.底面朝下正砌于墙上D.底面朝上反砌于墙上E.小砌块在使用时的龄期已到答案：B,D,E解析：普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润；小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上；施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。水泥的凝结时间分为初凝和终凝时间，为满足水泥的施工要求，水泥初凝时间不 宜（）；当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜（）。A.太长、太长B.太长、太短C.太短、太长D.太短、太短答案：C解析：设置现浇预应
20、力混凝土连续梁支架预拱度时，不考虑的变形是()A、卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度B、支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩C、支架基底在荷载作用下的弹性沉陷D、由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度答案：C解析：在支架上浇筑现浇预应力混凝土连续梁，需在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩；(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）某堤防工程防洪标准为50年一遇，根据堤防
21、工程设计规范GB50286-98，该堤防工程的级别为()级。A、 2B、 3C、 4D、 5答案：A解析：堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定。堤防工程的级别根据堤防工程的防洪标准确定，见表2F311011-6?表2F311011-6堤防工程的级别防洪标准(重现期，年)20，且10；30,且20；50,且30；100,且50；100堤防工程的级別5；4；3；2穿堤水工建筑物的级别，按其所在堤防工程的级别和建筑物规模相应的级别中的最高级别确定。以下关于城市轨道交通岛式车站说法正确的有（）。A.提升设施共用B.常用于客流量不大的车站C.站台位于上.下行线路的两侧D.管理较集中E.站台面积
22、利用率高答案：A,D,E解析：本题考查的是地铁车站形式与结构组成。岛式站台位于上、下行线路之间。具有站台面积利用率高、提升设施共用，能灵活调剂客流、使用方便、管理较集中等优点。常用于较大客流量的车站。其派生形式有曲线式、双鱼腹式、单鱼腹式、梯形式和双岛式等。公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于( )m。A.0.30B.0.40C.0.50D.0.60答案：A解析：2022版教材P4页(8)台阶与坡道设置应符合：公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步髙度不宜大于0.15m，并不宜小于0.10m，室内台阶踏步数不应少于2级；高差不足2级时，应按坡道设置。莖内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡
23、道坡度不宜大于I:10;供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;自行车推行坡道每段坡长不宜超过6m，坡度不宜大于1:5。#安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的（）进行检测。A、防拆报警劝能B、短路报警功能C、电源线被剪报警功能D、信号线开路报警功能E、传输速度低报警功能答案：A,B,C,D解析：安全技术防范系统的检测要点：重点检测防范部位和要害部门的设防情况，有无防范盲区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。例如：监视系统的摄像机功能检测，图像质量检测，数字硬盘录像监控检测。安全防范系统的探测器盲区检测，检测防拆报警功能、信号线开路、短路报警功能和电源线被剪功能。
24、在路基排水中，在土质地段的边沟纵坡大于（ ）时，应采取加固措施。A.1%B.2%C.3%D.5%答案：C解析：2022版教材P13在路基排水中，在土质地段的边沟纵坡大于3%时，应采取加固措施。签订的下列建设工程施工合同中，属于无效合同的有（）。A.实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与发包人签订合同B.承包人将工程的主要部分分包给分包商C.发包人直接指定分包商，并由总包方与指定分包商签订的合同D.发包人将必须进行招标而未招标的建设工程直接发包给承包商E.承包人和有资质的劳务公司签订的劳务分包合同答案：A,B,D解析：2022版教材P119页合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以
25、欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。二级建造师答疑精华9卷 第4卷国家规定实行保护性开采的矿产资源，其采矿许可证由（）进行审批和颁发。A.国务院B.省级政府C.国务院地质矿产主管部门D.矿区主管部门答案：C解析：（1）开采下列矿产资源的，由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证：（3）国家规定实行保护性开采的特定矿种。某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度
26、30m，支架高20m。桩身混凝土浇筑前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑，导管埋深保持在0.51.0m左右。浇筑过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施：（1）针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行；根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护；按规定在混凝土中适量埋入大石块。（2）项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。（3）跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为
27、此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处，并改正。3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确？说明理由。5.关于支架还应补充哪些方面的验算？答案：解析：1.不应口头技术交底。正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档。2.桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的，正确的做法是：拔管应有专人负责指挥。导管埋深保持在0.51.0m左右也不正确，正确的做法是：导管埋置深度宜控制在26m，并经常测探井孔内混凝土面的位置
28、，及时地调整导管埋深。3.减少浇筑层厚度；优先选用水化热较低的水泥；在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量，冷却集料或加入冰块；在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却；采取温控措施，加强测温工作并实施监控。4.不正确。因为，张拉设备本身应经主管部门授权的法定计量技术机构校验合格；张拉机具应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。5.还应验算支架的刚度和稳定性。( )不是企业通过职工健康安全健康体系的运行。实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划答案：C解析：2022新版教材P185页 危险源识别、风险评价和风险控制策划，是企业通过职业健康安全管理体系的运
29、行，实行事故控制的开端。根据企业职工伤亡事故分类标准(GB 644186)规定，轻伤指损失（）个工作日以下的失能伤害。A.15B.150C.185D.1105答案：D解析：2022新版教材P209页 （1）轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害。关于中心岛式挖土的说法，正确的是（）。 A.基坑四边应留土坡 B.中心岛可作为临时施工场地 C.有利于减少支护体系的变形 D.多用于无支护土方开挖答案：B解析：本题考查的是土方工程施工技术。中心岛式挖土是需要支护结构的，支护结构的受力时间较长，有可能增加支护结构的变形量。在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目
30、（ ）。A.总承包管理方B.业主方C.设计方D.咨询机构答案：B解析：2022版教材P6页（2）一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。因此，正确选项是B。关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（）。A、柱的施工缝可任意留置B、墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内C、单向板留置在平行于板的短边的位置D、有主次梁的楼板施工缝留置在主梁跨中范围内E、易施工的位置答案：B,C,E解
31、析：考察的是混凝土施工缝留置问题“1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面，柱施工缝与结构上表面的距离宜为0-100mm答案A错误，墙施工缝与结构上表面的距离宜为0-300mm答案B正确;4)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内D错误;5)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置C正确;(1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位E正确。”答案为BCE根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，错误的是( )。A以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C投标人弄虚作假的，
32、否决其投标D以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标答案：D解析： 用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为( )三大类及若干变化方案。A.矿山法、盾构法、暗挖法B.明开法、钻爆法、定向钻进法C.全断面法、台阶法、分部开挖法D.盖挖法、导洞法、蘑菇法正确答案：C二级建造师答疑精华9卷 第5卷关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案：D解析：参见教材P242?243。建设单位不得对勘察、设计、
33、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程 安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。A、B项错误。该条例 11条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等包工单位。C.项错误。 分部工程应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。A设计单位项目负责人B建设单位项目技术负责人C总监理工程师D监理工程师正确答案：C水利水电工程施工中，按岩石坚固系数的大小岩石分为()级。A、6B、10C、12D、16答案：C解析：2022版教材P77页该题主要考察的是：岩石方分类，教材P68原文是岩石根据坚固系数的大小分级，前10级（VXIV)的坚固系数在1.520之间
34、，除V级的坚固系数在1.52.0之间外，其余以2为级差。坚固系数在2025之间，为XV级；坚固系数在25以上，为XVI级。为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固的地段有( )。A.地质不良地段B.土质松软地段C.透水性较大地段D.裂隙较多的岩石路段E.裂隙较少的岩石路段答案：A,B,C,D解析：2022版教材P13页 (5) 截水沟应按设计要求进行防渗及加固处理。地质不良地段、土质松软路段、透水 性大或岩石裂隙较多地段，截水沟沟底、沟壁、出水口都应进行加固处理，防止水流渗漏 和冲刷。编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ ）确定。A.净用量B.净用量加损耗量C.一次损耗量D
35、.损耗量加补损量答案：B解析：2022版教材P61页编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。因此，正确选项是B。某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉答案：A解析：2022新版教材P311页民事诉讼法规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最
36、高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。工程进度更新的主要工作有（）。A.分析进度偏差的原因B.投入更多资源加速施工C.调整施工合同D.修改设计答案：A解析：关于现场消防管理的规定中说法正确的是( )。A.施工现场的消防安全工作方针是“预防为主、防消结合、综合治理”B.房屋建设过程中,临时消防设施应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过2层。C.在建工程已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施D.施工现场的消火栓泵可以和其他用电系统使用同一配电箱E.消防系统的给水池、消火栓
37、家、室内消防竖管及水家接合器应设置醒目标识答案：A,C,E解析：2022版教材P165对于消防管理主要研究现场消防管理的基本规定、动火等级划分及审批程序、消防器材的配备及设置、消防车道的设置要求、安全教育及技术交底检査。房屋建设过程中,临时消防设施应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过3层;施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应从现场总配电箱的总断路上端接入,保持不间断供电。根据税收征收管理法，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（ ）个月。A.1B.2C.6D.3答案：D解析：本题考查延期缴纳税款的期限依据税收征收管理法第31
38、条，纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限，缴纳或者解缴税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过3个月。D选项正确。二级建造师答疑精华9卷 第6卷(2022年)施工企业投标报价时，周转消耗量应按（ ）计算。 A.一次使用量 B.摊销量 C.每次的补给量 D.损耗率答案：B解析：本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊 销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用。摊 销量是
39、指周转材料退出使用，应分摊到每计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或 投标报价使用。某房屋建筑工程，建筑面积6000m2.钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）和建设工程监理合同（示范文本）(GF-2022-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了以下事件：事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料
40、，提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施”的要求。事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。事件三：施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，导致工程F的结束时间拖延14d。为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。1.根据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204)，
41、指出事件一中监理T程师要求中的错误之处，并写出正确做法。2.根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203)，指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。3.事件三中，室内装饰工程的工期为多少d?并写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔l4d是否成立？说明理由。答案：解析：1背景资料事件一中监理工程师要求的错误之处：提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施的要求”；正确做法：根据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204)第10.1.1条的规定，对涉及混凝土结构安全的重要部位，应进行结构实体检验，结构实体
42、检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施，承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。2(1)错误之处：加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑；正确做法：根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203)9.1.6条的要求，加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台等，其高度宜为100mm。(2)错误之处：砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧；正确做法：该项工作应在间歇不少于7d后，采用粘土砖或灰砂砖45。至60。斜砌顶紧。3根据题目给出的时标网络计划图，可知室内装饰工程工期为84d（共12周）。本工程计算工期等于计划工期，所有总时差为0的工
43、作为关键工作，则其关键线路为：。4事件四中施工总承包单位提出的工期索赔l4d的说法不成立。理由：虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的，但受到影响的工作F并未处于关键线路上，其总时差为7d（一周）。因此，施工单位提出索赔时，应将总时差的7d扣除，可索赔工期为14-7=7(d)。调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的( )。A.组织措施B.管理措施C.技术措施D.经济措施答案：A解析：2022新版教材P28页 项目动态控制的纠偏措施中，涉及组织结构、工作职能分工、工作流程的是组织措施；涉及管理思想、方法、手段、合同管理等的是管理措施；涉及资金、激励等的是
44、经济措施；涉及技术、施工方案等的是技术措施。在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因盗窃罪被判刑C.在外出执行任务时负伤，失去左腿D.非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作答案：D解析：2022版教材P134劳动合同法第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过
45、培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板
46、幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了房屋建筑工程质量保修书保修期限为一年。1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出房屋建筑工程质量保修书中保修期限的错误,说明理由并修
47、正保修期限。答案：解析：1.可以。理由:合同法第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，建设工程质量管理条例禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：建设工程施工合同（示范文本)通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相
48、应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，房屋建筑工程质量保修办法规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程保修书约定的保修期限错误。正确保修期限：按照房屋建筑工程质量保修办法规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。合成高分子防水卷材进场时必须检验的项目有()。A.可溶物含量B.不透水性C.低温弯折性D.扯断伸长率E.断裂拉伸强度答案：B,C,D,E解析：2022版教材P204页合成高分子防水卷材的断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性。下列关于合同违约金的说法中，正确的是 ( )。 A. 违约金数额一旦在合同中约定即不可改变 B. 当事人可以请求增加违约金数额但不能减少 C. 当事人可以请求减少违约金数额但不能增加 D. 违约金数额既可能增加,也可能减少答案：D解析：约定的违约金低于造成的损失