《21年二级建造师考试试题题库6章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师考试试题题库6章.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年二级建造师考试试题题库6章21年二级建造师考试试题题库6章 第1章（）段，其主要工作是检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对参建单位工作进行初步评价。A.竣工验收B.中间交工验收C.交工验收D.工序验收答案：C解析：2022版教材P339交工验收阶段，其主要工作是检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对参建单位工作进行初步评价。锚杆锚头与围岩的固定，以（ ）手段最可靠。A.水泥卷锚固B.管缝张力锚固C.机械锚固D.树脂粘结锚固答案：D解析：P59-63目前的锚杆多用帖接式锚固。经常采用砂浆全长和粘接（地面较多）锚固或是树脂端头粘接（矿井井下为多）锚固的形式。关于不动产物权设立的说法，正
2、确的是（ ）。A、 经依法登记，发生设立效力B、 合同签字盖章，发生设立效力C、 依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D、 未经登记，不动产交易合同无效答案：A解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。工程技术档案的主要内容一般不包括（）。A.工程竣工图纸B.隐蔽工程资料C.施工总结D.工程质量检查合格证书答案：C解析：关于水泥稳定土，以下说法中正确的是( )。A.城区施工应采用厂拌方式，不得使用路拌方式B.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施C.雨期施工应防止混合料淋
3、雨D.纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量增多E.宜在水泥终凝时间到达前碾压成活答案：A,B,C解析：2022版教材P17页纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少，所以D项错误；摊铺好的稳定土混合料应当天碾压成活，所以E项错误。电力驱动的曳引式电梯设备进场验收的要求包括（）。A.已经进行书面告知B.随机文件完整C.进行了土建交接验收D.设备零部件应与装箱单内容相符E.设备外观不应存在明显的损坏答案：B,D,E解析：本题考查的是电梯工程的验收要求。电力驱动的曳引式或强制式电梯设备进场验收要求：(1)随机文件完整；(2)设备零部件应与装箱单内容相符；(3)设备外观不应存在明显的损坏。工程承包
4、企业取得法人资格的时间是()。A.公司宣布成立B.注册资金到位C.取得资质证书D.营业执照签发日期答案：D解析：2022版教材P6页营业执照签发日期为营利法人的成立日期21年二级建造师考试试题题库6章 第2章施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和（ ）等构成。A.质量方针B.质量目标C.质量记录D.质量评审答案：C解析：质量管理体系标准明确要求，企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础。质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注
5、册，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款答案：B解析：2022版教材P69页以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，有注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。（2022年） 关于砌体结构工程施工的说法，正确的有（ ）。A.砌体基底标高不同处应从低处砌起 B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口 C.宽度为 500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁 D.配筋砌体施工质量控制等级分为 A、B 二级 E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎答案：A,D解析：P72、P286。考查内容：砌体结构工
6、程施工技术。 B 错误，可以在砌体墙上留置临时施工洞口，但应满足其侧边离交接处墙面不应小于 500mm，洞口净宽度 不应超过 1m；C 错误，宽度超过 300mm 的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁；选项 E：当不能留斜槎时， 除转角处外，可留直槎（即转角处只能留斜槎），但直槎必须做成凸槎，且应加设拉结钢筋。（2022年）240mm 厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用（ ）。A.整砖斜砌 B.整砖丁砌C.半砖斜砌 D.整砖顺砌答案：B解析：P287。从有利于保证砖砌体的完整性、整体性和受力的合理性出发，在砖砌体中有很多部位需要使用整砖丁砌筑；为了保证楼面或屋面结构能够得到砖
7、砌墙体的有力支撑，240mm厚承重墙的每层墙最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌(2022年)下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A.施工方法选用不当 B.盲目追求利润不顾质量 C.质量控制不严格 D.特大暴雨导致质量不合格 E.检验制度不严密答案：C,E解析：管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单 位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管 理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。 事实发生具有（ ）性，即已经存在，没有存在损害事实，则不构成法律
8、责任。A主观B偶然C突发D客观正确答案：D路基行车带压实度不足的原因有（ ）。A.不同类别土混填B.填土颗粒过大（10cm）C.含水量偏离最佳含水量D.压实遍数过多E.碾压不均匀，局部有漏压现象答案：A,B,C,E解析：2022版教材P42主要原因： 1、压实遍数不够；2、压实机械与填土土质、填土厚度不匹配；3、碾压不均匀，局部有漏压现象；4、含水量偏离最佳含水量，超过有效压实定值；5、没有对紧前层表面浮土或松软层进行处治；6、土场土质种类多，出现不同类别土混填；7、填土颗粒过大（10cm），颗粒之间空隙过大，或者填料不符合要求，如粉质土、有机土及高塑性指数的粘土等。21年二级建造师考试试题题
9、库6章 第3章煤气工程属于()。A.机电安装工程B.石油化工工程C.冶炼工程D.电力工程答案：C解析：2022版教材P368本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准。冶炼工程分为烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程等6种类别专业工程。室外的基坑可采用含有冻土块的土回填，冻土块粒径不得大于( )mm，含量不得超过( )，且应均匀分布。A.150;15%B.150;30%C.100:15%D.100;30%答案：A解析：2022版教材P122页土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%25%.预留沉陷量应比常温施工时增加。对于大面积回填土和有路面的路基
10、及其人行道范围内的平整场地填方.可采用含有冻土块的土回填，但冻土块的粒径不得大于150mm，其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实。室外的基楷（坑）或管沟可采用含有冻土块的土同填，冻土块粒径不得大于150mm，含量不得超过15%.且应均匀分布。设备单体试运转的顺序是（）。A.先电动，后手动；先点动，后连续；先低速，后中、高速B.先手动，后电动；先连续，后点动；先低速，后中、高速C.先手动，后电动；先点动，后连续；先低速，后中、高速D.先手动，后电动；先点动，后连续；先中、高速，后低速答案：C解析：本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。设备单体试运转的顺序是：先手动，后
11、电动；先点动，后连续；先低速，后中、高速。耐火纤维的特点包括（ ）。A.隔热保温性能好，隔热效率高B.化学稳定性好C.抗热震性强D.塑性好E.绝缘性及隔声性能比较好答案：A,B,C,E解析：2022版教材P121本题考查的是工业炉窑的分类和耐火材料的分类及性能。耐火纤维：耐高温、隔热保温性能好，隔热效率高、化学稳定性好、抗热震性强、绝缘性及隔声性能比较好。（2022年） 根据建筑法，开工报告制度是指（ ）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认 B.政府主管部门的一种行政审批制度 C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认答案：B解析：开工报告制度是我国沿
12、用已久的一种建设项目开工管理制度，是行政部门对建设单位开工条件的 确认。甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司 己经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定， 劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()A.共同诉讼人 B.原告C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人答案：A解析：参见教材P300。本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上（含二人）其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同种 类、人民法院认
13、为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人。 关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法， 正确的是（ ） 。 A 门为常闭型， 开闭装置设在电梯一侧B 门为常闭型， 开闭装置设在楼层室内一侧C 门为常开型， 电梯运行期间上锁D 门为常开型， 电梯停行期间上锁 答案：A解析：参见教材 P190。 外用电梯与各层站过桥和运输通道， 除应在两侧设置安全防护栏杆、 挡脚板并用安全立网封闭外， 进出口处尚应设置常闭型的防护门。21年二级建造师考试试题题库6章 第4章建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（）。A、A级：不燃；B级：难燃；C级:可燃；D级：易燃B、A级：不燃；B
14、1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃C、I级：不燃；级：难燃；级：可燃；级：易燃D、甲级：不燃：乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃答案：B解析：考点:建筑内部装修设计防火的有关规定。装修材料按其燃烧性能应划分为四级，A级：不燃；B1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃。#投标人的下列行为中，除（）以外都属与违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。答案：C解析：2022版教材P86投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变
15、造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4）提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。根据建筑内部装修设计防火规范,纸面石膏板属于( )建筑材料。A.不燃性B.难燃性C.可燃性D.易燃性答案：B解析：2022版教材P308页纸面石膏板属于B1级材料,即难燃性材料。某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提 供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编 制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几 起事件：(1)由于矿井进
16、场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不 能及时进场，延误工期1个月。(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水 工作耽误工期1. 5个月。(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10mVh，施工单位进行了壁后注浆，使工 期延长1个月。问题(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作？(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备？(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任？(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题？答案：解析：(1)建设单位在井筒开工前，
17、应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工 组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单 位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。(2)施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：1)技术准备。包括：掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求，工期与质量 要求等内容，检查井筒的设计文件；会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影 响；编制施工组织设计。2)工程准备。包括：现场勘察和施工测量；进行施工现场准备，完成四通一平工作， 完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应
18、计划，并 进行具体落实。4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和健全现场施 工以及劳动组织的各项管理制度。5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他 工业部门的配合才能顺利实现；另外，及时地填写开工申请报告，并上报主管部门，待批 准后即能立即开工。(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：事件(1):矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨期造 成材料运输问题而使工程延期，责任在建设单位。事件(2):施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。事件(3):井筒涌水量大于预测值，属地质资料的准确性问题，不是施工
19、单位的责任， 责任属于建设单位。事件(4):井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任 应当属于施工单位。(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短 路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井 可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较 困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（ ）。A.施工图设计已经全部
20、完成B.有相应资金或资金来源已经落实C.招标人已经委托招标代理单位D.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准E.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的答案：B,D,E解析：本题考核的是建设工程施工招标应该具备的条件。建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。这些条件和要求，一方面是从法律上保证了项目和项目法人的合法化；另一方面，也从技术和经济上为项目的顺利实施提供了支持和保障。施工期间最
21、高气温超过30时，现场拌制砂浆使用完毕时间是( )h内。A.2B.2.5C.3D.4答案：A解析：2022版教材P129页“(1)现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。” 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ）。A彻底消除人身伤亡和财产损失事故B保护产品生产者和使用者的健康与安全C控制人的不安全行为和物的不安全状态D通过对生产要素的控制实现安全控制正确答案：B21年二级建造师考试试题题库6章 第5章混凝土应按国家现行标准普通混凝土配合比设计规程JGJ55的有关规定，根据混凝土(
22、)等要求进行配合比设计。A、吸水率B、强度等级C、耐久性D、工作性E、分层度答案：B,C,D解析：混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性等），由具有资质的试验室进行计算，并经试配、调整后确定。根据民事诉讼法的规定，建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括（）。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人或承包人住所地答案：B解析：2022新版教材P307页根据民事诉讼法的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围内，通过协议
23、确定管辖法院。哪个不是安全玻璃( )。A.钢化玻璃B.浮法平板玻璃C.防火玻璃D.夹层玻璃答案：B解析：2022版教材P40安全玻璃包括钢化玻璃，防火玻璃，夹层玻璃。如果高路堤拓宽部分为软土地基，施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取处理地基的措施有（）。A.布设粉喷桩B.打砂桩C.打碎石桩D.打设塑料排水体E.抛石答案：A,B,C,D解析：2022版教材P18页 高路堤拓宽部分地基必须进行特殊处理。如果高路堤拓宽部分为软土地基，就应采取措施加强处治。施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取粉喷桩、砂桩、塑料排水体、碎石桩等处理措施，并配合填筑轻型材料
24、。在高路堤的处治过程中，不宜单独采用只适合于浅层处治以及路基填土较低等情况的换填砂石或加固土处治。#关于施工现场消防管理的说法，正确的有（ ）。A动火证当日有效B钢结构的安装焊接需要由项目技术负责人组织编制防火安全技术方案C应配备义务消防人员D房屋建设过程中，临时消防设施应与在建工程同步设置E施工现场的消防栓泵应采用临时消防配电线路，保持不间断供电答案：A,C,D解析：背景资料：A安装公司承包某高层建筑的建筑电气(不包括变配电室)、建筑给水排水和通风空调工程的施工。合同约定；空调设备由业主采购，其他设备、材料由A安装公司采购。高层建筑一次结构已完工，建筑二次结构、装饰工程由B建筑公司承包施工，
25、地下变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。A安装公司项目部在8月1日进场后，依据高层建筑的二次结构及装饰施工进度、空调设备到场时问及供电所的送电时问等资料，编制了建筑电气、给水排水和通风空调工程的施工进度计划(见下表)，该施工进度计划在送审时，被安装公司总工程师否定，经项目部修改后通过审批。在工程施工中，曾经发生了2个施工质量问题：问题1：业主采购的空调设备在9月11日才到达施工现场，耽误了风管的施工进度，为了赶进度，室内主、干管的风管安装连接后，没有检验风管的严密性就进入下道工序。被监理叫停，后经检验合格才交付下道工序施工。问题2：在灯具通电调试时，发现部分灯具外壳带电，经检查发现是螺口灯
26、头的接线错误，同时还发现嵌入式吸顶灯(35kg)用螺栓固定在石膏板吊顶上，整改后通过验收。A安装公司项目部与B建筑公司、电力公司配合协调，进行各专业送电调试、系统联动调试及调整，共同对大楼的建筑装饰、通风空调、建筑电气和给水排水工程实施竣工验收，使工程按合同要求完工。问题：1说明施工进度计划被安装公司总工程师否定的原因2问题1中，应检验风管哪些部位的严密性3问题2中，灯具的安装质量问题应如何整改4A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些。答案：解析：1施工进度计划被安装公司总工程师否定的原因是：施工进度计划中的建筑给水和建筑排水施工的先后次序不正确，施工原则应当是先排水、后给水。
27、 2问题1中，应检验风管的咬口缝、铆接孔、风管法兰翻边、风管的管段之间连接的严密性，合格后方能进入下道工序。3问题2中，灯具安装质量的整改：螺口灯头的相线应接在中心触点端子上，零线应接在螺纹的端子上；灯具重量超过3kg时，应采取预埋吊钩或螺栓固定在混凝土楼板上。4A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有：施工进度的协调与配合；交叉施工的协调与配合；吊装(运输)机具的使用与协调；设备基础、预埋件、预留孔洞的配合与协调；土建施工质量问题的反馈及处理意见的协商；土建工程交付安装时的验收与交换。土石路堤填筑施工，压实机械宜选用（ ）。A.自重不小于12t的胶轮压路机B.自重不小于12t的振动
28、压路机C.自重不小于18t的胶轮压路机D.自重不小于18t的振动压路机答案：D解析：2022版教材P9（6） 压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机21年二级建造师考试试题题库6章 第6章某施工企业与甲砖厂签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，甲砖厂因故将3万元的债权转让给乙砖厂，并通知了施工企业。该施工企业对甲砖厂3万元债权的抗辩权主张对象应是()。A.甲砖厂B.乙砖厂C.甲或乙均可D.甲或乙均不可答案：B解析：2022新版教材P122页在权利转让的情况下,债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。# 该事故属于（ ）。A一般事故B较大
29、事故C重大事故D特别重大事故正确答案：B根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（ ）。A.真实性B.时效性C.关联性D.有效性答案：B解析：2022版教材P262页索赔证据应该具有真实性，及时性，全面性，关联性，有效性，这里说的是时效性二灰混合料基层摊铺施工应在第一次重冰冻到来之前（）完成。A.0.51.0个月B.1.01.5个月C.1.52.0个月D.2.02.5个月答案：B解析：本题考查的是石灰工业废渣稳定砂砾基层。摊铺应在春末和夏季组织施工，施工期的日最低气温应在5以上，并
30、应在第一次重冰冻到来之前11.5个月完成。关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同答案：A,B,C,E解析：2022版教材P81页招标投标法规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。A项正确联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文
31、件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。BE正确联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。C正确，D项错误 #在质量管理体系的系列文件中，()是质量手册的支持文件。A.质量记录B.质量方针C.程序文件D.质量计划答案：C解析：2022新版教材P160页 2. 程序文件 程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。 直埋电缆埋设深度距地面不应小于（ ）。A0.5mB0.6mC0.7mD0.8m正确答案：C