《2022分包协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022分包协议书.docx（62页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022分包协议书分包协议书 篇1甲方（发包单位）：乙方（分包单位）：依据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程平安生产管理条例及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的平安生产责任，确保施工平安，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方协商达成一样，签订本协议。第一条 工程名称、分包范围及作业内容（一）工程名称：（二）本合同分包范围： 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。其次条 甲方的权利和义务（一）仔细贯彻执行平安生产法律、法规。（二）甲方对乙方的施工平安具有监督、检查、惩罚的权利。（
2、三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场平安教化、考核。（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定赐予惩罚。（五）甲方有权对平安意识差、不听从平安生产指挥的乙方人员责令退场。（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。第三条 乙方的权利和义务（一）仔细贯彻执行平安生产法律、法规，严格遵守平安生产规章制度、平安操作规程，娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案等。（二）乙方负责其分包范围内的平安生产管理工作，听从甲方对施工现场的平安生产管理。对甲方在平安检查过程中提出的问题和隐患，乙方必需按要求按时限整改。（三）乙方有权对甲方的平安工作提出合理化建议和改进看法。（四）乙方在日常作业中，
3、对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好平安防护设施。（六）乙方须建立健全平安组织机构，制定平安管理制度，按规定配齐专、兼职平安管理人员。乙方现场负责人、专职平安管理人员必需经过平安考核合格，持证上岗。（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动爱护工作，向所运用的人员供应合格的个人防护用品。（八）乙方须组织相关人员学习、驾驭平安技术交底要求，履行签字手续。乙方必需根据甲方平安技术交底作业，乙方不得支配没有接受平安技术交底的人员上岗作业。（九）乙方须依据规定为职工办理相应的平安生产保险，其费用由乙方自行解决。（十）施工过程中
4、须要新进场人员的，乙方必需备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方协作甲方对新进场人员进行平安教化考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生平安事故，乙方担当全部责任。第四条 乙方人员进场后，必需接受甲方的平安教化、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常平安教化和每日班前平安教化的责任，并做好教化记录，履行签字手续。乙方不得支配未经平安教化培训和教化培训考核不合格的人员作业。第五条 乙方负责向所属人员配发合格的平安防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好平安防护用品。第六条 由甲方或乙方
5、供应的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交运用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付运用手续。严禁在未阅历收或验收不合格的状况下投入运用，否则由此发生的后果由擅自运用方担当。乙方自带的机械设备、电气设备等必需符合相关平安规定，并负责日常的检查、修理、保养。第七条 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安标记和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定须要拆除改动的，必需经甲方工地施工负责人和平安管理人员的同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除平安防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位担当全部责任。第八条 乙方人员施工前，必需对所处的
6、施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等仔细检查，发觉隐患，马上停止施工，隐患解除后方可进行作业。乙方没有履行作业前平安检查职责，造成发生平安事故的，责任由乙方担当。第九条 乙方运用的特种作业人员必需执行国家制定的特种作业人员平安技术培训考核管理方法，经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作运用电气、机械设备。第十条 乙方运用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，
7、甲方应主动整改，整改合格方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。第十一条 甲方对在平安检查中发觉的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必需无条件遵从。第十二条 甲方有权对乙方在平安生产中存在的问题进行罚款惩罚，罚款惩罚在甲方项目负责人和平安管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍惩罚，并从当月工程款中扣除。第十三条 甲、乙双方要不断总结分析平安生产形势，对乙方和乙方作业人员重视平安生产、平安工作成果显著的，甲方应予表扬和嘉奖。第十四条 乙方人员
8、进入施工现场，必需遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场平安管理规定，在施工现场必需做到：（一）进入施工现场，必需正确佩戴平安帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。（二）必需执行交底规定的平安技术措施，未经交底禁止作业。（三）从事特种作业的人员必需持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。（四）必需听从现场管理人员的指挥和管理。（五）禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标记的出入口。（六）高处作业必需正确运用平安带。（七）楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。（八）明火作业必需开具动火证，按规定清理四周易燃物，有防火措施及看火人。（九）禁止挪移、拆改平安防护设施和警告、警示等
9、平安标牌。（十）非电工禁止进行电气作业。（十一）禁止私自拉设电线、电缆、运用电炉等电热器。（十二）禁止私自由建筑结构中居住和储存物品。（十三）禁止容留外部人员留宿。第十五条 事故处理（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但详细善后工作由乙方负责支配和处理，甲方不干脆对乙方职工及家属。（二）属于乙方责任或乙方人员不听从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行根据国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担当何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济惩罚，惩罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人
10、事故每死亡一人惩罚三十万元。第十六条 当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。第十七条 本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。第十八条 其它事宜：第十九条 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方盖章：乙方盖章：甲方代表：乙方代表：协议签订日期： 年 月 日分包协议书 篇2承包方（甲方）：负责人：分包方（乙方）：负责人：风险提示：分包合同条款内容应当规范、详细、具备可操作性，否则，假如承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合
11、同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以询问专业律师，避开某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。依据民法典，中华人民共和国建筑法，及有关法律、法规，遵循同等、自愿，诚恳信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际状况，双方协商一样，订立本合同，并遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：5、建筑面积：6、承包方式：二、合同工期1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场打算工作。2、合同工期：本工程于_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，共_个日历天。三、工程质量1、双方商定，本工程质量等级为
12、：2、质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为_元。3、乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额担当。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额担当。4、乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必需按政府规定的处理方法进行处理，同时担当因此产生的责任。四、合同价款与支付1、合同总价：_万元（人民币_万元整）。2、双方约定，乙方完成工程的50%时，甲方支付合同总价的一半，乙方完成本工程、验收合格后，甲方支付剩余的40%，
13、保修期满后_日内，支付剩下的10%。3、乙方保证收到工程款后专款专用。五、甲方工作风险提示：驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切亲密联系诸方面和施工单位共同管理的代理人，是保证合同工期的实现的重要角色，发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择，以保障分包工程的顺当进行。1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术，质量，平安，文明施工和进度等的工作指令。2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行图纸、技术的总交底。3、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。4、刚好办理好隐藏工程
14、验收和各种资料的签证手续。5、施工期间，组织乙方共同处理好旁边单位和居民的协调工作。6、甲方在乙方分项工程施工前供应施工图套。六、乙方工作1、乙方委派的驻施工现场代表，须接受甲方代表的工作指令。2、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量，工期，平安与文明，按合同约定完成全部义务。3、乙方应依据甲方要求协作好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。4、遵守国家和地方现行的有关环境爱护，职业健康和平安的法律，法规。5、已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品爱护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复。产品爱护费由乙方担当。6、施工场地四周邻近建筑物，构筑物（含文物爱护
15、建筑），古树名木的爱护工作由乙方负责，如发生损坏，其费用由乙方担当。风险提示：假如是承包人负责选购材料、工程设备的，应根据设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止运用不合格的材料和工程设备。七、材料，设备的供应和管理1、工程所用的材料，设备原则上均由乙方自行选购，所选择的供应商必需在甲方的合格分包商（供应商）名录内，必需符合国家和政府的备案证和许可证制度，在选购前应事先收集该供应商的相关资料（经营执照，产品生产许可证和等），报甲方审核批准后方可实施选购。2、工程所用材料，设备均须得到甲方，业主及监理的确
16、认，乙方在正式选购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方，业主及监理认可并且封存样品后，方可起先选购。3、乙方必需供应平安，牢靠的施工机具以及合格的计量器具，并供应相应的证明文件。八、竣工验收和保修1、本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后，乙方应尽快做好竣工验收的一切打算工作，包括打算向甲方代表供应完整的竣工资料和竣工验收报告。2、甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后刚好组织业主，监理等核验各方进行验收，并赐予乙方批复或提出整改看法，乙方按要求整改，并担当由于自身缘由造成的修改费用，工期不顺延。3、竣工验收通过后，乙方在现场的人员，物资，设备，设施等均必需在收到甲方通
17、知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。4、乙方对承包范围内的全部工程项目在运用中对因乙方缘由而引起的工程质量问题均担当保修责任，保修费用由乙方担当。保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，详细约定保修期限为：保修起始日为：验收合格后_年。九、合同生效与终止1、本合同一式_份，双方各执_份。自双方法定代表或托付代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。保修期满后，有关保修条款终止。2、本合同在履行过程中遇到以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的全部经济损失均由乙方担当。（1）乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进
18、行分包。（2）工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无主动措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。（3）乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以担当合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严峻威逼。（4）乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。（5）乙方有损害甲方声誉的严峻行为，如发生严峻质量事故，平安事故，造成重大经济损失等情形。十、附则1、本合同未尽事宜双方另行协商，并应形成书面补充协议，与本合同具有同等约束力。2、因履行合同双方发生争议，甲，乙双方协商解决，双方协商不能达成一样的，均可向合同签约地、合同履行地的人民法院
19、提出诉讼。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不行抗力事务的损失担当，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必需与总包合同约定的相应内容一样，特殊要坚持大多数分包合同的结算必需在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一样造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以询问专业的律师看法，以防止风险出现。甲方：地址：联系电话：合同签订地：合同履行地：_年_月_日乙方：地址：联系电话：合同签订地：合同履行地：_年_月_日分包协议书 篇3总包单位： （以下简称甲方）分包单位： （以下简称乙方）工程名称：工程地点：
20、分包范围：承包方式： 乙方包分项项目平安施工：为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的平安责任，爱护施工人员的平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据建设工程平安生产管理条例及有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。本协议为业主指定分包单位与总包单位平安协议，经双方签字盖章生效，该平安协议与分包合同具有同等法律效力，双方应仔细履行。第一条 甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、企业平安技术标准。二、在中太公司统一领导下，组成施工现场平安
21、生产领导机构，定期召开平安工作会议，建立健全平安生产责任制和群防群治制度，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实。三、坚持“平安第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安爱护措施，防止事故发生。四、抓好平安教化；肃穆平安纪律；规范平安行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故，马上实行措施，爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别刚好报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，根据“四 不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理看法。其次条 甲方的
22、详细监督责任 ：一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场平安生产规章制度。核查乙方平安生产保证体系和规章制度，对乙方平安生产实施监督管理。二、在施工组织设计中编制平安技术措施并分解到乙方分包项目督促乙方编制分包工程内容的平安施工方案，制定平安技术措施并实施。三、在支配乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行平安技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。五、对乙方自带机具、设备、平安防护用品等，要求其进行技术指标，平安性能检验，合格者方可
23、进入施工现场。并监督乙方正确安装运用和拆除。六、对乙方施工工序，操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章指挥和违章作业，发觉严峻违章违纪和事故隐患，对现场口头订正或书面、如不听从可以马上责令停工，监督整改并按双方商定的管理方法进行处理。严峻者中止合同，清退出场。七、乙方不按规范施工、新工人进场无平安教化、班前工人无平安交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方担当，并赔偿给甲方带来的一切相关损失。八、对乙方施工现场的各种平安设施和劳动爱护用品定期检查和指导、监督，刚好消退隐患，保证其平安有效。九、在简单发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。十、发生伤亡事故按规定马上报告有关部门。十一
24、、其它第三条 乙方责任乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中平安工作干脆负责，按其职责分工，详细履行以下责任：一、遵守甲方平安管理制度，听从甲方、监理公司平安生产管理。乙方若不听从甲方及监理公司管理、导致生产平安事故，（包括分项其他班组的人员，材料等）全部由乙方担当责任。二、根据甲方的统一管理规定，制定本单位平安目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。三、依据甲方平安施工组织设计，编制本单位分包工程范围的平安施工方案和平安技术措施，报甲方审批执行。四、对本单位的施工人员、健康状况应登记造册，照实向甲方报告，并做好入场前的平安教化。有人员调整时，应刚好履行平安教化职责，未经平安教化的，不得进入施
25、工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。五、按规定要求设置平安技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职平安技术管理人员；不足50人的，应指定兼职平安技术管理人员；各施工班组应设一名兼职平安员协管员），负责操作中的平安检查。六、负责班前平安教化和工种变换的平安教化。下达施工任务时，应进行有针对性的平安技术交底，检查操作人员平安着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。担心排非特工种人员从事特工种作业，担心排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。七、向甲方申报自带的劳动爱护用品及机具、设备，经检验合格后运用。禁止任何人私自拆除平安防护设备或设施。八、设置必要
26、的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。九、在简单发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并实行有效的防护措施，才能施工。储存、运用易爆器材时，应当采纳特别的消防平安措施。十、有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理方法进行处理。十一、教化本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反平安纪律，违反平安操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。十二、各分包，班组新工人进场必需签好劳务合同多少钱一天，工作时间，内容以免结帐时扯皮，如发觉没完善，造成打架，闹事，将赐予分包队伍相应的惩罚，严峻的移交派出所，并
27、清除施工现场。十三、各分包单位，班组，个人由于管理不善，造成亏损，工人闹事，给总包造成影响，将对分包负责人赐予惩罚，及相关法律责任，不在合同范围的事情，由于分包单位,材料质量，材料堆放，架体，防护没跟上等操作不规范，管理不善，造成的平安，质量事故由分包负责。十四、个分包班组在施工用电、生活用电必需运用合格的电器、电线，严禁运用电炉，花线，私自搭接电动工具、插头、灯具，一经检查发觉赐予没收或惩罚。十五、各分包班组必需听从项目部的制定的中太碧海新村项目部管理制度及碧海新村项目部工程质量进度平安管理实施细则中的各项规定。十六、此协议作为分包合同附件，与大合同同时生效，一式三份，甲、乙、分包方各执一份
28、。协议签订地点：潘集碧海新村项目部总包方负责人（甲方） （章）电话：分包方负责人：（乙方） （章）电话：工程发包单位代表： （章）电话：20_年 月 日分包协议书 篇4甲 方：乙 方：为贯彻“平安第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的临电平安管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电平安管理，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、施工现场临时用电平安技术规范（JGJ46-20xx）、建设工程施工现场供用电平安规范（GB50194-93）、地方、公司及本项目的临时用电平安生产管理规定，仔细落实平安生产责任制，确
29、保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目平安管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电平安管理协议书。一、说明1、甲乙双方应依据合同及本协议要求，分别仔细做好各自的临电平安管理工作，最大限度削减和杜绝各类电气伤亡事故的发生。2、甲乙双方在履行法律法规要求的平安职责过程中，须要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必需严格根据协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。3、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自平安职责的主要证据。二、责任划分原则：甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必需严格执行有关临电平安的法律
30、、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电平安管理工作，健全各自的临电平安管理体系。三、甲方责任：1、甲方严格执行施工现场临时用电平安技术规范（JGJ46-20xx）、建设工程施工现场供用电平安规范（GB50194-93）及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场全部施工单位遵照执行。2、甲方电气专业人员应熟识施工现场临时用电的技术、操作、运用、平安等相关学问和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。3、甲方负责供应用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员根据规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验
31、收并上报电气平安主管部门。4、因甲方供应配电设施自身质量问题造成的设备和线路电气事故，由甲方担当主要责任。5、甲方负责现场从箱变到二级配电箱的配电设备、线路的运行、维护、检修及监督管理，保证以上配电系统的正常平安运行，并定期对以上设施监督检查。6、从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的全部配电设施由所用电单位负责供应，甲方负责对其进行监督管理。7、甲方定期对乙方施工人员进行临时用电平安常识教化。8、甲方负责根据施工现场临时用电管理规定对各施工单位进行监督管理，对违反规定的施工单位根据施工现场临时用电管理规定进行处理。四、乙方责任：1、乙方严格执行施工现场临时用电平安技术规范（JGJ4
32、6-20xx）、建设工程施工现场供用电平安规范（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行甲方制定的施工现场临时用电管理规定并接受甲方的监督管理。2、乙方负责自行供应从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的全部配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位全部配用电设施的运行、维护、修理管理。乙方自行供应的配用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的平安事故，由乙方担当主要责任。3、乙方自行供应的配用电设备、设施、工具、线缆必需满意规范及甲方要求，如乙方不根据规定要求配置，甲方有权禁止其入场运用并要求乙方马上整改；如乙方不按规定要求配置自行供
33、应用电设施而导致的平安事故，由乙方担当主要责任。4、乙方必需在进场前一周提交用电申请表，将本单位所需用电电源负荷及数量上报甲方，由甲方批准后依据甲方制定方案措施由乙方负责实施。乙方未提交用电申请或未经甲方批准或批准后不按甲方制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由乙方负主要责任。5、乙方必需在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报甲方。乙方现场全部临电人员必需持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的平安事故，由乙方担当主要责任。6、未经项目批准，乙方不得随意挪动现场临时用电设施，不得乱接拉电源。一经发觉，甲方按施工现场临时用电管理规定处理。7
34、、建筑物内不得随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必需提前向甲方报请用途及批准后方可设置。8、乙方宿舍、厨房、库房等场所照明用电严格根据临电规范和项目规章制度，禁止随意运用220/380V电压照明，其他生活用电在经甲方同意并有用电批准单后方可运用。乙方负责本单位节约用电工作，人走灯灭，杜绝设备空载、超载运行。乙方未经甲方批准就运用而发生事故，由乙方担当主要责任。9、甲方在乙方每间宿舍内安装了漏电配电箱及220V插座1个，此插座用途为供应手机充电及夏天电风扇、冬季电暖器用电，限定负荷上限为1KW（单相），此插座严禁变更运用用途，严禁用于电炉、电热水器、电热毯、电饭锅等用电，严
35、禁超负荷运用，乙方不得私自变更插座位置，严格遵守生活区宿舍用电管理规定。乙方不遵守本条规定内容发生平安事故，由乙方担当主要责任。10、乙方不得私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。不得随意乱拉乱接线路及设备，防止触电及火灾的发生。如确有须要，必需经甲方电气专业工程师查看同意后，通知临电电工接线安装，按批准方案进行施工。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的，由乙方担当主要责任。11、乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必需严格听从甲方项目及临电人员的监督管理。运用过程中乙方必需由临电专业人员巡回检查，发觉电气平安隐患刚好处理、刚好上报甲方，确保平安用电。12、施工现场配电箱、柜四周3
36、米内严禁堆放易燃易爆及其他一切材料和物品。13、乙方负责严格遵守执行甲方制定的施工现场临时用电管理规定，接受甲方监督管理。14、乙方协作甲方做好现场用电平安管理工作，由乙方临电负责人负责。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要仔细做好每个在场人员用电的平安教化，并以身作则严格遵守甲方的用电规定。15、乙方在完工退场前，必需把从甲方领取的设备和剩余材料按收发记录量退回，如有丢失和损坏，按实物选购价格的两倍扣罚。16、各种施工机械、电气设备在运用前必需经机修人员及电工检测，检测合格后方可投入运用。17、开关箱与所限制的固定式用电设备的水平距离不得大于3米，与安排电箱的距离不得大于30米。开关箱内安装
37、漏电开关、熔断器及插座。电源线采纳橡套软电缆线，从安排电箱引出，接入开关箱上闸口。18、现场每台电气设备应有各自专用的开关箱，开关箱安装漏电爱护开关的漏电动作电流应为30mA以下，必需实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁同一个开关电器干脆限制两台及两台以上用电设备（含插座）。配电室至各支路均采纳三相五线制，接地爱护。19、施工现场照明用的流淌性碘钨灯应采纳封闭式碘钨灯，采纳金属支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必需用不小于0、2米的绝缘材料隔离，严禁采纳木棒作支架。照明线路不得拴在金属脚手架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。20、施工现场所运用的各种电焊机，焊接时二次线必需双线到位，严禁借用金属
38、管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。焊把线必需加装电焊机漏电爱护器。其一次线长度不得超过5米，二次线应运用特地的焊把线且必需运用快速插头，其长度不得超过30米，两侧接线应压接坚固，必需安装牢靠防护罩。21、施工现场设置配电箱，其前后2米范围内不得堆放任何材料，防止影响电工的维护和操作。22、配电箱、柜放置应平稳，移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉，应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0、6米，小于1、5米。23、修理时应切断电源，挂醒目的警告标记牌（如禁止合闸、线路有人工作等字样）或一人工作、一人看护。24、如发觉电气出现烧蚀、松动等状况，应马上进行检修
39、。任何人均不得将任何 用电设备的电源线干脆勾挂在电气装置上，一经发觉应马上加以制止。25、施工现场地下室、潮湿场所、施工作业面等处照明运用36V低压，甲方仅供应楼层、楼梯低压照明干线，低压照明支线、低压灯泡及行灯由乙方自行解决。26、现场配电箱需上锁并由临电人员负责修理及保养，全部施工人员不准擅自撬、拉、拽配电箱门，违者按施工现场临时用电管理规定接受罚款。本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从20xx年 7月20日至合同任务结束。本协议一式二份，甲、乙双方各存放一份。甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：负责人(签字)： 负责人（签字）：年 月 日 年 月 日分包协议书 篇
40、5甲方:乙方:因工程须要，甲方将 标段的渠道的工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:一承包方式:单包工。二工作内容及单价:1. 渠道，单包人工费 元/米;2. 渠道，单包人工费 元/米;3. 渠道，单包人工费 元/米;4. 渠道，单包人工费 元/米;5. 渠道，单包人工费 元/米;6. 渠道，单包人工费 元/米;7. 渠道，单包人工费 元/米;8. 渠道，单包人工费 元/米;9. 渠道，单包人工费 元/米。 三付款方式:四工期和人员要求力争在 年 月 日内完成。五平安要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，医疗费用由乙方自己担
41、当。六质量要求观感质量根据 验收规范及现行的验收规范执行; 乙方所做的全部渠道等其他工程保证能够通过农业综合县、市和省级的验收;工完场清，爱惜现场成品。七、其它未尽事宜，双方协商解决。八、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效.甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日分包协议书 篇6为贯彻公安部61号令机关、团体、企业、事业单位消防平安管理规定、*市消防条例，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。分包单位应履行如下条款：一、仔细落实公安部61号令机关、团体、企业、事业单位消防平安管理
42、规定、*市消防条例，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证明现无重大火险火灾责任事故。二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须刚好进行整改，不得拖延。三、分包、外协单位须制定相应的防火平安制度和措施，并指定专人负责防火工作结合本单位实际状况，进行常常性检查，确保平安。四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火学问方面的平安教化，避开违章行为，杜绝事故发生。五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。六、分包、外协单位所属施工队伍必需与总包单位签订外施队治安保卫协议书并监督执行。总包单
43、位应履行下列条款：一、在上级公安消防机关的指导下，帮助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监督本协议详细实施，共同做好防火工作。二、对在联合检查中发觉的防火方面担心全隐患，有权提出整改看法，保证平安。三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议赐予指责教化、经济惩罚直至追究法律责任。此协议一式两份，双方各存一份。甲方代表： 乙方代表：盖章： 盖章：二零 年 月 日分包协议书 篇7甲方：_乙方：_依据中华人民共和国建筑法、合同法以及有关法律、法规有关规定甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上签订协议。一、承包内容：经甲方双方协商，甲方同意将吉绅汽车配件厂一期道路施工中的雨、污水管铺设、路基路
44、床平整、水泥路面浇筑、路牙安装要求承包给乙方施工、材料由甲方供应，乙方负责按规范施工。二、价格：1、雨污水管铺设200300的每米12元，400600的每米15元(包括平整、运沙、填沙、安装)。2、砌筑污水圆井02S515-19每座450元，02S515-20每座650元，污水方井02S515-99、100每座200元。3、砌筑雨水圆井02S515-10每座450元，02S515-11每座650元，砌筑雨水小边井每座80元。4、筑40公分灰土每平方米13元，平整路基路床每平方米2元，浇筑22cm厚混凝土路面自拌料每平方米18元，若用商品混凝土每平方米16元(包刻纹、切缝、灌沥青、路面养护)。5
45、、路牙安装每米8元(包括护牙、扣缝)，过路管安装每米10元。三、全部款项安装结束后付给。四、施工质量要求：按图纸要求及国际建筑标准设计图集规范施工，五、工程进度：本期工程施工进度要求为一个月，乙方必需满意甲方进度要求，确保作业人员数量，如因乙方缘由造成工期拖延，造成业主对我方罚款等，我方将按同样比例对乙方进行惩罚。六、施工平安：1、在施工过程中，乙方必需听从工程项目部及甲方的指挥、领导与管理，如不听从，甲方有权终止协议由此引起的经济损失乙方自负。2、乙方进场人员确保身体健康，全部工人进入施工现场必需戴好平安帽，严禁工作时间饮酒及酒后上班，严禁在操作过程中嬉笑打闹。材料、工具不得乱抛乱扔，吊运材料、工具时其下方均不准站人，乙