《2022精选工程合同范文锦集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选工程合同范文锦集五篇.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022精选工程合同范文锦集五篇工程合同 篇1甲方（总包方）：乙方（分包方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方，为明确双方权利义务，本着自愿、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵守。一、工程概况：工程名称：工程地点：建设规模：约631M二、承包方式：综合单价包工不包料；三、承包范围：完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。（包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除）工作。本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车，场内材料二次倒运。（包含发电机、搅拌机、等）本工程所用水电费用。
2、综合单价还应包括以下工作内容或费用：1、首层地面，钢筋砼的施工；外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板，女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰，保温苯板的铺设、人工协作回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装；女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内外的挂网、室内地面、浇筑砼、找平。2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车，场内材料二次倒运。3、现场平安生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出；4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员（塔吊司机除外）等人人工所需费用支出。四、承包价格：本工程采纳每延长米综合单价形式承包，所报单价一次包死1、综合总
3、价：650元/M。2、乙方材料损耗，在规定范围内；有意损耗材料费用由乙方担当。五、结算付款方式：1、本工程完成总进度50%，且完成本合同总价50%工程量后，甲方按完成形象的产值的80%付款。2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后，甲方按完成总产值的95%付款，剩余3%留作保修金，待装饰工程两年保修期满后一次付清。4、本合同约定的施工内容，照实际甲方有不须要乙方进行施工的项目，甲方应刚好通知乙方，工程结算时扣除该项目费用。5、工程款支付，以现金或支票形式甲方向乙方支付，由乙方供应工人工资表及供应劳务分包人工发票，否则甲方有权拒绝付款。六、合同工期：本工程自20xx年9月13日开工，20xx年月日
4、结束。七、质量要求：1、质量标准：竣工验收合格。2、工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工等级验收规范和建筑安装工程质量评定标准，必需达到质量评定等级。如因施工质量缘由由质监部门或建设单位与监理单位下达的罚款由乙方担当。3、施工中如发生质量缺陷乙方应刚好消退，所发生的工期与材料损失由乙方担当；因乙方缘由造成的工程缺陷未能刚好消退，甲方有权自行或托付第三方消退工程缺陷，由此发生的费用由乙方担当，乙方应担当相应违约责任。八、甲方责任和权利1、委派同志为该工程现场施工管理人，统一协调指导施工。2、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对
5、工程的工期和质量向发包人负责；3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制月施工安排、实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收；4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收；5、统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；6、按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备燃料、周转材料、平安设施保证施工须要。塔吊司机应早4点晚6点工作。7、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳；8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。九、乙
6、方责任和权利1、委派同志为现场施工负责人，参与工程生产协调会，详细负责本项目工程的施工管理。2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方（工程承包人）负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，不得录用有精神疾病、传染病人员或年龄大于50周岁的人员及童工等不适于本工作相符合人群工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措
7、施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、财产损失、现场脏乱造成的损失及各种罚款；4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；5、做好施工场地四周建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；6、乙方必需听从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。7、乙方严禁将工程再转包。如乙方将
8、工程进行转包，甲方有权单方终止本合同，由此造成的一切后果和损失由乙方自行负责，并向甲方支付本合同价款30%的违约金。8、乙方担当政府部门规定应由乙方担当的相关费用，乙方负责供应相应的资质、执照、平安生产许可证复印件（原件备查）。9、甲方向乙方付款时，乙方要向甲方上报工人工资表。10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、在乙方施工工程中，因乙方缘由造成自身或他人人身财产损失的，乙方应担当赔偿责任。12、乙方当具有从事本合同约定工程项目的资质条件，若乙方不具备相应资质与条件乙方应向甲方支付本合同约定价款3
9、0%的违约金，并担当一切法律后果。十、工程材料、周转材料、工器具、机械设备1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供应到现场，乙方应帮助甲方管理保管好现场的各种材料，对奢侈现象甲方有权要求乙方进行赔偿；2、乙方支配专人负责从甲方领取工器具、周转材料，领用后要妥当保管、合理运用。用完后要原数原样刚好返还，如有丢失损坏按甲方购买价格进行赔偿，正常损耗除外。3、依据工程须要甲方负责供应大、中、小型机械设备，并保证机械设备及零部件和燃油、液压油、黄油等。并保证机械设备质量，保证完好率100%，乙方负责运用与修理，因乙方运用不当造成机械设备损坏，修理及购买配件所发生的款项从工程结算款中扣除。工程竣工
10、时，甲方验收机械设备完好率100%，机械若不能正常运用，甲方按造成的损失程度从给付乙方的工程款中扣除。4、若因乙方保管、运用不善发生丢失、损坏，乙方除应予赔偿外，还应担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。十一、平安生产、文明施工、劳动爱护1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力或违反平安操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方负完全的法律责任，并担当由此造成的一切经济损失。2、乙方有权对施工现场作业条件、施工程序中存在的平安隐患提出指责建议，有权拒绝
11、违章指挥和冒险作业；甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工，因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。3、一旦发生伤亡等平安事故，乙方须马上通知甲方，并实行必要的处理措施，发生的费用及责任由责任方自行担当；无法澄清事故责任的，应按相关规定处理。可托付该项目的政府监管部门或监察部门调查事故责任，得出最终结论双方均予以认可。4、甲方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。5、文明施工：乙方按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，设专人管理生活区、工作区的卫生，做好自身责任区的治安保卫工作；
12、乙方必需听从管理，保持现场清洁卫生，原材料堆放整齐。所用机械刚好清理保养，对每次检查未符合要求的，乙方将赐予甲方每次50500元的违约金。6、乙方在工程完工时，负责将建筑场地因施工造成的各种障碍物清除，做到工完场清。7、未经许可工地严禁住有女工和职工家属，违反此约定乙方应支付500/次元违约金。8、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴，违反者一律清退，造成后果重大影响的移送司法机关依法追究责任，甲方有权终止本劳务承包合同的履行。9、乙方现场要求统一着装（工作服），配戴统一平安帽（由甲方统一指导选购，费用由乙方担当，工程结束后不退回）。十二、违约责任1、由于甲方缘由造成的工期延误，工期可顺延，甲方
13、应支付乙方延长工时的损失费用。若乙方缘由导致不能按规定工期完成，每拖延一天违约金为20xx元。2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准或因乙方缘由造成的工程缺陷未刚好消退时，乙方应向甲方支付违约金为合同额的1%，并于甲方指定期限内达到合同约定工程质量要求或相关标准。3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，所造成的损失由责任方负责外（此损失乙方应予先行赔付），应向甲方支付违约金为合同额的1%。乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。4、在施工过程中乙方不听从现场指挥，工期、质量缺陷经整改后仍达不到要求，甲方可责令乙方退出施工现场
14、更换施工队伍。乙方须无条件撤出现场，对已完工程甲方将按完成量的90%赐予结算。5、甲方如发觉乙方在施工过程中有材料奢侈现象，将按所奢侈材料金额的双倍赐予赔偿，乙方还应担当违约金500元/人次。6、乙方违约后，另乙方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。十三、特别约定1、因乙方拖欠工程人工费引起的债务纠纷，并致使甲方已经或者可能向第三方支付上列款项时，甲方有权用建设单位给付的工程款或顶替工程款的实物或乙方供应的担保物来支付上列款项。如出现上述不足以支付的情形，由乙方担当损失及相应的法律责任；2、本工程的各类现场承认只代表实际事实的发生均不再单独进行结算，综合单价均已
15、包括其工作内容。十四、争议解决因合同履行发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，向合同签订地哈尔滨市道里区人民法院管辖。十五、合同解除1、假如乙方不根据本合同的约定支付劳务酬劳，乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方发放劳务酬劳之日期间所造成的误工补工由甲方支付，一周内甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以发出通知解除合同。2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后7个工作日内撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳。3、如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合
16、同。4、合同解除后，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止，乙方不得拖欠工人工资，假如拖欠后果自负。十七、其他约定由乙方供应有效的劳务公司资质相关证件及劳务人工发票，否则甲方有权拒绝付款。未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，
17、本协议自甲乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）法定代表人或托付代理人（签字）：单位地址：电话：传真：邮政编码：乙方：（盖章）法定代表人或托付代理人（签字）：单位地址：电话：传真：邮政编码：年月日工程合同 篇2分析了国际工程合同争端产生的一些主要的缘由,FIDIC合同条款中对争端的解决程序、解决方式, 并对争端裁决委员会和争端审议委员会进行了对比分析, 指出了国际工程项目提请仲裁时应留意的问题。关键字：国际工程，纠纷，解决方案建设工程合同中借助相关的法律、法规和各种规范对工程内容、质量标准、工期、造价等进行约定,把双方的权利和义务用精确、严密、详尽的条款统一下来,用以规范双方的行为,保证合同的正
18、常履行。大型国际承包工程有时需签订数十份合同,合同期限长、合同金额巨大,因而增加了履约的困难性。 1 国际工程承包合同争端产生缘由对工程承包合同的争端应作广义的理解,当事人对合同条款和合同的履行的不同理解和看法就可能引起争端。凡是当事人对合同是否成立、成立的时间、合同内容的理解、合同的履行、违约的责任,以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争端,均应包括在内;也包括对工程中的任何看法、指示、确定、证书或估价方面的任何争端。国际工程项目争端产生的缘由有以下几方面:1.1 合同的缺陷或错误表现为合同文件不真实、用词不严谨不精确, 甚至前后冲突。在国际合同谈判和签订时,重要的是合同条款要明确
19、,用词精确。把潜在的可能对一方不利条款进行约定,分清不行预见事务的责任。在双方的工作范围、材料和施工工艺、工程的开工和工期、工程的付款方式、争端解决方式等方面要仔细、细致,考虑周全。1.2 合同中双方权利、责任、风险的划分是否明确合理在国际工程合同中,设计责任的担当引发的争端是最为常见的,工程施工过程中有时很难断定问题是由设计方担当还是施工方担当。另一个常见的是由于业主的干扰( 尤其在设计阶段) 使工程费用增加而引发的争端。这类问题双方应在合同谈判和签订时对其权利及参加的后果赐予明确。对于不行抗力和特别风险在FIDIC中有规定,可参照。1.3 建筑业经济效益的影响国际承包市场竞争激烈, 承包商
20、采纳低价夺标策略,而建设方由于建筑成本的增加, 预算长期处于惊慌状态。合同双方不情愿担当义务或做出让步,因此合同争端呈现不断上升的趋势。多数的实例证明以价格最低或工期最短来选择中标项目管理人未必明智。业主要想获得最佳服务,应当让承包商有利可图,劳有所获。具体的索赔条款使报价中风险费用由业主驾驭,承包商可较少考虑风险对报价的影响。如风险不发生时, 业主可以节约这笔费用, 所以有利于降低承包商报价, 同时也有利于业主最终降低工程造价， 而不是一味的以报价最低或工期最短来选择承包商。1.4 选择错误的承包合同类型应当依据工程项目的特定状况, 如环境气候、地质状况、设计施工的困难程度,工程所在国的政策
21、、法律等来选择采纳的标准合同或依据完备的询问和建议对标准合同进行修改。而不是依据业主的熟识程度或喜好来选择合同。选择标准合同, 其优点是有关各方对合同的内容和格式非常了解。但标准合同也有许多缺点,如对详细项目的特点、有关各方的详细状况、项目的风险及抵挡风险的实力等方面无法全面真实的反映出来。因此,假如项目的规模很大、设计施工困难, 则应花费肯定的费用聘请询问公司或律师对标准合同进行修改甚至重新起草合同。1.5 项目承包模式的选择和标段的划分是否恰当建设工程项目的管理模式与合同管理有着亲密的联系。项目的管理模式可分为传统模式和新型承发包模式。传统模式, 又称通用模式, 世界银行以及国内外许多工程
22、都采纳这种模式。随着建设项目规模的日益浩大, 技术含量的日益提高, 国际上出现了一些新的工程管理模式, 如:CM模式、EPC模式、Partnering模式等。这些新的承包模式可以为合同各方供应一个友好的环境。因此相宜的承包模式加上各方共同的意愿和目标, 将对合同管理起到主动的作用,和解和调解的方式解决争端也将变得轻松起来。1.6 关于银行保函在国际承包工程中, 银行保函成为较普遍且业主喜爱采纳的经济担保形式。国际工程项目中由于保函的问题引发的问题主要有:当担保是以保证形式作出时,托付书并没有明确可获赔偿应满意哪些条件; 再如在履约保函和保留金保函中, 承包商认为假如合同规定的情形没有发生就不应
23、当支付保函, 但事实是保函本身并没有这样的规定, 相反其规定“见索即付”。银行为自身利益考虑并不情愿或无力卷入到困难的合同纠纷中,而趋向于运用见索即付保函。2 国际工程项目争端解决方式2.1 FIDIC 土木工程施工合同条件(1987第四版修订版)第67条列出了争议解决程序!争端提交,工程师解决。!当工程师的确定未被接受, 他们就必需在70天内将争端提交仲裁, 否则, 工程师的确定即成为最终确定并且对各方都有约束力。!在发出仲裁通知后, 各方可实行友好协商方式来解决争议。!如在期限内未达成友好调解, 除合同另有规定, 均应将此争议依据国际商会ICC规则提交仲裁。国际询问工程师联合会在1996年
24、出版的FIDIC红皮书中, 对争议解决方面做出了如下修改:采纳争端裁决委员会DAB( Dispute Adjudication Board) 方式解决争端。争端可干脆提交DAB,而不交工程师解决。世界银行贷款项目土建工程国际竞争性招标文件( 1997年我国财政部刊行) 采纳了FIDIC合同条件第四版的通用条件,但在其专业条件中则依据国际仲裁常用做法来解决争端。提出访用争端审议委员会DRB( DisputeReview Board) 或争端审查专家DRE( Disputes ReviewExpert) 替代工程师解决争议的方法。2.2 国际承包合同多运用一个多层次争端解决方案普遍的争议解决方案包
25、括:调解、专家(DAB或DRB)确定、仲裁。国际上解决争端的最终方式是诉讼, 近年来争端审议委员会、争端仲裁委员会和仲裁运用的较为普遍,而诉讼一般不宜采纳,这主要是基于以下的担忧:!法院审理采纳严格繁琐的程序, 拖延时间, 缺少敏捷性。一旦败诉,损失更大。!国际工程合同涉及来自不同国家的双方, 他们会担忧一方所在国法院的公允性以及国际工程的困难技术性争议问题法院能否胜任。上面提到国际承包合同运用一种多层次的争议解决方案,要留意以下几个问题:合同中应指出其适用的法律。最好是运用国际通用的合同文本。如:FIDIC合同条件吸取了ICE、JCT等合同文件的优点,内容全面,条款前后一样,文字严谨。其对目
26、前各法律体系均可适用。大多数合同( 如FIDIC) 在争议的解决上都确定由一种争议解决方式进入另一个争议解决阶段的时间限制。我们可以称之为冷静期,目的是为了让当事人反省一下以及进入下一个阶段可能产生的后果。 合同中还应说明仲裁地点。在国际工程合同中提请仲裁的通常是国际商会ICC。2.3 在国内进行的世界银行贷款项目, 在合同的专用条件中,有关仲裁的条款对任何争端委员会的建议未能成为最终确定和具有约束力的争端应按下述规定解决:如此争端发生于业主和承包商之间, 则最终应由双方同意的仲裁委员会按其规则和程序解决。如所争端发生于业主和国外承包商之间, 则最终应由中国经贸仲裁委员会(CIETAC) 按其
27、规则和程序, 在北京或中国其他地点仲裁,除非投标人在投标时要求根据联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL) 规工程合同 篇3第一部分 协 议 书发包人:(全称)承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法,订立本协议书。一、工程概况工程名称: 工程地点:工程内容: 工程规模: 结构形式:工程立项、规划批准文件号: 资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_天。拟从年月 日起先施工,至 年月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准:五、合同价
28、款合同总价(大写):;(小写):。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分通用条款第2.2 款给予的规定一样。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第1 条给予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的
29、全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电 话:电 话:传 真:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:其次部分 通用条款一、总则1定义：定义下列词语或措辞,除非特殊说明,在本合同中均具有以下给予的含义:1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2 款所列的文件组成。1.2 协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或
30、合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其托付代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。1.3 通用条款:指依据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的须要所订立的,通用于建设工程施工的条款。1.4 专用条款:指合同双方当事人依据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一样看法的条款。它是对通用条款的详细化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。1.6 承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人依据招标文件编制完成、签字并
31、被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。1.7 标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有 关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。1.8 施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人供应或经发包人批准由承包人供应,满意承包人施工须要的全部施工图纸(包括 任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。1.9 工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中供应的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的 名称和相应数
32、量等的明细清单。1.10 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.11 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.12 分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包合同工程某一部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.13 第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。1.14 设计人:指受发包人托付的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继
33、承人。1.15 监理人:指受发包人托付的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.16 工程造价询问人:指受发包人托付的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价询问资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。工程合同 篇4建设单位（甲方）:施工单位（乙方）:鉴于甲方修建 组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。一、工程建设规模通组道路长 米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写） 。二、工程质量乙方要严格根据工程施工技术规范进行施工，
34、加强施工原材料和施工质量限制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。工程施工结束，乙方必需完善工程建设资料，并装订成册，以备验收工程质量保修期2年，保修期间所发生的修理费用由乙方自行担当。三、工期施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天惩罚1000元，直至工程结束。四、付款方法工程实行分期付款方式，详细为五、平安责任乙方应加强平安生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切平安责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。六、廉政责任甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规
35、定，按章办事。甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。八、本合同一式四份，双方各执二份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表签字：日期： 乙方代表签字： 日期：工程合同 篇5发包方：（以下简称甲方）身份证号：承包方：（以下简称乙方）身份证号：一、协议内容：甲方托付乙方对房屋进行装饰施工。二、房屋总面积三、装修工程总造价元，大写元整。四、分期付款方式：首期：甲方先付元，订金给乙方；二期工程装修到一半时，甲方再付元给乙方；三期工程完工后十天内进行验收报告
36、，合格后甲方再付元给乙方。五、工程完成期限：本工程工期限20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止，共计天，假如到期还没完工甲方有权对乙方按每天工程总价格的0。5%罚款、六、备注：七、乙方应做到平安文明施工，如有违法被罚则与甲方无关，由乙方自负，乙方的施工人员必需留意平安，在施工期间发生的一切工伤事故，与甲方无关，乙方自负。八、细心施工、仔细负责、打造精品工程、保质保量完成任务。九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方应提前给乙方协商，乙方可另计单价。十、违约责任：本协议双方协商签订后共同遵守，甲方有意违约，应提前给乙方协商，如乙方不同意，甲方必需赔偿，乙方工程造价价格30%作为违约金，另外已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必需赔偿甲方工程总款的30%作为违约金。十一、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。十二、协议到期，甲方如有意续约，应在安排时间内与乙方进行协商，本协议共一页一式二份，甲乙双方各执一份，双方在合同有效期内，如发生纠纷，原则上采纳和平协商，如协商不成可向当地人民法院提交诉讼解决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日