《2022工程施工合同通用15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工合同通用15篇_1.docx（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程施工合同通用15篇工程施工合同1发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期：本工程自20_年10月15日开工，于20_年12月30日前竣工。1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：(人民币大写)：注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)其次、条甲方工作以上
2、只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第三条、乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定及甲方的相关规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、施工中未经甲方同意或有关
3、部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条、关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、此工程于11月15日20日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。第五条、关于工程质量验收的约
4、定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参与隐藏中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5、工程竣工后，乙方应通知
5、甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方供应相关资料以备主体验收。第六条、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采纳固定综合单价。：6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款30%。其次次付款工程完成70%以上，付款30%。第三次付款工程完成90%，付款20%。第四次付款按双方商定结算价格结清，付款17%。第五次付款尾款3%质保金一年。第七条、关于材料供应的约定凡由乙方选购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止
6、运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条、有关平安生产和防火的约定8.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济
7、损失。8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并担当。第九条、嘉奖和违约责任9.1、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.3、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.4、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向
8、人民法院起诉。第十一条、未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第十二条、其它第十三条、附则13.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。13.2、本合同履行完成后自动终止甲方：_乙方：_年_月_日工程施工合同2发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程内容：_四、承包形式：_五、工程立项批准文号：_六、工程承包范围：_其次条工
9、程期限一、合同工期总日历天数_天；开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工；停水停电_天以上；2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币（大写：_）。任何政策性因素和市场因素均不调
10、整包干价。1、本合同签订后_日内，甲方支付_元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_元工程款；3、余款_元作为质量保证金，待保修期满后_个工作日内无息支付。其次种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_%作为本合同的结算价款。1、甲方于_年_月_日支付_元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_%，留_%做质保金，待保修期满后_个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作
11、为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由乙方选购。二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第
12、六条工程质量管理及验收一、质量标准：工程质量符合_标准。二、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条平
13、安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条质量保修一、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收_%的劳务费。乙方保修联系电话：_；乙方保修联系人：_。第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的，
14、每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。四、保密事项：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人供应的_须要保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人
15、供应的_保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。第十条争议解决本合同在履行过程中假如产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条 签订地点本合同在市 区 签订。第十二条 补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十三条 合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第十四条 合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日工程施工合同3发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_经甲、
16、乙双方协商，甲方将(项目名称)吊顶装饰工程分包乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度及平安，特订立本合同，供双方共同遵守执行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程内容：_四、施工工期：_五、承包方式：_包工包料，按甲方详细要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包平安、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。六、工程承包价及决算方式1、层(板)吊顶施工包干单价为元/，施工面积为;层(板)吊顶施工包干单价为元/。工程款总额共计元(大写：_)。2、上述施工面积已通过甲方、乙方及监理单位三方书面签字确认，不再进行任何调整。3、上述包干价均为含税价，
17、包含材料费、人工费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、原结构修补修整费、全部的工具费等一切费用。七、工程价款支付方式1、乙方进场正式开工天后，按甲方要求完成施工进度并经甲方初步验收合格支付乙方总价款的 %，即元(大写：_);2、工程施工过半时甲方支付乙方总价款的%，即元(大写：_);3、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方接到通知后日内组织验收，验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的%，即元(大写：_);4、剩余5%，即元(大写：_)做为工程质量保证金。保质期满之日起日内甲方一次无息支付给乙方。乙方应按甲方当期支付金额供应发票，不供应发票不予支付工程款。八、工程质量及质保期1、严格
18、执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染限制方面，应严格根据民用建筑工程室内环境限制规范GB50325-20xx的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中运用。因乙方缘由造成质量问题的，由乙方负责赔偿。2、工程质保期为个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。九、甲方工作1、开工日前，甲方为乙方施工创建条件，以不影响施工为原则。2、甲方有偿供应水源、电源和冬季供暖并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。4、_十、乙方工作1
19、、乙方必需听从甲方管理人员在平安、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的支配，保证工完场清。2、施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必需将质量通病和质量问题歼灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方担当其经济损失。3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成损害的，应担当赔偿责任。4、乙方在做好本专业成品爱护的同时，应实行由打算措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责刚好清理承包范围内施工项目所造成的污染。5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生。6、乙方自行组织人员、机械施工并担当其组织施工人员的人
20、身平安责任。同时乙方全面负责施工现场的平安施工，如发生平安事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人损失的，由乙方自行担当一切经济损失及法律责任，与甲方无关。7、_十一、工程变更：_在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一样，由合同双方共同书面签定变更协议。甲方：_乙方：_年_月_日工程施工合同4发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，
21、经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_.2、工程地点：_.二、工程承包范围平安维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、运用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_统一说明进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按_计取，材料价格根据_执行。3
22、、详细工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。1、不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以_市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。3、因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。4、因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结
23、算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。十一、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不
24、成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）_乙方（公章）_年_月_日工程施工合同5发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)甲方将架设10电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点场队。二、工程性质包工包料。三、工程造价四、施工期限自本合同签订之日起，至_年_月_日前全部完工。五、付款方式工程开工前甲方向
25、乙方支付现金_元整，工程完工阅历收合格后，于_年_月_日一次性付清余款(税票由乙方供应)。六、工程内容：架设10线路700米，导线采纳G-50型。七、双方的权利和义务1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必需接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段刚好进行返工。2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺当的施工。3.乙方施工所用的材料厂必需符合电力规范要求。4.乙方要坚固树立平安意识，切实加强平安生产管理，凡施工中出现的平安责任事故均由乙方担当。八.违约责任1.乙方到期不能完工(除人力不行抗拒的自然灾难外)，每延长一天罚款_元。2.工程完工后，阅历收不合格的路段及保修期内出现
26、质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。3.工程阅历收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必需按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行担当。九.其它1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。甲方(签章)：_乙方(签章)：_负责人签名：_负责人签名：_年_月_日_年_月_日工程施工合同6合同编号：_发包方：(甲方)_承包方：(乙方)_依据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。一、工程项目：（一）工程名称：_（二）工程地点：_（三）工程内容：_（四）承包范围：_（五）承
27、包方式：_（六）承包单价：_二、工程合同造价(含应纳税费)：_三、工程工期：施工工期为_天，自_年_月_日至_年_月_日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。四、工程质量标准和保修期：（一）工程质量必需符合国家标准gb5768-1999道路交通和标线和行业标准jgj100-98汽车库建筑设计规范。并符合交警部门验收标准。（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_年，反光标牌保修期为_年，其余保修期为_年。人为或不行抗力影响损坏除外。保修期内，如发觉施工及材料质量问题，乙方负责免费刚好修理。五、材料设备供应：（一）工程所需材料：由负责选购至施工现场施工。（二）工程材料要求：_六、工程款支付
28、和结算方式：工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付_%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。七、双方责任（一）甲方责任：按本合同第六条中所规定的期限和方法向乙方支付工程款。（二）乙方责任：1收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场；2按施工规范做好施工质量、平安管理，指定平安防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门；3做好施工原始记录，按甲方要求报施工安排和完工报表；4委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、平安问题；5施工中因乙方责
29、任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方担当；6施工中如发觉设计与现场施工实际状况不符时，应马上书面通知甲方和设计单位到现场进行处理；7工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。八、工程验收：_九、违约责任：（一）甲方违约责任：甲方未能根据合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。1不按期交出施工场地、接通水、电源；2因图纸或设计变更未刚好送达乙方；3逾期组织验收；4其他甲方缘由造成的。（二）乙方违约责任：1乙方供应的用料与约定不符的，乙方必需无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。2乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价_%的赔偿金。3如因乙
30、方质量缘由无法通过交警部门验收，乙方须刚好无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。十、其它约定条款：（一）乙方必需按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。（二）在施工期间乙方必需教化好工人，搞好防火平安、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好平安措施，一切平安责任由乙方负责。（三）甲方供应施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。十一、争议解决方法:本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第_种方式解决：（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；（二）向甲方所在地人民法院起诉。十二、合同期限刚好效本合同自双方盖章签字之日
31、起生效，至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本_份，双方各执_份，均具同等法律效力。建设单位：_（盖章）施工单位：_（盖章）签约代表：_签约代表：_签约日期：_年_月_日工程施工合同7合同编号：签约地点：签约时间：甲方：乙方：甲乙双方在同等自愿的基础上，依照合同法建筑法及其它有关法律，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经过友好协商，就甲方托付乙方对装修工程，达成如下协议：第一条：装修工程概况甲乙双方经协商确定，位于由乙方负责施工。其次条：合同承包范围项目：包括 装修工程(不含软装饰工程部分，不含外立面部分)，室内地面铺设，隔墙，局部电路改造等。详细见附件装修项目一览表，装修项目预算单
32、和施工图纸。第三条：施工工期开工日期：年月日(以甲方款到为开工期)， 竣工日期：年月日，总工期为 天.具依据甲方设计调整到位时间，装修时间进行适当调整。第四条：装修工程内容及金额本合同工程造价为(人民币) 元;金额大写： 元。装修工程内容和金额详见附件装修工程预算书工程总造价按实际发生工程量计算，工程单价按以上单价为准。第五条：付款方式1、合同签订甲方应支付乙方总工程款的30%，即：2、工程进度1/3(工期或工程量过1/3)支付乙方总工程款的30%;即：3、工程进度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方总工程款的30%;即：4、装修工程竣工验收合格后，甲方凭双方授权代表签署终验收报告，甲方再支付
33、乙方工程款的10%和项目变更全款，即： ;第六条：装修工程验收根据建筑装修标准规范进行验收。第七条：装修工程质保装修工程保质期限为一年，以装修工程验收合格之日起计算，保质期内工程范围内非人为损坏、不行抗力因素损坏。由乙方负责无偿修理。在质保期内装饰出现故障的，乙方应在接到甲方通知后3日内抵达甲方现场处理问题。第八条：其它1、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。2、本合同一式份，乙方执份，本合同设有附件装修项目一览表和施工图纸，具有同等法律效力。3、其它未尽事宜双方可另行协商。甲 方：地 址：签 字(盖章)：乙 方：_地 址：_签 字(盖章)：工程施工合同8原告：_法定代表人_，
34、职务董事长，住_市_区_街_号楼_室，邮编：_电话：_被告：_公司，法定代表人_，职务总经理,住_市_区_号，邮编：_电话：_案由：_建设工程施工合同纠纷诉讼恳求1、判令被告马上返还保修款 _ 元，延迟支付的违约金 _ 元;以上两项共计 _ 元;2、以上金额截至_年_月_日，逾期支付，则以 _ 元为基数，按每日 _ %支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于_年_月_日签订了工程施工合同，根据合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_年_月_日至_年_月_日。合同还约定工程款的
35、_ %作为保修款，保修期自竣工之日起_个月，项目最终的结算金额为_元，所以被告留存保修款_，保修期至_年_月_日。然而，过了保修期后，该项目并未发觉质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严峻损害了原告的合法权益，故依中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，特向贵院提起诉讼，恳求依法裁判。此致_市_区人民法院具状人：_有限公司法定代表人：_年_月_日工程施工合同9甲方：_乙方：_甲方托付乙方担当工程施工，经双方协商一样，签订本合同。第一条承包方式：1.按承包范围实行包工包料。1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任
36、何部分进行分包。1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应依据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。其次条合同文件内容及说明次序构成合同的文件应能相互说明，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明次序如下：_1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等;3)本合同、双方确定的工程报价单;4)中标通知书;5)经双方协商认可的投标书及其附件;6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;7)图纸;8)工程量和设备材料清单;9)现行的法律、法规、标准、规范第三条承包范围：_1.工程概况：_工程名称：_化工程工程地点：_2.承包内容：_招标范围：_以及绿化图纸内及招标方供应的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的选购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。第四条工程的施工期限：_开工时间：_，完工时间：_;若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料