《2022二级建造师考试真题精选及答案5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师考试真题精选及答案5章.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022二级建造师考试真题精选及答案5章2022二级建造师考试真题精选及答案5章 第1章（2022年)某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积 24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价 3600 万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期 306 天，自 2022 年 3 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，工期
2、奖罚标准为 2 万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。答案：解析：P267。错误之处 1：建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给 A 专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。理由：在建设工程中，指定分包单位、指定材料品牌是相关法律法规明令禁止的行为。错误之处 2：A 专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给 B 公司施工。理由：根据建筑法规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。 下
3、列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。A施工措施费B办公费C材料费D施工机械使用费正确答案：B根据劳动合同法劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 4个月答案：B解析：2022版教材P 131本题考查的是劳动报酬和试用期。劳动合同为1-3年的，试用期不得超过2个月。能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ ）。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图答案：A解析：2022版教材P20管理职能分工表是用表的形式反映各工作部门（各工作岗位
4、）对各项工作任务的项目管理职能分工。它将管理职能分为七个，即决策准备、决策、执行、检查、信息、顾问和了解。答案选A我国建筑业企业资质分为()三个序列。A.工程总承包、施工总承包和专业承包B.工程总承包、专业分包和劳务分包 C.施工总承包、专业分包和劳务分包D.施工总承包、专业承包和劳务分包(或施工劳务资质）答案：D解析：2022版教材P52页建筑业企业资质管理规定中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列。施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有()。A、 管理手册B、 程序文件C、 监测活动规则D、 操作规程E、 管理规定答案：C,D,E解析：作业文件是
5、指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,属于I类民用建筑工程的是( )。A.住宅B.医院C.体育馆D.幼儿园E.旅馆答案：A,B,D解析：2022版教材P252页 民用建筑工程根据控制室内环境汚染的不同要求,划分为以下两类:1)类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;2)类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是
6、（ ）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：2022版教材P 127本题考查额的是违约责任的免除。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。参见教材P128。在计算双代号网络计划的时间
7、参数时，工作的最迟完成时间等于其所有紧后工作的（）A.最早开始时间的最小值B.最早开始时间的最大值C.最迟开始时间的最小值D.最迟开始时间的最大值答案：C解析：2022新版教材P140页 工作最迟时间参数受到紧后工作的约束，故其计算顺序应从终点节点起，逆着箭线方向依次逐项计算。最迟完成时间等于各紧后工作的最迟开始时间的最小值。2022二级建造师考试真题精选及答案5章 第2章根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），建设工程在竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()。A.建筑安装工程措施项目费B.建设企业管理费C.建筑安装工程现场经费D.建筑安装工程施工机械使用费答案：A解析：20
8、22新版教材P52页二、措施项目费 1.安全文明施工费 2.夜间施工增加费 3.二次搬运费 4.冬雨期施工增加费 5.已完工程及设备保护费 6.工程定位复测费 7.特殊地区施工增加费 8.大型机械设备进出场及安拆费 9.脚手架工程费意外风险和不可预见因素索赔通常应该由（ ）承担。A.保险人 B.承包人C.分包人 D.发包人答案：D解析：本题主要考查2ZI06050施工合同的索赔”。钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：( )。A.50%抽检B.全数检查C.75%抽检D.25%抽检答案：B解析：2022版教材P290页 （五）钢筋安装钢筋安装时，受力钢筋的品种、
9、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：全数检查。经有关部门审批，属于必须招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价400万元的由外国政府援建的乡镇卫生院工程答案：D解析：2022版教材P73页招标投标法规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技
10、术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。A.管理体系接受政府监督的一种体制B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制C.企业最高管理者对管理体系的系统评价D.对企业执行相关法律情况的评价答案：C解析：2022版教材P193页 管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对
11、管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。反拱砌筑前，应按设计要求的弧度制作反拱的样板，沿设计轴线每隔(?)m设一块。A.1B.5C.10D.15答案：C解析：本题考核的是砌筑施工要点。反拱砌筑： (1)砌筑前，应按设计要求的弧度制作反拱的样板，沿设计轴线每隔10m设一块。(2)根据样板挂线，先砌中心的一列砖、石，并找准高程后接砌两侧，灰缝不得凸出砖面，反拱砌筑完成后，应待砂浆强度达到设计抗压强度的25%时，方可踩压。(3)反拱表面应光滑平顺，高程允许偏差应为10mm。 (4)拱形管渠侧墙砌筑、养护完毕后，安装拱胎前，要在两侧墙外回填土，此时墙内应采取措施，保持墙体稳定。(5)当砂浆强度
12、达到设计抗压强度标准值的25%时，方可在无振动条件下拆除拱胎。根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ ）。A、 由用人单位提供的格式劳动合同B、 违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同C、 与用人单位代理人签订的劳动合同D、 未明确规定合同期限的劳动合同E、 用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同答案：B,E解析：下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家
13、对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集资料后，紧接着应进行的工作是()。A、 进行进度计划系统的结构分析B、 进行项目结构分析C、 编制各级进度计划D、 确定工作编码答案：B解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：1）调查研究和收集资料；2）进行项目结构分析答案选B根据我国担保法的规定，担保的形式有()。A.保证B.抵押C.质押D.证明E.定金答案：A,B,C,E解析：2022版教材P29页担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。2022二级建造师考试真题精选及答案5章 第3章承发包双方应在合同条款中约定预付款的( )。A.数额B.抵扣方式C.抵扣保证D.支付时间E.抵扣币种答
14、案：A,B,D解析：2022新版教材P73承发包双方应在合同条款中，对下列事项进行约定：(1)预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；(2)安全文明施工措施的支付计划，使用要求等；(3)工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；(4)工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；(5)施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；(6)承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；(7)工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；(8)工程质量保证金的数额、扣留方式及时间；(9)违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；(10)与履行合同、支付价款有关的其他事项。关于提高混凝土强度的
15、方法，以下说法错误的是（）。A. 提高混凝土强度可提高水泥强度等级；B. 尽量降低水灰比C. 合理留置施工缝D. 加强养护，保证有适宜的温度和较高的湿度，也可采用湿热处理(蒸汽养护)来提高早期强度答案：C解析：对于选项C，是提高混凝土抗变形性能的方法。提高混凝土强度的方法，还包括：1采用高强度石子2加强搅拌和振捣成型；3添加增强材料土方填筑的坝面作业中，应对( )等进行检查，并提出质量控制措施。A.土块大小B.含水量C.压实后的干密度D.铺土厚度E.孔隙率答案：A,B,C,D解析：2022版教材P89页 坝面的质量检查和控制：在坝面作业中，应对铺土厚度、土块大小、含水量、压实后的干密度等进行检
16、查。关于沥青混凝土路面中封层作用的说法，正确的有()。A、 封闭某一层，起保水防水作用B、 增加基层的整体强度和厚度C、 起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用D、 起路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强作用E、 沥青面层铺筑前要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁答案：A,C,D,E解析：主要考察的是封层的作用，封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。排除滑坡体地下水的设施有()。A、 支撑渗沟B、 边坡渗
17、沟C、 树枝状排水沟D、 平孔E、 暗沟答案：A,B,D,E解析：主要考察的是排除地下水的方法，排除地下水的方法较多，有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。脚手架及其地基基础应在()阶段进行检查和验收。A.基础完工后，架体搭设前B.作业层上施加荷载后C.每搭设完1015m高度后D.遇有六级及以上大风或大雨后E.停用超过一个月的，在重新投入使用之前答案：A,D,E解析：2022版教材P218页(2)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收：1)基础完工后，架体搭设前；2)每搭设完68m高度后；3)作业层上施加荷载前；4)达到设计高度后；5)遇有六级及以上大风或大雨后；6)冻结地区解冻后；7)停
18、用超过一个月的，在重新投入使用之前。建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地可以是（）。A.施工行为地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.发包人住所地E.承包人住所地答案：A,C,D,E解析：2022版教材P307页民事诉讼法规定，合同或其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。发包人和承包人即为被告和原告。施工行为地即为标的物所在地。选ACDE按照起重机械起重标准，梁式起重机属于的类别是(）。A.小型
19、起重机B.轻小型起重机C.臂架型起重机D.桥架型起重机答案：D解析：起重机械分类标准主要是按结构、性能，而不是按起重机械的起吊重量进行分类。桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机等。项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的，经批准可以进行（）。A.邀请招标B.直接招标C.公开招标D.间接招标答案：A解析：2022版教材P74页招标投标法实施条例进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标： （1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2)采用公开
20、招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。2022二级建造师考试真题精选及答案5章 第4章 判定某井号所观测区域内生活垃圾渗沥液渗漏必须经过的检验步骤是：（ ）。A抽取水样做水质化验分析B将化验结果与未填埋时对应井号的水样进行比较分析C某井号的水样分析结果有很大变化D无变化或虽有小变化但经分析与垃圾渗沥液无关E有害物质指标大幅度提升，并均与垃圾渗沥液有关正确答案：ABCE下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存
21、在答案：A,C解析：2022新版教材P214页 (3)临时设施。现场生产临设及施工便道总体布置时，必须同时考虑工程基地范围内的永久道路，避免冲突，影响线管的施工。临时建筑物、构筑物，包括办公用房、宿舍、食堂、卫生间及化粪池、水池皆用砖砌。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁，满足消防要求。集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于2m3，适当分隔，防潮、通风，采光性能良好。按规定架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。对于重要的材料设备，搭设相应使用存储保护场所或临时设施。B属于现场围挡设计的要求；D属于现场卫生管理的要求；E属于现场场地和道路的要求。#以下不属于影响保温材
22、料导热系数的因素是（ ） 。A.材料的性质 B.强度C.温度湿度 D.表观密度答案：B解析：（新增）影响保温材料导热系数的因素：（1）材料的性质。（2）表观密度与孔隙特征。（3）湿度。（4）温度。（5）热流方向。根据计量器具分类管理办法，计量器具按范围划分为A、B、C 三类，属于B 类的是（）。A电能表B塞尺C钢直尺D一级平晶答案：B解析：B 类计量器具范围用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具。例如，卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪；温度计、温度指示调节仪；压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平；电压表、电流表、欧姆表、电功率
23、表、功率因数表；电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器；示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。公路工程进度计划的审查要点包括( )。A.工期和时间安排的合理性B.计划目标的可实现性C.施工准备的可靠性D.工期安排的科学性E.计划目标与施工能力的适应性答案：A,C,E解析：2022版教材P204页进度计划的审查要点1、工期和时间安排的合理性2、施工准备的可靠性3、计划目标与施工能力的适应性根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，承包人应在( )内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.收到中标通知书后28天内B.工程开工前14天内C.接到开工通知后7天
24、内D.接到开工通知后28天内答案：D解析：承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况 承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。故选项D正确。对于砂土、硬塑及软塑的黏性土和中密及较松的碎石土，桥梁桩基础应采用( )进行沉桩。A.静力压桩法B.锤击沉桩法C.振动沉桩法D.射水沉桩法答案：C解析：2022版教材P120页振动沉桩法一般适用于砂土，硬塑及软塑的黏性土和中密及轻松的碎石土。 电气的二次回路起（ ）等作用。A控制B测量C监视D保护E放大正
25、确答案：ABCD甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5 人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是( )。A、甲建设单位B、乙施工单位C、丙施工单位D、项目经理部答案：B解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。故选项 B 正确。2022二级建造师考试真题精选及答案5章 第5章关于土方的填筑与压实，
26、下列说法正确的是( )。A.填土应从最低处开始分层进行B.填方应尽量采用同类土填筑C.基础墙两侧应分别回填夯实D.当天填土，应在当天压实E.当填方高度大于10m时，填方边坡坡度可采用1：1.5答案：A,B,D解析：2022版教材P51当填方高度大于10m时，填方边坡坡度应做成折线形，上部采用1:1.5，下部采用1:1.75，E项错误；（3）填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实，所以C项错误。下列导线中，常用作各种电压等级的长距离输电线路的是（ ）。A.钢芯铝绞线B.铝合金圆线C.铝绞线D.铝合金绞线答案：A解析：2022版教材P11钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路设置现浇混凝土支
27、架预拱度应考虑的因素有()。A、支架在荷载作用下的弹性压缩B、支架在荷载作用下的非弹性压缩C、支架基础的沉陷D、预拱度的最高值应设在墩顶连续箱梁负弯矩最大处E、由混凝土收缩及温度变化引起的挠度答案：A,B,E解析：支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉降应满足施工后梁体设计标高的要求。因此，需在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：(1)卸架后上部构造本身及活载一半听产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩；(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度：根据梁的挠度和支架的变形所计算出来的预拱度之和
28、，为预拱度的最高值，应设置在梁的跨径中点,其他各点的预拱度，应以中间点为最高值，以梁的两端为零，按直线或二次抛物线进行分配。建筑基坑支护技术规程JGJ120-2022规定，基坑侧壁的安全等级分为( )，其中安全等级为一级的重要性系数为( )。A.二级，1.2B.三级，1.1C.四级，1.0D.五级，0.9答案：B解析：2022版教材P57页基坑支护结构安全等级及重要性系数表2A312026-2，基坑侧壁的安全等级分为三级，其中安全等级为一级的重要性系数为1.10。#经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.重新进行验收B.严格进行检查C.在竣工图再绘D.有质量事故记录答案：A解析：本题考
29、查的是建筑安装工程施工质量验收的组织与合格规定。经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是（ ）。A业主的要求B工程设计者的要求C时代的要求D民工的要求正确答案：C 下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同正确答案：ABE工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。
30、下列不属于强制性标准的是()。 A.工程建设施工(包括安装)及验收通用的综合标准 B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准答案：C解析：2022新版教材P261页根据工程建设国家标准管理办法的规定，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207011。 #为保证工程质量，材料供应商必须提供生产许可证的材料是()。A、 建筑用石B、 预应力混凝土用钢材C、 建筑用砂D、 防水涂料答案：B解析：（1）材料供货商对下列材料必须提供生产许可证：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、建筑防水卷材、水泥、建筑外窗、建筑幕墙、建筑钢管脚手架扣件、人造板、铜及铜合金管材、混凝土输水管、电力电缆等材料产品。