《桥梁建设工程合同书格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁建设工程合同书格式.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、桥梁建设工程合同书格式 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。那么签订桥梁建设工程合同需要留意什么?以下是我为大家整理的桥梁建设工程合同书格式，供大家参考学习。 桥梁建设工程合同1 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成全都看法，订立本合同。 一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土 16cm水稳 7cm油面及 水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。 资金来源：财政资金 二、 工程承包范围 承包方式：
2、承包人包工包料 承包范围：以发包人供应的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。 三、 合同工期 工程合同工期总日历天数：159天 从20_年4月10日开头施工，至20_年9月15日竣工完成。 四、 质量标准 1. 工程质量标准：合格 2. 工程必需严格根据施工图纸及发包人要求施工，仔细遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量 3. 工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。 五、 合同价款及付款方式 合同总价(大写)： 1. 北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、 2. 孔西路
3、至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角 三标段马营路外购土款：15元/m345117 m3=676755元) 付款方式：1.路基工程完工后，阅历收合格，付合同总价的30%;油面 2.工程款必需打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。 六、 机械设备及其他要求 1.摊铺设备：摊铺机采纳AB其他区域为10cm)的所需人工以及机具。 13.2、支架工程：供应支架所需材料，并架设拆除，按要求预压，确保满意支架的承重要求 13.3、模板工程：乙方供应模板，箱梁外露面必需用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。 13.4、钢筋工程：钢筋加工制
4、作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。 13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。 13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等全部工作。 13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或示意的工作(如保卫等)。、 14、劳务酬劳 14.1 本工程的劳务酬劳采纳：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。 14.2 采纳上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程掌握等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意
5、外事故风险金、安全保卫以及帮助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。 14.3.2除非本协议另有商定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目假如未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必需完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。 14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。 15、工时及工程量的确认 15.1、采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由甲方施工员每日将供应劳
6、务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方项目副经理确认。 15.2、 采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由甲方施工员和乙方按月或商定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，项目经理批准方可赐予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。 16、劳务酬劳的支付 16.1乙方与甲方双方商定支付方法按以下方案进行。 16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和帮助乙方完成工程量的费用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项
7、已结清的书面证明。 16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。 16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不修理或乙方未作答复，甲方可直接修理，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方缘由造成的监理、业主书面批判指令，甲方将酌情扣除部分或全部保证金。 16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。 17、施工变更 17.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方以书面形式
8、向乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。乙方根据甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，根据变更进行施工： 17.2 因变更导致劳务酬劳的增加，由工程承包人担当;因变更削减工程量，乙方劳务酬劳应相应削减。 17.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方担当。 17.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。 17.5 变更的计价：本合同中有规定的相同或相像的合同单价，直接套用;合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的相同或相像的合同单价;均无套用的，双方协商确定。 18、施工验收 乙方应确保
9、所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。 19、争议 19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解， (1)双方达成仲裁协议，向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁; (2)向甲方所在地的人民法院起诉。 20、禁止转包或再分包 20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权进行处置，劳务分包人将依法担当责任。 21、不行抗力 本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。根据国家、地方的相关法律法规执行。 2
10、2、文物和地下障碍物 23、违约 23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如出现合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。 23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，若单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违约金数量不超过本合同金额的10%。 24、合同终止 24.1 双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。 25、合同份数 25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。 26、补充条款 26.1 双方商定：遵守甲方的劳务结算管理的规定。 26.3
11、双方商定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。 27、合同生效 合同订立时间：月日 合同订立地点： 本合同双方商定 后生效。 工程承包人：(公章) 劳务分包人：(公章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 桥梁建设工程合同3 托付人：监 理 人： 经双方协商全都，签订本合同。 第1条 托付人托付监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 1、工程名称：_ 桥改造工程 。 2、工程地点： _ 区境内 。 3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米 。 4、总 投 资： 。 第2条 本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。 第3条 下列文件均为本合同
12、的组成部分： 1、监理投标书或中标通知书; 2、本合同标准条件; 3、本合同专用条件(包括补充合同)。 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 第4条 监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 第5条 托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。 第6条 本合同自 年 月 日开头实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。 第7条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，其中，托付人 三 份，监理人 三 份。 委 托 人： 监 理 人： (签章) (签章) 住 所： 住 所： 法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 代 表： 代 表： 开 户 银行： 开 户 银行： 账 号: 账 号: 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 本合同签订于： 年 月 日 桥梁建设工程合同书格式