《21年监理工程师考试真题及详解8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师考试真题及详解8章.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年监理工程师考试真题及详解8章21年监理工程师考试真题及详解8章 第1章下列各项中，属于项目监理机构内部需求关系协调内容的是（ ）。A.在工作委任上要职责分明B.事先约定各个部门在工作中的相互关系C.及时消除工作中的矛盾或冲突D.对工程监理人员的平衡答案：D解析：考核组织协调。协调平衡需求关系需要从以下环节考虑：（1）对建设工程监理检测试验设备的平衡；（2）对工程监理人员的平衡。参见教材P140。通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是( )。A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.解析图法答案：C解析：2022版教材P64-
2、79只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图就是典型的动态分析法。施工图设计文件审查合格后，（）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位答案：A解析：2022版教材P108-109本题考查的是图纸会审与设计交底。建设单位应及时主持召开图纸会审会议，组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审，并整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的有（
3、 ）。A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理答案：A,B,C,D解析：本题考查的是美国AIA合同文本。CM合同有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程
4、的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考核。同时，项目监理过程中有如下事件： 事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。 事件2：设备安装施工
5、，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。 事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天监理单位要求的，总监理工程师给予
6、批准。 问题： 1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。 2专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容? 3事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的做法。 4事件2监理单位应如何处理? 5在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。答案：解析：1总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的
7、设备管道竖井位移不妥；理由是设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。 2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核： (1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明； (2)试验室的管理制度； (3)试验人员的资格证书； (4)本工程的试验项目及其要求。 3事件1中，建设单位在第一次工地会议方面的不妥有三点：一是未办理好施工许可证之前要求开工，二是自行起草会议纪要，三是将会议纪要起草完后直接送发有关单位。 因为，按监理规范规定，开工条件之一是施工许可证已获政府主管部门批准：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。 4事件2中，专业监
8、理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员，安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。 5事件3中，总监理工程师的作法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。下列建设工程项目设备材料采购投标报价需考虑的因素中，属于最低评标价法的有( )。A.投标价B.付款条件C.产品性能D.寿
9、命残值E.燃料消耗费答案：A,B,C解析：2022版教材P68-70最低评标价法：在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。在工程保修阶段，（）应组织相关单位对质量缺陷责任进行界定。A.监理单位B.施工单位 C.建设单位D.建设主管部门答案：A解析：考点:工程保修阶段的主要工作。在工程保修阶段，监理单位应组织相关单位对质量缺陷责任进行界定。21年监理工程师考试真题及详解8章 第2章工程保修阶段，工程监理单位应完成的工作包括（）。A、定期回访B、协调联系C、界定责任D、实施维修E、检查验收答案：A,B,C,E解析： 工程质量事故具有复杂
10、性的特点，这是由于建筑生产的特点造成的。工程质量事故的复杂性包括( )。A. 建筑生产质量通病多 B. 建筑生产具有流动性C. 建筑生产露天作业多 D. 建筑生产工种多、专业多E. 建筑生产质量状态不稳定正确答案：BCD按照建设工程监理规范，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括（）。A.组织审查单位工程质量检验资料B.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量C.组织审核分包单位资格D.签发工程开工令、暂停令和复工令答案：B解析：2022版教材P1051.总监理工程师职责（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人
11、员，检査监理人员工作（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资格；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（10）组织审查和处理工程变更；（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料。关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（ ）。A.投标报价有算术
12、错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外答案：C解析：2022版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错
13、误的除外。工程质量是在（）中形成的，不是检验出来的。A.施工准备 B.施工过程 C.设计图纸 D.质量规范答案：B解析：本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。工程质量是在施工过程中形成的，不是检验出来的。不能以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置答案：A,C,D解析：下列选项中，不属于合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织答案：C解析：考点:合同法律关系的构成。合同法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。21年监理工程师考试真题及详解8章 第3章发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（ ）。A.工程质
14、量合格但尚未竣工，不得主张该权利B.实际施工人.分包人不得主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为6个月E.行使期限自工程竣工之日起算答案：B,D解析：2、因发包人违约解除合同后的管理（1）承包人撤离施工现场承包人尽快完成施工现场的清理工作，妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。（2）合同解除后的结算发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额： 合同解除日前所完成工作的价款； 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，
15、该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额； 由于解除合同应赔偿的承包人损失； 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额； 退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。（3）建设工程价款优先受偿权发包人逾期不支付工程价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价或申请人民法院依法拍卖；承包人承建工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。第一，行使条件：工程质量合格（竣工合同有效），发包人逾期不支付工程价款；第二，权利主体：与发包人订立建设工程施工合同的承包人（勘察
16、人设计人实际施工人分包人）；第三，行使范围：承包人的建设工程款，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外；第四，行使期限：自发包人应当给付建设工程价款之日起6 个月（竣工之日）。施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权答案：D解析：（2022年真题)某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工
17、作队总数为（）个。A.4B.5C.6D.7答案：D解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。成倍节拍流水施工计算专业工作队数，首先需要求出流水步距，K=最大公约数4，6，4=2（天）；专业工作队数=4/2+6/2+4/2=7（个）。下列有关施工评标程序的说法中，正确的是（ ）。A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。C.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，否决其投标D.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交口头评标报告。答案：A解析：2022版教材P54-5
18、7本题考核的是施工评标程序。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。选项B错误。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于戚本报价竞标，否决其投标。选项C错误。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。下列方法中，可以用于价值工程方案创造的有()A、功能成本法B、头脑风暴
19、法C、哥顿法D、功能指数法E、专家意见法答案：B,C,E解析：为了引导和启发创造性的思考，在价值工程方案创造中比较常用的方法有：头脑风暴法、哥顿法、专家意见法、专家检查法。能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（ ）监理组织形式的优点。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制答案：D解析：下列资质分类中属于工程设计资质的有（）。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程设计合同的内容和合同当事人。工程设计资质一般分为：工程设计综合资质，工程设计行业资质，工程设计专业资质，工程设计专项
20、资质。21年监理工程师考试真题及详解8章 第4章(2022年真题)施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式答案：D解析：本题考查的是评标程序。投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致，属于形式评审。根据建设工程安全生产管理条例，施工单位编制的()专项施工方案，应当组织专家进行论证、审查。A.脚手架工程B.深基坑支护工程C.起重吊装工程D.爆破工程答案：B解析：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。单代号网络计划中，下列说法正确的是（ ）。A.箭线表示工作及
21、其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系答案：D解析：本题考查重点是“单代号网络计划的概念”。单代号网络图又称节点式网络图，它是以节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系。所以，选项D的叙述是正确的。双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作。因此，本题的正确答案为D。下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（ ）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费答案：A,D,E解析：与项目建设有关的费用包
22、括：建设单位管理费；可行性研究费；研究试验费；勘察设计费；专项评价费；临时设施费；建设工程监理费；工程保险费；引进技术和进口设备其他费；特殊设备监督检验费；市政公用设施费。选项B 属于企业管理费；选项C 属于与未来企业生产经营有关的其他费用。对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的（ ）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施答案：C解析：项目监理机构在施工阶段投资控制的技术措施：(1)对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。(2)继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。(3)审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经
23、济分析。为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段（）。A.审查工程项目建设总进度计划，并编制工程年、季、月实施计划B.收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策C.编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行答案：B解析：2022版教材P3本题考查的是监理工程师在设计准备阶段的进度控制任务。收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；编制工程项目总进度计划；编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；进行环境及施工现场条件的调查和分析。在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。A.发包人中途毁约B.承包人中途毁约C
24、.承包人任意中断工程，或不按规定施工D.发包人破产、倒闭E.承包人破产、倒闭答案：B,C,E解析：本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约担保是承包人提交给发包人的。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。21年监理工程师考试真题及详解8章 第5章（）应及时组织力量对初步设计概算进行审查，并提出修改意见反馈。A、发包单位 B、承包单位 C、设计单位 D、监理单位答案：A解析：
25、本题考查的是设计概算的审查。设计单位完成初步设计概算后发送发包人，发包人必须及时组织力量对概算进行审査，并提出修改意见反馈设计单位。参见教材P70。某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为15。美元兑人民币的汇率为685，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.143500B.146008C.148303D.150527答案：C解析：考点:设备购置费的组成与计算。进口设备到岸价(CIF)=装运港船上交货价(亦称离岸价，即FOB)+国际运费+运输保险费；则该进口设备的到岸价(CIF)=200685+10685+65685=14
26、8303(万元人民币)。某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是( )万元。A、500B、564C、585D、656答案：B解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口关税：进口关税到岸价(CIF)人民币外汇牌价进口关税率。进口设备到岸价离岸价国外运费国外运输保险费；国外运费离岸价运费率；国外运输保险费（离岸价十国外运费）（1-国外保险费率）国外保险费率；则该进口设备的关税计算基数，即到岸价 5005008.2%( 5005008.2%)4%/(14%)=563.54（万元）。#下列工作用表中，
27、属于监理单位用表的是()A、工程最终延期审批表B、监理工程师通知回复单C、分包单位资格报审表D、工程变更单答案：A解析：监理单位用表包括：监理工程师通知单；工程暂停令；工程款支付证书；工程临时延期审批表；工程最终延期审批表；费用索赔审批表。投标人可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件的时间是（ ）。A、提交投标截止日期之前B、提交投标截止日期之后C、投标有效期内D、招标文件中规定的时间答案：A解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。投标人在提交投标截止日期之前，可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件，并书面通知招标人。参见教材 P70。(2022年真题)项目监理机构根据有关规定和（），可对施工
28、质量进行平行检验。A.施工组织设计的要求B.设计图纸的要求C.监理合同的约定D.施工合同的约定答案：C解析：本题考查的是见证取样与平行检验。施工单位自检的同时，监理机构按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行检测试验活动。适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告答案：A解析：考核工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。参见教材P4121年监理工程师考试真题及详解8章 第6章在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C
29、.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的答案：A,C,E解析：考点:初步评审。选项B属于可更正的错误；选项D属于进行了实质性响应的情形。以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用答案：D解析：对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，A 错误；一个生产厂家对同一品牌同一型号
30、的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标，B 错误；招标文件应明确规定，是否允许投标人提供可供选择的替代方案，以及可接受的替代方案的范围和要求，以便投标者做出响应，D 错误。 由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应 答案：A解析：2022版教材P90由干简明施工合同适用于工期在 12 个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由
31、发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。下列关于合同效力的说法正确的有（）。A.无效合同自始没有法律约束力B.被撤销的合同自始没有法律约束力C.合同部分无效，其他部分也无效D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力E.合同中造成对方人身伤害的免责条款无效答案：A,B,D,E解析：2022版教材P30无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是( )。A总监
32、理工程师B专业监理工程师 C总监理工处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是（ ）。总监理工程师专业监理工程师总监理工程师代表监理员正确答案：B在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天答案：A解析：2022版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。实际进度拖后2天既不影
33、响总工期，也不影响其后续工作的正常进行。建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（）。A.间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短B.间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长C.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长D.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短答案：A解析：2022版教材P27本题考查的是间歇时间和提前插入时间。所谓间歇时间，是指相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间，包括工艺间歇时间（Gj，j+1）和组织间歇时间（Zj+1）。对于有间歇时间的固定节拍流水施工
34、，其流水施工工期会延长。所谓提前插入时间，是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以缩短流水施工工期。21年监理工程师考试真题及详解8章 第7章总监理工程师不得将( )委托给总监理工程师代表。A审核签认竣工结算 B调解建设单位与承建单总监理工程师不得将（ ）委托给总监理工程师代表。审核签认竣工结算调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔签发开工复工报审表参加工程质量事故调查调换不称职人员正确答案：ABCE某实施施工监理的工程，建没单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为20
35、22年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图4-1所示（时间单位：天）。 工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2022年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了
36、12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。事件3：F工作是主体结构工程，甲施工单位计划采用新的施工工艺，并向项目监理机构报送了具体方案，经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本，但F工作实际持续时间延长了5天，甲施工单位申请须延工期5天。事件4：甲施工单位将设备安装工程（J工作）分包给乙施工单位，分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通过，经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元，J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单
37、位提出索赔后，甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。问题： 事件3中，项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案？对甲施工单位的顺延工期申请如何答复？说明理由。答案：解析：(1)审批程序：审查报送方案（0.5分），组织专题论证（1分），经审定后予以签认（1分）。(2)答复：不同意延期申请（0.5分）。理由：改进施工工艺属甲施工单位自身原因（1分）。某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标答案：D解析：评标报告是评标委
38、员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认真分析招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新进行招标。调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔是（）的职责。A.监理单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表答案：C解析：考点:“项目监理机构各类人员基本职责”。根据建设工程监理规范GBT 50319-2022，总监理工程师应履行下列职责：确定项目监理机构人员及其岗位职责；组织编制监理规划，审批
39、监理实施细则；根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；组织召开监理例会；组织审核分包单位资格；组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；组织审查和处理工程变更；调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；组织编写监理月报、监理工
40、作总结，组织质量监理文件资料。因此，本题的正确答案为C。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36 D.48，48答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施
41、的是()。A.调整控制人员的分工B.选择合理的承发包模式和合同计价方式C.要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿D.修改技术方案答案：B解析：2022版教材P131-135本题考查的是目标控制。加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。 A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B.虚箭线所代表的工作不消耗时间C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D.虚箭线所代表
42、的工作不消耗资源答案：C解析：本题考查的是双代号网络计划图的绘制。虚箭线：表示实际工作中并不存在的一项虚设工作，不占用时间，也不消耗资源。三项作用：联系作用、区分作用、断路作用。21年监理工程师考试真题及详解8章 第8章根据建筑法，建设工程监理的实施需要（ ）的委托和授权。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.建设单位答案：D解析：本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。A.质量合格标准B.合格供货厂商C.适宜运输方式D.工艺方案的合理性答案：B解析：考点: “设备采购的质量控制”。选择一个
43、合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前要做好厂商的评审与实地考察。因此，本题的正确答案为B。下列合同文件中，列入标准施工招标文件中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A：协议书、投标保函、履约保函 B：投标保函、履约保函、预付款保函 C：协议书、预付款保函、履约保函 D：工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单答案：C解析：本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P76。我国的建设工程监理规范适用于( )。 A施工阶段质量监理B施工阶段全方位监理
44、C工程建设我国的建设工程监理规范适用于（ ）。施工阶段质量监理施工阶段全方位监理工程建设全过程质量监理工程建设全过程的全方位监理正确答案：B工程总费用由直接费和间接费两部分组成，当工期被压缩时，会引起（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少答案：A解析：考点: “工程费用与工期的关系”。工程总费用由直接费和间接费组成。直接费由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费及现场经费等组成。施工方案不同，直接费也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工
45、期的缩短而减少。在考虑工程总费用时，还应考虑工期变化带来的其他损益，包括效益增量和资金的时间价值等。因此，本题的正确答案为A。采用专家调查法进行建设工程风险识别时,对专家发表的意见要由( ) 加以归纳分类、整理分析。A采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由（ ） 加以归纳分类、整理分析。最为权威的专家建设单位负责人总监理工程师风险管理人员正确答案：D某公司准备在今后7年每年年末存入A元，利率为I，则第8年年末可以得到F的正确表达式是（）。A.F=A(PA，I，7)(FP，I，8)B.F=A(PA，I，6)(FP，I，7)C.F=A(FA，I，7)(FP，I，1)D.F=A(FA，I，6)(FP，I，2)E.F=A(FA，I，7)答案：A,C解析：考点:资金时间价值的计算。选项A，首先将各年的A折现到期初，然后再用现值终值公式计算到第8年；选项C，先将各年的A计算到第7年末，然后再用现值终值公式计算到第8年。