《2022关于工程协议书范文集合六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于工程协议书范文集合六篇.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022关于工程协议书范文集合六篇工程协议书 篇1主合同编号：甲方（发包方）：新疆宏源盛通电力工程有限公司乙方（承包方）：甲乙双方依据约定，为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、建筑和设备平安，依据中华人民共和国平安生产法等国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：施工地址：昌吉市高新区工业园工程内容及范围：承包方承建的安装工程中全部劳务开工日期：20xx 年6月28号（以批准开工报告为准）竣工日期：20xx 年8月 28号其次条 平安目标：歼灭重大事故，杜绝违章指挥和违章作业第三条 甲方平安责任1、开工前甲方应对乙方担当本工程平安施工的实力
2、进行审核,将本单位平安管理要求、本施工区域设施、设备等状况对乙方进行全面施工平安技术交底，并有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施报甲方备案。对乙方在危急性的生产区域内作业所制订的施工平安措施，甲方应审查并督促实施。3、甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关平安工作规定。4、甲方有权对乙方在平安施工、文明施工中存在的问题进行制止、订正并发出平安整改通知书。5、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。6、施工中发生的甲方事故，由甲方负责调查、统计上报。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，担当由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的
3、人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方应保证所供应的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度；严格执行临时用电规范、施工平安检查标准、登高动火破土下罐（坑）起重等有关平安施工制度及其他平安生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员配备劳动防护用具、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职平安管理机构，配有专职
4、安监人员，（少于30人者设兼职）。同时乙方指派_ _作为平安工作联系人。负责施工现场的平安管理、协调、监护工作。5、乙方一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。在有危急性的区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械损害、烧烫伤、生产设备停电停运事务时，必需指定特地监护人，制定专项施工平安措施，经甲方审核、许可后监督实施。6、大型独立施工项目还应编制施工组织设计，经甲方及监理单位审查合格后监督实施。7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具必需满意施工须要，经过检验符合平安
5、规定，在施工过程中应常常进行检查维护。8 、开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行平安教化和平安考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成果报给甲方备案。特种作业人员必需持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。9 、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。10、乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标记，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自运用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自
6、拆除、变更甲方防护设施及标示。11、乙方必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的平安整改看法必需刚好整改并反馈12、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方，并主动协作调查。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必需马上报告当地政府平安管理部门，公安部门、工会调查处理，并由乙方归口统计上报。13、在施工过程中，因乙方责任造成甲方的人身损害、设备损坏及火灾等事故，由乙方担当全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。第五条 对由于第三者缘由所造成的与本工程有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。对于不行抗力的自然灾难所引起的平安事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到、
7、或已预料到，但未实行防范措施所引起的平安责任事故，由乙方担当全部责任。第六条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 8 小时内予以响应。第七条 施工平安保证金乙方在工程承包合同签订后，开工前应当交付给甲方 5000元的平安保证金。乙方在施工过程中未发生违反平安管理规定行为，未发生人身损害、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还（不计利息）；若施工过程中发生下列状况，扣除相应比例的平安保证金：（1）发生重伤及以上人身事故、火灾倒塌吊装和设备重大事故，扣除全部平安保证金；（2）发生人身轻伤事故、火灾倒塌吊装和
8、设备事故，扣除50%平安保证金；（3）发觉违反平安管理规定行为，每人次扣款100-200元。第八条 违约责任1、乙方供应的资质证明材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方担当由此造成的一切损失。2、违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工平安事故，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当 1000 元/人次的违约责任。3、乙方未设置平安管理机构、未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计；施工人员未驾驭本工程项目特点及施工平安措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具不满意施工须要，甲方有权要求乙方马上停工整改，由此引起的后果及损失由乙方担当。4、乙方人员平安工作规程抽考不合格或
9、特种人员无证上岗，乙方应担当 100 元/人次的违约责任。5、乙方运用甲方供应的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备，但尚未造成后果，乙方按 100 元/人次担当违约责任。7、乙方对甲方提出的平安整改看法未刚好整改的，每逾期一天，乙方按 100 元/天担当违约责任。8、施工过程中发生人身伤亡、火灾倒塌吊装和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当 50000 元/次的违约责任。第九条 甲乙双方约定的其他事项：1、进入现场必需戴平安帽，正确穿戴劳动爱护用品，登高必需系平安带，下罐必需用36伏以下平安照明，现场有易燃物
10、动火必需开动火票，违章每次担当1000元违约责任。2、同一人二次违章，逐次加倍惩罚。3、实行定置化管理，保证消防通道，文明施工。第十条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向 工程所在地 人民法院提起诉讼。甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。本协议有效期限：自20xx年5月28日起至20xx年12月30日止（平安责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止）。本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。本协议一式 四 份，甲乙双方各执 二 份。第十一条 以下 1-7 项为本协议附件。1、承包工程要求的相关资质证
11、明材料2、乙方施工技术人员、工作负责人相关证明材料3、特种作业人员上岗资格证书4、乙方施工人员平安技术学问和平安工作规程考试成果表5、施工平安技术组织措施6、大型独立项目的施工组织设计7、施工平安技术交底甲 方（盖章）：新疆宏源盛通电力工程有限公司 乙 方（盖章）：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：签订地点：新疆宏源盛通电力工程公司会议室签订时间：20xx年5月28日工程协议书 篇2建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、
12、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。三、工程造价及工程款支付：人民币_元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。四、建设方责任1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2. 负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。五、总包方的工作1. 负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2. 负责现场临时水电的统一管理。3. 在不阻碍承包人
13、优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2. 对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4. 刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5. 自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的
14、全部技术资料。6. 严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8. 负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。9. 根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所须要的资料)刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。七、工程质量1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。2. 任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分
15、包方应担当全部责任。八、违约责任1. 分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。3. 供应总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。九、其他本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：总包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：分包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：签署时间： 年
16、月 日工程协议书 篇3合同编号：签订时间：签订地点：托付人： （以下简称甲方）受托人： （以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方托付乙方担当_工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：一、工程造价结算审计业务范围甲方托付的_工程项目，详细项目以甲方托付的资料为准。二、乙方结算审计人员的资格条件（一）具有良好的职业道德，在以往执业经验中无不良记录。（二）乙方结算审计人员必需为乙方在册人员，不得临时聘请人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价学问，且从事本专业不少于3年。乙方项目经理：乙方主要审计人员：（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证
17、书复印件交甲方备案。三、甲方的权利和义务（一）甲方的权利：1、检查乙方结算审计工作的进度支配及落实状况。2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作状况向乙方通报，提出看法要求。3、依据实际状况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行托付其他造价询问机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并担当甲方二次审计费用。5、乙方违反本合同其次条有关约定时，如甲方在结算审计前发觉可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发
18、觉可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发觉可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则根据同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。（二）甲方的义务：1、刚好向乙方供应施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；2、刚好向乙方供应施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；3、为乙方派驻的审计人员供应食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。四、乙方的权利和义务（一）乙方的权利：1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的协作和协调。2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出看
19、法或建议。3、有权按合同规定收取审计费用。4、乙方在审核工程结算过程中，若发觉竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来协作核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必需是原始资料且必需为原件，并且签章齐全。（二）乙方的义务：1、委派符合本合同其次条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，根据国家有关规定实施审计工作。3、自签收托付人移交的结算资料之日起60天内供应该部分结算审计报告。
20、全部单项工程出具审计报告后_天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方缘由导致的工期延误顺延。4、根据不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价询问单位签字盖章后方为生效；根据各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价询问单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必需供应相应书面报告同内容电子版各1份。5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行说明的义务。五、结算审计费用结算审计费用=甲方送审额_+乙方审减额_%，若乙方审减额低于：甲方送审额_，则根据审减额支付审计费用。甲方送审额是
21、指针对本项目甲方进行初审后的额度，详细数据以甲方确认为准。六、付款方式_。七、其他约定事项（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。（二）若甲方发觉乙方造价人员有明显违反职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价询问机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。八、本合同经双方签字盖章后生效托付人：法定代表人：托付代理人：开户行：账号：税号：受托人：法定代表人：托付代理人：开户行：账号：税号：工程协议书 篇4
22、为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危急，甲方确定将全部窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律，遵循同等、自愿和诚恳信用的原则，结合该工程的实际状况签订本合同，望共同遵照执行。一、工程概况1.名称：安装塑钢窗。2.地点：_3.承包方式：实行大包干的形式。二、结算方式按投标的中标价格_元 m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必需开据税票。三、甲方责任1.供应现有的水、电、路及其场地。2.刚好供应施工方案。3.负责乙方施工时的水、电费。四、乙方责任1.严格根据平安生产要求施工，施工过程中发生的一切平安事故
23、和纠纷由乙方自行负责。2.每一单项工程乙方必需按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特别状况，甲、乙双方共同协商处理。3.施工时乙方必需处理协调好与邻组的地方关系。五、工程质量1.乙方必需接受甲方和见证方的施工质量监督。2. 听从甲方和见证方的施工方案。3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。六、付款方式工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。七、工期及其嘉奖方法本工程从_年_月_日至_年_月_日止完工，工期延误罚款_元整。八、其他1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请根据法律程序解决。
24、2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。工程协议书 篇5甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：由甲方投资建设的_工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商确定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约_万平方米，投资额约元，项目总投资约为_元。3、工期要求：建设工期：_天；安排开工日期：_年_月_日（详细开工日期以甲方开工通知为准）；安排竣工日期：_年_月_日。4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：_亿元的整个项目的
25、施工任务（包括：土建和安装工程，以及全部配套设施）。二、计价及付款方式1、结算方式：本次项目竣工结算采纳_结算方式。2、付款方式：按月进度付款。（1）施工单位人员进场_天内付工程价的_。（2）按每月已完工程量的_%支付工程款。（3）主体结构封顶付已完工程总量的_%（每月进度款不扣除）。（4）审计结束后付审计价的_%（扣除之前支付的工程款）剩余的_%作为保修金。（5）保修金退还：竣工期满一年退_%，竣工期满二年退_%。三、甲方责任1、甲方在本协议签订后，需向乙方供应本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够刚好的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。2、甲
26、方须要完成本工程前期的相关打算工作，做到各项打算符合乙方的施工条件，相关前期打算工作完成后，甲方须要向乙方出具进场施工通知。3、甲方供应本工程已经具备开工条件的手续：（1）建设工程规划许可证。（2）建设工程开工审查表。（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。（4）在指定监督机构办理的详细监督业务手续。（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。（6）建筑工程施工图审查备案证书。（7）建设单位驻工地代表授权书。（8）建设单位与相关部门签订的协议书。（9）甲方须供应该项目工程款支付的担保。四、乙方责任1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，_天内签订建设工程施工合同，乙方施工队在_日内
27、必需进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。2、乙方需保证平安施工和文明施工。五、保证金支付及退还1、该项目合同履约保证金为现金：_元（大写：_元整）。2、双方签订建设工程施工合同且甲方供应完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场_天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：_元（大写：_元整），最拖延长期不得超过_天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算_个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：_元（大写：_元整），最拖延长期不得超过_天，如甲方
28、不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方担当违约责任。六、违约责任1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方须要向乙方支付_元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过_天，同时由此产生的全部损失和工期延误均由甲方担当，与乙方无关。2、乙方如不能按期完工交房，逾期根据_元/天向甲方支付违约金进行惩罚，但最长时间不得超过_天。3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方担当甲方的全部违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一
29、式_份，双方各执_份。2、本协议为合作框架协议，合作项目中详细事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不行分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠看法进行协商补充解决。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日工程协议书 篇6甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工（详细内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期
30、进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目安排投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例安排如下：（1）甲方_投资_万元，占_%。（2）乙方_以工程项目及技术投资，占_%。（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。（4）投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金运用状况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工1、责任及分工如下：（1）该项目的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由_主管。（
31、2）该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由_方负责管理。2、材料选购及其他（1）在该项目工程中运用的材料的品牌、单价、数量、选购等状况应经双方共同确认后方可进行。（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。（3）合作双方应即时沟通工程上资金支配运用状况、相互主动协作、保证工程按时保质完成。三、利益共享和风险担当1、利润、风险安排：该项目的利润、分险共享担当标准为在扣除该项目的各项成本费用后，根据甲、乙双方各_%比例共享担当。2、本项目的管理人员工资根据项目部的规定发放。四、其他1、资金和管理（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。（2
32、）该项目的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，探讨工程相关事情。2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算安排利润运用。3、合同争议与免责（1）该项目在合作中必需共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不行抗拒，如地震、台风、斗争、属于免责范围。4、本协议生效、终止及其他（1）与该项目有关的全部合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益共享后终止。（3）本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自双方签字盖章之后生效。（4）本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_市签字。甲方：（签字）代表人：住址：联系方式：乙方：（签字）代表人：住址：联系方式：