《22年招标师考试历年真题精选8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年招标师考试历年真题精选8辑.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、22年招标师考试历年真题精选8辑22年招标师考试历年真题精选8辑 第1辑下列各项中，()会在一定程度上影响生产者对商品的供给数量。A、生产的成本B、生产的技术水平C、相关商品价格D、消费者的结构E、生产者对未来的预期答案：A,B,C,E解析：一种商品的供给数量是由许多因素共同决定的。除商品本身的价格因素外，生产的成本、生产的技术水平、相关商品价格与生产者对未来的预期也会在一定程度上影响生产者对商品的供给数量。研究与开发的管理主要有( )。A、研究费用的管理B、研究组织的管理C、专利管理D、研究方式的管理E、研究人力的管理答案：A,B,C解析：根据工程建设项目货物招标投标办法的规定，没有提出联合
2、体申请的，( )不得组成联合体投标。A、批复可行性研究报告后B、招标文件发售后C、资格预审文件公告后D、资格预审完成后答案：D解析：货物的使用成本主要包括()等。A、制造成本B、运行成本C、维护保养成本D、维修改造成本E、折旧成本答案：B,C,D解析：货物的使用成本包括运行成本、维护保养成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。货物的全寿命周期中使用成本往往会数倍于采购成本，所以对于技术较为复杂的货物不仅要考虑一次性的采购成本，还必须从上述各方面综合考虑使用成本，采取定量或定性的办法进行分析，从而选择性能价格比最高的货物投标方案。投标价格接近的货物，如果其能耗相差较大，高能耗货物的后期使用成本
3、必然高于能耗较低的产品，从而造成其整体成本高。此时，考虑低能耗的货物则是一种明智的选择。建设工程设计合同履行中，发包人应提供的设计依据文件和资料有 （）A.项目可行性研究报告B.工程勘察资料C.城市规划依据 D.施工组织设计E.设计交底文件答案：A,B,C解析：发包人应提供的设计依据文件和资料；（1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；（2)城市规划许可文件；（3)工程勘察资料等。关于政府采购货物招标采用邀请招标方式的，下列说法正确的是（）。A.应按规定发布招标公告，公布投标人资格条件B.招标公告的期限不得少于5日C.采购人依法从符合相应条件的供应商中通过随机方式选择3家以上供应商，并向其
4、发出投标邀请书D.参与投标的供应商应当在公告期结束之日前，按公告要求提交资格证明文件答案：C解析：投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，可行性研究阶段的研究重点主要体现在()。A、可行性研究的真实可靠程度B、组织可行性C、经济可行性D、技术可行性E、风险因素及其对策答案：B,C,D,E解析：本题的考点为投资决策服务的阶段性差异。投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，可行性研究阶段的研究重点包括：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、环境可行性、风险因素及其对策。可行性研究的真实可靠程度属于项目评估阶段的研究重点。行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于（)人，并
5、应当向当事人或者有关人员出示证件。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：根据行政处罚法第37条第1款规定，行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于2人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得阻挠。询问或者检查应当制作笔录。22年招标师考试历年真题精选8辑 第2辑招标机构在落实质量管理的岗位责任体系方面应履行的职责有()。A、建立招标采购质量保证体系B、确保招标采购活动程序的规范化C、严格招标采购主要成果文件的校审程序D、保证中标、合同、结算价格基本一致E、招标采购团队建设答案：A,B,C,D解析：招标机构在落实质量管理的岗位责任体
6、系方面应履行的职责有：建立招标采购质量保证体系。招标采购团队建设。根据招标对象的类型、技术、规模等要素，任命招标采购项目经理并配备招标采购项目团队人员，且专业种类、人员数量、经验水平等满足招标采购工作需要。确保招标采购活动程序的规范化。招标采购活动的内容、程序及质量标准应符合法律、法规要求以及委托人约定。严格招标采购主要成果文件的校审程序。建立严格的保密制度。应对招标投标活动中需保密的重要事项，包括评标过程等，采取措施，予以严格保密。某施工项目发生设计变更，导致土方工程量由原计划的15000m3增加到18000m3，该土方工程为施工进度计划中的关键工序，原计划施工天数为10天，若其他工序的施工
7、天数不变，则承包商可索赔工期_天。 （ )A. 2 B. 3 C 4 D. 5答案：A解析：如果某干扰事件紧紧影响某单项工程/ 单位工程/分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响，可以应用工期索赔比例分析法.采用比例分析法时，可以按照工程量的比例进行分析。在该题目中，索赔工期= (18000 15000)/ (15000/10) =2 天。某项目法人（以下称甲方）与某施工企业（以下称乙方）于201 5年6月5日签订了合同协议书，合同条款部分内容如下：(1)合同协议书中的部分条款工程概况工程名称：商品住宅楼工程地点：市区工程内容：五栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为3150 m2承包范围砖混结构
8、住宅楼的土建、装饰、水暖电工程合同工期开工日期：20 1 5年6月1 5日竣工日期：20 1 5年11月1 5日合同工期总日历天数：1 47日质量标准达到某国际质量标准（我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定）合同总价人民币伍佰陆拾陆万捌仟元整（￥566.8万元）乙方承诺的质量保修a地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；b屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年；c供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期；d电气系统、给排水管道、设备安装，为2年；e装修工程，为1年。甲方承诺的合同价款支付期限与方式a工程预付款：在开工之日后3个月内，根据经甲方代表
9、确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况，预付款可直接抵作工程进度款。b工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15 %；主体结构四层完成后，支付合同总价的15%；主体结构封顶后，支付合同总价的20%；工程竣工时，支付合同总价的35%甲方资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。(2)施工合同专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款：人民币伍佰陆拾陆万捌仟元整（￥566.8万元）。1合同要素包括哪些？本案例中合同条款体现哪些一般合同要素的内容？2本案例体现了哪些合同条款拟定应注意的事项？3本案例合同文本在
10、拟定时需要注意哪些事项？答案：解析：1(1)对于具体合同而言，合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素；特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。(2)本案例体现了一般合同要素中的质量、价格或者报酬、履行期限、履行地点、履行方式。根据合同法第1 2条的规定，合同一般包括的条款有：当事人的名称或姓名及住所、标的、数量、质量、价格或者报酬、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决方法等，这些内容所对
11、应的即是一般的合同要素。2(1)合同条款拟定应保证合同结构的完整性、合同内容的合法性、合同条款的可执行性以及合同条款与具体交易活动的对应性，避免粗放管理和合同条款的遗漏，并应注意以下九点：界定合同性质；体现交易特点；明确合同标的；设置便于合同履行的程序条款；合理分担风险；保证交易安全性；合同体系性；术语与用语的准确性；纠纷处理与合同管辖。(2)本案例体现了合同条款拟定注意事项中的以下几点：界定合同性质；体现交易特点；明确合同标的；设置便于合同履行的程序条款；保证交易安全性；术语与用语的准确性。3本案例合同文本在拟定时，需注意以下事项：(1)优先采用标准文件和示范合同文本；(2)保证合同各部分约
12、定的协调统一，尤其是合同协议书与专用合同条款应前后一致；(3)通用合同条款是对权利义务作出的一般约定，专用合同条款可依据具体情况进行相应的补充和完善约定；(4)对专用合同条款的使用原则上应当尊重通用合同条款的原则要求和权利义务的基本安排；(5)应符合地方相关部门的强制性规定。根据招标投标法的规定，下列关于招标文件的售价要求的表述中，不正确的是( )。A、对招标文件或资格预审文件的收费应当合理，可以收取编制成本费B、除不可抗力原因外，招标文件或资格预审文件发出后，不予退还C、因不可抗力原因造成招标终止的，投标人有权要求退回招标文件并收回购买招标文件的费用D、政府采购货物和服务应以招标采购金额作为
13、确定招标文件售价依据答案：D解析：关于涉外仲裁协议概述，下列说法不正确的是()。A、涉外仲裁协议是仲裁机构受理涉外仲裁案件的唯一法律依据B、争议发生之前，双方当事人在合同中所订立的将有关合同争议交付仲裁的条款，是目前在涉外仲裁中普遍采用的一种形式C、涉外仲裁协议只有一种形式，即合同中的“仲裁条款”形式D、在涉外仲裁协议中，当事人除需要约定解决争议的仲裁机构外，还可以对仲裁所适用的程序规则作出约定答案：C解析：C项，涉外仲裁协议大致分为两类：合同中的“仲裁条款”，即争议发生之前，双方当事人在合同中所订立的将有关合同争议交付仲裁的条款；单独订立仲裁协议，是在争议发生之前或发生之后由当事人订立的表示
14、同意将争议交付仲裁的一种专门协议。我国政府采购实行（ ）相结合的组织形式。A.集中采购和分散采购 B.公开招标和邀请招标C.中央采购和地方采购 D.自主招标和委托招标答案：A解析：政府采购的实施方式有集中采购和分散采购两种。集中采购适用于政府集中采购目录以内的集中采购项目，分散采购适用于采购政府集中采购目录及标准以外且政府采购限额标准以上的采购项目。政府采购的组织形式有委托采购和自行采购两种。下列关于竣工验收的说法中，正确的有()。A、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容B、发包人经过验收后同意接受
15、工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C、除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明D、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的30天内提请发包人进行工程验收E、发包人在收到承包人竣工验收申请报告60天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外答案：A,B,C解析：D项，监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行
16、工程验收。E项，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。大中型企业和其他自然人组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额()以上的，可给予一定的价格扣除。A、10%B、20%C、30%D、40%答案：C解析：为给中小企业创造更多的市场机会，财政部、工业和信息化部制定颁布了政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库2022181号），通过预留采购份额、评审优惠、鼓励联合体投标和分包等措施，促进中小企业发展。其中一项规定为
17、，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型微型企业的，联合体视同为小型微型企业；小型微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%3%的价格扣除。22年招标师考试历年真题精选8辑 第3辑有关行政诉讼的证据规定，叙述错误的是()。A、在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人可以自行向原告、第三人和证人收集证据B、被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供C、被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据，但是，被诉行政行为涉
18、及第三人合法权益，第三人提供证据的除外D、被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件答案：A解析：本题的考点为行政诉讼的证据规定。行政诉讼的证据规定包括：(1)被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件；(2)被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外；(3)在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据；(4)被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供。某省标志性建
19、筑工程设计方案招标，评标采用综合评估法，其中评价因素为：(a)注册 资金；(b)设计费用；(c)设计人员素质及业绩；(d)设计方案构思与创意；(e)设计服务承诺。下列对评价因素的权重设置的方案，合适的有（ ）。A. (a)10%(b)30%(c)35%(d)15%(e)10%B. (a)10%(b)15%(c)30%(d)35%(e)10%C. (a) 15% (b)30% (c)10% (d)35% (e) 10%D. (a)10%(b)15%(c)35%(d)30%(e)10% E. (a)10%(b)35%(c)30%(d)10%(e)15%答案：B,D解析：评价因素的权重设置中，主要包
20、括：“重”投标设计方案，“轻”投标报价和投标商务承诺。在评审中应根据项目情况尽可能加大对投标技术文件的权東设置，重点评审设计方案的创新性、科学性、合理性、先进性、功能实用性、安全可靠性、可操作性、可持续发展性等。“重”投标设计方案的主设计人资历和经验。项目投资决策根据（ ），可分为独立方案决策和相关方案决策。A.项目问题的影响程度和范围 B.决策中所涉及的方案个数及其相互关系C.决策问题重复情况 D.决策问题所处的条件答案：B解析：项目投资决策可以根据不同的标准进行分类，根据决策问题所处的条件不同，可分为确定型决策、非确定型决策和风险型决策；根据决策中所涉及的方案个数及其相互关系，可分为独立方
21、案决策和相关方案决策。下列工程分包情形中，属于违法分包的是()。A、专业承包企业将从总承包企业中分包的专业工程中劳务部分分包给劳务分包企业B、联合体成员征得发包人同意后，将自己承担的部分工程分包给另一具有相应资质的企业C、承包人未经发包人同意对劳务作业进行分包D、施工总承包企业将部分主体工程分包给具有相应资质的专业承包单位答案：D解析：建筑法并未禁止分包工程，但分包工程需依法进行，根据建筑法及建设工程质量管理条例等法律法规的规定，分包工程的禁止性规定主要包括以下方面：禁止主体结构分包，建筑法第29条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由承包单位自行完成；禁止未经建设单位同意分包专业工
22、程；禁止分包单位再分包；禁止分包给不具备相应资质条件的单位；劳务作业发包人既可以是总承包人，也可以是专业分包的承包人。关于中标通知书的相关情况，下列说法不正确的是()。A、中标通知书的发出时间不得超过投标有效期的时效范围B、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，无须将中标结果通知所有未中标的投标人C、中标通知书可以载明提交履约担保等投标人需注意或完善的事项D、中标通知书需要载明签订合同的时间和地点答案：B解析：关于中标通知书应注意：中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；中标通知书应在投标有效期内发出；中标通知书需要载明签订合同的时间和
23、地点。需要对合同细节进行谈判的，中标通知书上需要载明合同谈判的有关安排；中标通知书可以载明提交履约保证金等中标人需注意或完善的事项；对合同执行有影响的澄清、说明事项，是中标通知书的组成部分。政府采购的最终目标是()。A、追求业绩最高B、营利最大化C、追求社会公共利益D、追求财政资金使用效益的最大化答案：C解析：政府采购活动应遵循市场经济规律，追求财政资金使用效益的最大化。同时，政府采购活动不应以营利为目标，而应当以追求社会公共利益为最终目标。某工程中有一种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其做出详细报价。进口关税税率为25%，消费税税率为20%，进口增值税税率为17%，国内运输费为4
24、0万元，国内运输保险费率为完税后货价的0.2%。该设备投标价CIF为1600万元。问题：根据以上条件计算该设备的评标价。(计算过程和结果以万元为单位，保留2位小数)答案：解析：国外货物评标价格=CIF价+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+其他杂费+供货范围调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额其中：进口关税=CIF价进口关税税率=1600万元25%=400万元消费税=(CIF价+关税)消费税税率/(1-消费税税率)=(1600+400)万元20%/(1-20%)=500万元进口增值税=(CIF价+关税+消费税)增值税税率=(1600+400+500)万元17%=425万元进口环节税=进口
25、关税+进口增值税+消费税=400万元+425万元+500万元=1325万元国内运输保险费=(CIF价+进口环节税)国内运输保险费率=(1600+1325)万元0.2%=5.85万元国外货物评标价格=1600万元+1325万元+40万元+5.85万元=2970.85万元招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是()。A、招标代理机构提起诉讼B、招标代理机构要求招标人支付C、招标人同意支付D、发生不可抗力答案：D解析：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意
26、履行义务而中断。22年招标师考试历年真题精选8辑 第4辑按照招标公告发布暂行办法的规定，依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在( )上发布。A、中国经济导报B、中国建设报C、中国日报D、中国采购与招标网答案：C解析：货物投标单位的资格管理的内容不包括 （）A.法人经营资格B.强制性认证认可C.投标人资质许可 D.行政许可答案：C解析：解析 货物投标单位的资格管理主要是货物产品制造、销售、安装企业的法人经营资格、行政许可和强制性认证认可制度。合同分解结构应与整个项目的合同目标相一致，其特点包括()。A、是确定工作分解结构的重要依据B、应保证整个项目的系统性和完整性C、保证各分解单元间界限清晰、
27、意义完整D、易于理解和接受，便于应用E、便于按照项目组织分工落实合同工作和合同责任答案：B,C,D,E解析：合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的最小合同单元和招标合同单元的工作过程。合同分解结构应与整个项目的合同目标相一致，其特点有：应保证整个项目的系统性和完整性；保证各分解单元间界限清晰、意义完整；易于理解和接受，便于应用；便于按照项目组织分工落实合同工作和合同责任。A项，工作分解结构是确定合同分解结构的重要依据。财产保险中，保险赔偿条款一般包括的内容有()。A、对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任B、被保险财产
28、的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿C、投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明D、按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限E、按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险价值为限答案：A,B,C,D解析：财产保险中，保险赔偿条款一般包括如下内容：对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任；被保险财产的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追
29、偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿；投保人为了避免和减少保险责任范围内的损失而进行的施救、保护、整理、诉讼所支出的合理费用，以及为了确定保险责任范围内的损失所支出的对受损标的检验、估价、出售的合理费用，按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限；投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明。保险方收到投保人要求赔偿的凭证后，依法核定应否赔偿。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起_日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 （）A.5 B.7 C.10 D.15答案：D解析：解析 依法必须进行招标的项目，招标人应当
30、自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。交通、铁道、石油化工、水利等工程建设项目在完成初步设计报告后组织招标，其工程造价控制目标一般以()为限额。A、工程初步设计概算B、招标工程相应范围编制的执行概算C、施工图预算D、工程设计概算答案：A解析：交通、铁道、石油化工、水利等工程建设项目在完成初步设计报告后组织招标，其工程造价控制目标一般以工程初步设计概算为限额；水电工程在完成招标设计后组织招标，其工程造价控制目标一般以依据招标工程相应范围编制的执行概算为限额；房屋建筑和市政工程在施工图完成后组织施工招标，其工程造价控制目标一般以施工图预算为限额。政府审批的工程项
31、目，如招标后的签约价超过工程初步设计概算限额，应当申请调整工程初步设计概算额。政府采购法中规定，确定集中采购范围的主体是( )。A、采购人B、省级以上财政管理部门C、省级以上人民政府D、省级以上发展改革部门答案：C解析：根据招标投标法实施条例，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（）。A. 标底只能作为评标的参考B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据答案：A解析：22年招标师考试历年真题精选8辑 第5辑招标投标法第6条规定：“依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门
32、的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。”该规定体现了招标投标法的（）原则。A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用答案：B解析：招标投标法在总则第5条明确规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。其中，公平原则即“机会均等”，要求招标人一视同仁地给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利并履行相应的义务，不歧视或者排斥任何一个投标人。政府采购项目采用竞争性谈判方式采购货物，下列说法正确的有（ ）。A.谈判小组应当由采购人代表和从财政部门设立的专家库中随机抽取的专家组成，成员数量必须为5人以上
33、的单数B.采购人可以直接确定合格供应商候选名单C.采购人应从合格供应商候选名单中确定不少于3家的供应商参加谈判D.竞争谈判过程中可以改变谈判文件的实质性内容E.采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商答案：C,D,E解析：A项，谈判小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机抽取。B项，谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。招标投标法规定，招标文件中没
34、有规定的标准和方法不得作为评标和中标的依据，这体现了招标投标活动应遵循的( )原则。A、公正B、公平C、诚实信用D、公开答案：A解析：公正原则即程序规范，标准统一，要求所有招标投标活动必须按照规定的时间和程序进行，以尽可能的保障招投标各方的合法权益，做到程序公正;招标评标标准应当具有惟一性，对所有投标人实行同一标准，确保标准公正。某政府投资项目按照标准施工招标文件（2022年版）编制施工招标文件，专用合同条款中约定：逾期竣工违约金100000元/天。某投标人在投标文件的投标函附录中写为：逾期竣工违约金10000元/天。该投标人为中标人，合同协议书没有对合同文件的优先顺序另作约定。该承包人延迟5
35、天完成承包工程。下列关于承包人支付违约金的说法中，正确的是()。A、根据招标文件中专用合同条款约定，承包人应支付50万元违约金B、根据承包人的投标函附录的约定，承包人应支付5万元违约金C、中标人没有响应招标文件的约定条款，该条款无效，承包人不支付违约金D、没有按照招标文件规定的评标标准和方法评标，合同无效，承包人不支付违约金答案：B解析：投标函附录是对投标文件中涉及关键性或实质性的内容条款进行说明或强调，一般附于投标函之后，招标文件可以将其中部分条款列为开标的内容。投标人填写投标函附录时，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人对投标函附录的内容必须
36、完全响应，否则投标将被否决。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A、1个月B、半年C、3个月D、1年答案：D解析：本题的考点为关于施工许可证的规定。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：本题的考点为申请仲裁的条件。当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议；(2)有具体的仲裁请求和事实
37、、理由；(3)属于仲裁委员会的受理范围。下列关于招标与拍卖的说法正确的有()。A、拍卖以公开竞价的形式将特定物品或财产权利转让给最高竞价者B、招标只适用于购买标的，投标人之间相互竞争，一次、公开报价C、拍卖主要适用于出售标的，购买者之间互相竞争，多次、公开竞价D、拍卖只能是通过购买者在同一现场竞争成交的交易活动E、招标适用于需要制定和论证科学、可行的实施方案和考察主体履约能力的项目采购或出让答案：A,C,E解析：拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。一般而言，拍卖主要适用于出售标的，购买者之间相互竞争，可以多次、公开竞价；而招标则主要适用于购买标的，投标者
38、之间相互竞争，一次性、密封报价。出售标的使用招标或拍卖没有严格的规定，实践中也有许多情况采用招标方式出售标的,典型的是采用招标方式出让国有土地使用权、特许经营权和企业资产等。如果标的价格主要以客观的成本为基础，且单一的价格竞争又无法全面反映和证明竞争购买者事后是否有足够能力履行完成合同标的，必须通过购买者制定科学、可行的实施方案并充分证明其具备可靠履约能力的，应当采用招标方式选择标的交易对象。下列工程建设项目中，需要由国家发改委核准招标内容的有（ ）。A.国家发改委审批的中央政府投资的某髙铁项目B-向国家发改委申请中央政府投资补助400万元的某企业投资新建项目C.某国有企业投资建设的商品房住宅
39、项目D.需报国家发改委初核后报国务院核准的某核电站项目E.省级政府投资的某新建机场项目答案：A,D解析：按照国务院关于投资体制改革的决定的规定，我国对建设项目的审批实行分级分类管理。目前，国家发展改革委审批权限内的招标方案核准项目有三类：国家发展改革委审批或者初审后报国务院审批的中央政府投资项目；向国家发展改革委申请500万元人民币以上中央政府投资补助、转贷或者贷款贴息的地方政府投资项目或者企业投资项目；国家发展改革委核准或者初核后报国务院核准的国家重点项目。22年招标师考试历年真题精选8辑 第6辑关于合同价格与支付，下列说法错误的是()。A、除专用合同条款另有约定外，合同价格包括签约合同价以
40、及按照合同约定进行的调整B、工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面C、工程进度付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等D、监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止答案：C解析：C项，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进
41、度付款的修正等方面。中国公司甲与美国公司乙签订空调进口采购合同，采用的价格术语为CIP项目现场。在中国境内运至项目现场的途中，因司机不慎造成货车翻人河中，导致不能如期供货，中国公司甲损失严重。下列关于损失赔偿的说法，正确的是()。A、中国公司甲自行承担货物损失，但有权向保险公司索赔B、中国公司甲有权向美国公司乙索赔，也有权向保险公司索赔C、应先由美国公司乙向运输公司索赔，再由中国公司甲向美国公司乙索赔D、应先由中国公司甲向美国公司乙索赔，再由美国公司向运输公司索赔答案：A解析：CIP即运费保险费付至（指定目的地）。采用CIP术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指
42、定的承运人或第一承运人，完成交货。卖方承担将货物交给承运人控制之前的风险，买方承担将货物交给承运人控制之后的风险。本题中，在中国境内运至项目现场的途中发生翻车，尚未交货但已货交承运人，货物毁损灭失的风险已由卖方美国公司乙转移给买方中国公司甲，损失由买方中国公司甲自行承担；但由于卖方美国公司乙已办理了货物运输保险，中国公司甲可凭保险单等向保险公司索赔。根据建设工程质量管理条例，下列说法中，错误的是（）。A.发包人不得迫使承包人以低于成本的价格竞标B.发包人不得压缩合同的合理工期C.勘察、设计和施工单位的质量责任不包括分包商承揽的工程D.监理单位不得与被监理工程的承包人以及材料设备供应商有隶属关系
43、或利害关系答案：C解析：根据工程建设项目自行招标试行办法的有关规定，工程建设项目招标人自行组织招标至少应当拥有（）名以上取得招标职业资格的专职招标业务人员。A. 1B.3C. 5D.10答案：B解析：下列导致工期延误的原因中，发包人可据以向承包人提起索赔的是（ ）。A.设计变更 B.自然灾害C.工程师错误指令 D.施工组织设计不合理答案：D解析：因承包商原因引起的延误一般是由于其管理不善所引起，这种情况下的索赔属于工期反索赔。主要包括：计划不周密；施工组织不当，出现窝工或停工待料的情况；质量不符合合同要求而返工；资源配置不足；开工延误；劳动生产率低；分包商或供货商延误等。AC两项属于因业主和工
44、程师原因导致的延误；B项不属于工期索赔的原因。监控项目工作过程涉及()。A、把项目的预期绩效与项目管理计划进行比较B、评估项目绩效，决定是否需要采取纠正或预防措施，并推荐必要的措施C、识别新风险，分析、跟踪和监测已有风险，确保全面识别风险、报告风险状态，并执行适当的风险应对计划D、做出预测，来更新当前的成本与进度信息E、在已批准的变更实际发生时，监督其实施情况答案：B,C,D,E解析：监控项目工作过程涉及：把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较；评估项目绩效，决定是否需要采取纠正或预防措施，并推荐必要的措施；识别新风险，分析、跟踪和监测已有风险，确保全面识别风险、报告风险状态，并执行适当的风险
45、应对计划；在整个项目期间，维护一个准确并及时更新的信息库，来反映项目产品及相关文件的情况；为状态报告、进展测量和预测提供信息；做出预测，来更新当前的成本与进度信息；在已批准的变更实际发生时，监督其实施情况。下列各项不属于评审建议书的评审标准的是()。A、咨询人与该工作任务相关的经验B、建议的工作方法的质量C、建议的工作方法的效率D、建议的关键专家的资历答案：C解析：评审建议书的评审标准包括：咨询人与该工作任务相关的经验；建议的工作方法的质量；建议的关键专家的资历；知识转让；在执行任务所需关键专家中本国专家的参与程度。下列工程分包行为中，不属于违法分包的是()。A、主体结构分包B、未经建设单位同
46、意分包专业工程C、专业分包单位进行劳务分包D、分包给不具备相应资质条件的单位答案：C解析：建筑法并未禁止分包工程，但分包工程需依法进行。根据建筑法及建设工程质量管理条例等法律法规规定，分包工程的禁止性规定主要包括以下方面：禁止主体结构分包；禁止未经建设单位同意分包专业工程；禁止分包单位再分包；禁止分包给不具备相应资质条件的单位。22年招标师考试历年真题精选8辑 第7辑某项目进行公开招标，递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分(星期四）。某投标人采用快递方式寄送投标文件。招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的收件邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件，下
47、列说法正确的是（）。A.投标人在投标文件截止时间之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B.投标文件上的发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止时间，因此不能视其为迟到，故应当受理C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止时间，招标人应当不予受理D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件答案：C解析：从（ ）的角度看，工程建设项目投资是落实一次性投资活动的一种基本形式和载体。 A.市场 B.投资 C.项目 D.交易主体答案：B解析：工程建设项目投资是投资和工程建设项目的结合体。从投资的角度看，工程建设项目投资是落实一次性投资活动的一种基本形式和载体；从项目
48、的角度看，工程建设项目投资是以投资为核心的一种特定项目。进出口商品检验检疫的主要项目不包括 （)A.商品的质量检验 B.数量检验C.标识检验 D.出厂日期检验答案：D解析：进出口商品检验检疫的主要项目包括：(1)商品的质夏检验，这是检验工作的主要项目， 包括：外观质量、内在质量、特定质量检验；（2)数量和质量检验；（3)标识检验：例如食品和化妆品的进出口要取得标签检验证明文件；（4)包装检验:例如包装材料是否符合进出口的有关规定；(5)动植物检疫检验；（6)卫生检疫；（7)进出口商品残损鉴定，等等。组织中开展的项目类型是多种多样的，具有()特征的项目大量存在于组织中。A、项目周期较短，投资额较小B、项目主要通过互联网完成，设备要求简单C、可以灵活应对外部环境的变化D、项目风险小E、项目应用的技术较为简单，涉及的资源有一定的通用性答案：A,E解析：组织中开展的项目类型是多种多样的，具有下列特征的项目大量存在于组织中：项目周期较短，投