《21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑 第1辑工程验收后，施工单位有下列( )行为的，建设行政主管部门可以处1万3万元的罚款。A.不向建设单位出具保修书B.拖延履行保修义务C.不履行保修义务D.保修书的内容不符合有关规定E.保修书的期限不符合有关规定答案：A,D,E解析：2022版教材P270页 （1）施工单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款：1）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的；2）质量保修的内容、期限违反办法规定的。水泥的性能主要决定于（ ）。 A.熟料组成 B.石膏C.混合料 D.水答案：A解析：水泥属
2、于水硬性肢凝材料，由水泥熟料、石膏和混合料组成。其中水泥的性 能主要决定于熟料组成与质量，与水发生反应凝结硬化形成强度的主要矿物均由熟料提供。某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业的职工代表、用人单位代表和工会代表D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表答案：C解析：2022版教材P149页劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。在债权中，属于意定之债的是（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权之债D.合同之债答案：D解析：2022版教材P19页在当事人之间因产生了合同法律关系
3、，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。 先期违约的特点是（ ）。A是当事人在缔约之后的违约B是当事人在缔约后合同履行期到来之前的违约C侵害的是对方当事人期待的债权D主要造成对方信赖利益的损害E侵害的是当事人现实的债权正确答案：CD预期违约。又称先期违约或先期拒绝履行，其特点有：(1)预期违约表现为将来不履行合同义务，而不象实际违约表现为现实违反合同义务。(2)预期违约是对期待债权的侵害而不是现实的债权的侵害。(3)预期违约的主张人可以是合同的任何一方当事人。(4)主要造成对方信赖利益的损害。(5)预期违约是一种可能违约。21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑 第2辑
4、对于混凝土小型砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等，应控制产品龄期超过( )，方可使用。A.28dB.21dC.14dD.30d答案：A解析：2022版教材P286页(1.)砌体砌筑时，混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。A、酚醛复合风管B、玻璃纤维复合风管C、聚氨酯复合风管D、硬聚氯乙烯风管答案：C解析：非金属风管的使用范围主要有：(1)酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用；(2)聚氨酯复合
5、风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用；(3)玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用；(4)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同工期完工，施工单位向建设单位索赔工作赶工费用3万元（已
6、知工作赶工费每月1.5万元）问题：1绘出调整后的网络进度计划图。2如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。3为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。4施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由。答案：解析：1.调整后的网络进度计划如下图所示：2起重机械在现场闲置2个月。理由：(1)如果各项工作均按最早时间开始,工作C最早完成时间为5月,工作H最早开始时间为7月,则工作C与工作H之间机械闲置2个月；(2)工作H的最早完成时间是12月,工作J最早开始时间为第13个月,则工作H与工作J之间机械不闲置；所以,该起重吊装机械在现场共闲置2个月。3为了减少机械闲
7、置时间,如果工作C开始时间往后推2个月开始。理由：工作C与工作H之间机械闲置2个月；工作H与工作J之间机械不闲置,故工作C开始时间往后推2个月后,则机械可连续使用,无闲置时间。4施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。工作总时差为6个月,停工待图2个月后开始施工,仍不影响总工期,工作不需要赶工也能按原合同工期完工,故施工单位关于工作赶工费的3万元索赔不成立。汽车运输爆破器材，汽车的排气管宜设在（）。A:车前下侧B:车前中间C:车后下侧D:车后中间答案：A解析：本题考查的是爆破作业。汽车运输爆破器材，汽车的排气管宜设在车前下侧。下列（ ）场所的用火作业，不属于一级动火。A.比较密封的室内、容器
8、内、地下室等场所B.禁火区域内C.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所D.登高焊、割作业答案：D解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：1）禁火区域内；2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；3）各种受压设备；4）危险性较大的登高焊、割作业；5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所；6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑 第3辑工程索赔的一般程序是（ ）。A.意向通知B.提交索赔报告和有关资料C.确定合理的补偿额D.索赔报告评审E.业主的索赔答案：A,B,C,D解析：P210-217索赔程序：（1）意向通知首先由承包人
9、发出索赔意向通知。承包人必须在索赔事件发生后的2 8 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。（2）提交索赔报告和有关资料索赔意向通知提交后的2 8 d内，或业主（监理工程师同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。这是索赔程序中最重要的一环。（3）索赔报告评审接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在2 8 d内予以答复。（4）确定合理的补偿额建筑施工项目负责人在安全生产中的职责包括（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.保证本单位安全生产投入的有效使用C.落实安全生产规章制度和操作规程D.及时如实报告生产
10、安全事故E.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案答案：C,D解析：2022新版教材P208页项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作流程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特定组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。#水利水电工程施工总承包企业资质等级分为( )级。A.3B.4C.5D.6答案：B解析：2022版教材P181 根据住房和城乡建设部建筑业企业资质标准（建市2022159号），水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。地下
11、燃气管道不得从（ ）穿越。A.大型构筑物B.小型构筑物C.河流D.堆积易燃、易爆材料场地E.具有腐蚀性液体的场地答案：A,D,E解析：关于燃气管道不得穿越的规定：(1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。(2)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：2022版教材P54页资质证书有效期为5年。建筑企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑 第4辑法人可以分
12、为（ ）。A.行政法人、事业法人B.营利法人、非营利法人和特别法人C.企业法人、事业法人D.非企业法人、社团法人答案：B解析：2022版教材P6页法人分为营利法人、非营利法人和特别法人根据我国劳动法的规定，对怀孕()个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A.5B.6C.7D.8答案：C解析：2022新版教材P144页女职工的特殊保护。根据劳动法规定：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。下列关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.超过诉讼时效期间，在法律上的效力是权利人的胜诉
13、权消灭B.超过诉讼时效期间权利人起诉，法院不得受理C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制D.超过诉讼时效期间，义务人履行义务后又以超过诉讼时效为由反悔的，不予支持E.普通诉讼时效期间通常为1年答案：A,C,D解析：超过诉讼时效期间，在法律上的效力是权利人的胜诉权消灭。A选项正确。 超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合民事诉讼法规定的起诉条件，法院仍然应当受理。B选项错。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。C选项正确。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的， 不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。D
14、选项正确。普通诉讼时效期间通常为3年。 E选项错。下列施工用电负荷属一类负荷的是（ ）。A基坑内的施工照明B坝基石方开挖C混凝土浇筑施工D重要的通信站答案：D解析：钢材的工艺性能是指( )。A.冲击性能和拉仲性能B.弯曲性能和焊接性能C.弯曲性能和冲击性能D.弯曲性能和疲劳性能答案：B解析：2022版教材P27页钢材的工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。21年二级建造师模拟冲刺试题集5辑 第5辑根据水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL 4794，在设计建基面、设计边坡附近严禁采用( )施工。 A.洞室爆破法B.药壶爆破法C.自卸汽车D.铲运机E.挖掘机答案：
15、A,B解析：关于阻燃型仪表电缆的说法，正确的有（ ）。A.防干扰性能高B.电气性能稳定C.不能可靠地传送数字信号和模拟信号D.能承受相当大机械外力E.有阻燃的特点答案：A,B,E解析：2022版教材P15（2）阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等，阻燃仪表电缆具有防干扰性能高、电气性能稳定，能可靠地传送数字信号和模拟信号，兼有阻燃等特点，所以广泛应用于电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制系统上。常固定敷设于室内、隧道内、管道中或户外托架中。根据我国劳动法的规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括（）。A.不得安排未成年工从事矿山井下的劳动B.不得安排未成年
16、工从事有毒有害的劳动C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动E.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P145页劳动法规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。在订立合同时约定了终止的条件，但条件成立时，一方当事人未与对方商量便自行终止了法律关系，则该法律关系的终止属于()。A.自然终止B.协议终止C.违约终止D.即时终止答案：B解析：2022新版教材P124页合同的终止。某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括()。A.承担民事责任B.停职检查并作价赔偿C.追究刑事责任D.接受治安管理处罚答案：B解析：2022新版教材P200页对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。