《电气安装合同范本_电气安装合同样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电气安装合同范本_电气安装合同样本.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、电气安装合同范本_电气安装合同样本电气安装合同范本_电气安装合同样本（精选6篇） 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇1 甲方： 乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。四、承包范围及合同价款：(一)电气部分1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路
2、的假设和维护。2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。3、全部弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。4、防雷接地工工程。5、平安文明施工。(二)合同价款本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、平安措施费等各项费用。五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。六、 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范
3、、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。七、 质量验收程序：1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一样。3 乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。4 乙方对现场全部已完施工成品负有爱护的义务，凡因乙方施工支配不善，在
4、结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的八、 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的 年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修理工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。九、 本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。十、 本合同第四(二)条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当。十一、 本合同第四(二)条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。十二、
5、付款方法：1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调整。2、施工阶段，甲方依据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45%。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必需撤离甲方的施工区域。4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3
6、%的保修金外付清余款。5 乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。十三、 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、平安施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3%的工程保修金，保修期限为 年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。保修金不计利息。十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额运用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具
7、、铁皮等，限额数量由乙方承包人依据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。十五、 甲方的责任和义务：1、为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、平安和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包人工费。十六、乙方的责任和义务：1 本合同签订后应刚好与所属成员签订用工合同和平安责任书，交甲方备案。2 严格遵守甲方的各项规章制度，平安操作规程，文明施工和综合治理规定。3 必需执行对
8、全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职平安、质量、综治员，坚持工 前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的平安设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的平安事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。 4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发觉，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方担当由此引发事故的全部责任和费用。5 妥当保管，正确运用甲方供应的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。 6 乙方及所属施工人员必需遵纪遵守法律，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它作奸犯科，扰乱治安的，甲方按有关
9、规定进行惩罚，情节严峻的送至公安机关处理。7做好施工现场的工后落手清，刚好清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整齐文明和生活区干净舒适。8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。十七、 违约责任(一)有下列状况之一，均属乙方违约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严峻不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的;2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的;3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料奢侈、进度滞后和信誉损害的;4、乙方中途放弃承包或将
10、工程转包给第三者;5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的; 乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等惩罚。(二)发生下列状况之一，由甲方向乙方补偿损失：1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;2 甲方无正值理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。十八、 其他：1、乙方全部作业人员进入作业区内必需穿戴整齐。2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年担当二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。十九、 本
11、合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款接着履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。甲 方：(盖章)甲方代表人： 电 话：乙 方：(盖章)乙方代表人： 电 话：年月日： 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇2 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律的规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就滨江大道 广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一样，订立本合同。一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。(包括电缆线 米、电表、开关等)二、安装材料时甲方必需依据国家用电标准，进行安装施工。三、甲方承诺乙方全
12、权负责包工、包料事宜，并在 月 日安装完毕。四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、修理工作。五、甲方在安装调试的过程中，必需严格根据国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的平安由甲方全权负责。付款方式六、 乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效甲方： 乙方：电话： 电话：通讯地址： 通讯地址：签约代表： 签约代表：签约日期： 签约日期： 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇3 发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法及工程所在辖区内有关法律、行政法
13、规，遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一.工程概况建设单位名称：工程名称：建设地点：标段(栋号)：建筑面积(水暖、电气)： 各标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积：暂定为 二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程担当的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流淌人员管理方法、作到三证齐全，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期： 年 月 日(二)总(日历)工期： 个月(三)详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定
14、的进度节点完成施工。四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包平安、包文明施(二)承包范围：1.给排水安装：图纸内的全部内容，2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，3.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲4.以设计图所列和投标文件中的全部分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水、试通电等。6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行担当。(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/，总价万元。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割3.需
15、水电相协作的其他分包班组的协作(如消防、通风、照明、施工用 电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行担当。4.对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元，超出部分按实际发生结算。五、工程要求：(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理实力，能够2.乙方必需依据国家有关规范和标准，根据设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和
16、各种试验。4.乙方必需对进场运用的材料送试验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己担当。8.保修期为二年。(二)工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度安排不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工
17、中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。(2)如因乙方自身缘由延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行担当;甲方处以乙方双倍罚款。(三)平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、规章、操作规程,严格按一3.乙方必需对所属员工进行平安教化，未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方缘由造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予担当。六、
18、结算公式1、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。3、5%的修理质保金，两年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行修理若乙方修理不刚好甲方有权按比例扣除修理质保金。七、违约责任处理(一)凡出现以下状况均视为违约：1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不听从甲方的管理。(二)违约惩罚1.乙方不按质量工期要求施工的违
19、约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予刚好整改和订正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3.乙方必需确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝运用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款1000050000元。(三)其他奖惩约定发生治安案件，除乙方自行担当相应责任外，同时接受甲方的惩罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则：(一)本协议发生纠纷时，应由双方刚好协商，协商不成时，双方均可向各级经济
20、合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何状况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方担当全部责任，甲方有权另找施工队伍。(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司担当范围外的由乙方担当。(三)本协议一式_六_份，甲方执_五_份、乙方执_一_份，双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方法人 乙方法人或托付代理人(签字) 或托付代理人(签
21、字)年 月 日年 月 日 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇4 甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程托付乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，依据中华人民共和国经济合同法，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、 工程概况：工程名称：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼工程地点：延安市农科所工程状况：延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为18194.8 m2;其中2楼建筑面积为 9097.4 m ，3商住楼建筑面积为 9097.4m。2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1 层;主体结
22、构形式为框架剪力墙结构。二、 承包范围及方式：1. 承包内容：本工程外墙皮外2.0m范围内图纸中全部电气工程(不包括电视、电话。但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设，并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱)的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的修理;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。 #2#2 #2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包平安生产、包文明施工、包治安保卫。3. 电气安装工程的材料水平运输(从库房至施工地点)、材料的垂直运输(
23、现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等状况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括协作甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何改变、施工难易如何，本合同单价不作调整。5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。6.除甲方缘由引起返工所发生的费用赐予增补外，其它
24、将按实计算。三、 施工工期及工人进场时间：本工程工人自20xx年5月 日进场施工，确保甲方的总体进度安排。在工种连接上，必需听从甲方的统一调度，乙方无特别缘由造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。四、 承包单价：1.质量、平安、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。2.计算方式：根据上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/ m2，(建筑面积)(建筑面积根据20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算)平安必需达到甲方之要求即平安奖按 0.5元/ m2;文明施工必需达到甲方之要求即文明奖按 0.5元/ m2;进度(含阶段安排、总工期)必需
25、达到甲方之要求即进度奖按 0.5元/ m2;听从甲方指令按 0.5元/ m2,;听从生活区管理要求按 0.5元/ m2;以及质量必需达到且通过合格工程验收即质量奖按 0.5元/ m2。平安、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。合计价格为：15元/ m2。(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价)。3.质量、平安、进度、文明为乙方承包范围内所必需达到的要求，即必需达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×70%
26、计算所得赐予结算)。4.结算工程量，按图纸及20xx年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算。本合同双方约定全部m2均指建筑面积。五、 双方职责、义务及权利:(1) 甲 方1.供应必要的平安设施、生产设施(零星工具由乙方自己负责)及一间临时宿舍。2.负责土建、安装等工种之间的协调协作工作。3.编制施工进度安排，供应电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。负责施工技术交底和平安生产交底。4.按工程进度做好材料供应工作。5.项目部现场平安员负责对各班组进行平安生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，帮助乙方做好各项工作。6.有权对乙方违反平安生产及施工规范
27、的施工人员进行惩罚每次不少于50元，干脆在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。(2) 乙 方1.组织年龄在2045岁之间，具用电工上岗证、身强体壮，具有法制观念及专业技术，素养好的成建制的职工进场，严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。2.严格遵守平安生产的操作规程，听从项目平安员及有关职能负责人的平安教化和指导，坚持班前教化，平安第一，增加职工自我爱护意识，确保平安生产。生产中的平安事故，谁造成的由谁负责。3.必需严格遵守甲方各项规章制度，严禁偷盗现象，一经发觉，如若查实，甲方将按偷盗材料价格的两
28、倍进行惩罚。4. 按施工预算到仓库领料。如施工中奢侈，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。5.必需文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必需日做日清，限制定量，工完料尽。6.因电气安装工程造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。7.垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。六、 质量要求：1. 本工程的质量指标必需为合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。2. 质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。3. 管线敷设错误由乙
29、方自行处理，每栋楼不的多于10处，超出部分按每处200元进行惩罚。管线敷设错误每栋楼超出30处时，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。七、 材料节约及工具运用：1.乙方在施工中必需做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时听从甲方的监督和指导，若发觉奢侈现象，视情节赐予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，假如不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组担当。2.乙方应刚好根据甲方要求的时间提交施工材料进场安排，对于施工过程中的奢侈现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。八、 平安生产与宿舍区文明：按乙方与
30、甲方所签平安生产责任制及条例执行。九、付款方式：1.乙方自带一个月生活费，次月起先每月20日结算上月工资，按完成工程量的80%付款;总工程款的80%在竣工验收后一个月内支付，(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的80%),剩余20%在工程法定保修期满一个月内返还，乙方领取工资时，必需向甲方供应工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。3.当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方担当。十、其它：1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方全部人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。2.社会养老保险、工伤保险和住
31、院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。3.假如在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算。4.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，工程完工、余款付清后自动失效。5.未尽事宜，双方洽商解决，本合同说明权属甲方。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇5 订立以下协议：一、合同双方：甲方：乙方：二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容
32、。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、平安交底要求施工，在施工中发觉材料质量问题刚好汇报。乙方要提前一周提出材料安排，按时完成甲方支配的施工进度安排，并协作其他专业施工。3、乙方必需保证平安施工，杜绝重大伤亡事故，避开轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和平安技术交底施工，不正确运用劳动爱护用品，发生事故的责任依平安生产合同担当责任。4、乙方在施工中领取材料必需经过保管员准许，不准发生奢侈和偷工减料现象，如发生奢侈和不按设计施工，发生质量问题甲方
33、有权视情节赐予经济惩罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责修理，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切修理费。6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必需履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必需经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度支配提出异议，但经双方协商确认后，必需按时完成。甲方有义务向乙方供应劳动爱护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付平安施工
34、抵押金500元，要求乙方在施工中遵守平安法规及平安条例，承包工程内容完工后，未发生平安事故及未违反现场平安规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，主动参加制订材料安排并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现状况赐予0.1-0.2元/m2嘉奖。11、乙方施工中运用的施工机械必需设专人持证上岗，上岗人员必需熟知本机械的性能和平安运用技术规程，并严格按规程操作。四、承包款结算方法：乙方必需在每月3日前报上月工作量
35、， 履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。五、合同一经签定，双方必需共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方担当经济赔偿责任。六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇6 发包人(简称甲方)：承包人(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、同等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同，
36、双方共同遵守：1、工程概况：1.1、工程名称：电力(电器)安装工程施工1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);1.2.1、10KV外部电源安装;1.2.2、新建10KV开关站一个;1.2.3、新建二级环网柜一台;1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台，新装400箱式变压器21台，原有5台施工用箱转为正式用电(依据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改，本合同不包括此改造费用，该费用以实际结算造价为准);1.2.5、新装一户一表3445只，单元楼道照明表76只，物业及庭院照明表2只，商业用表7只(此为初步统计详细以实际安装户数为准);1.2.6、乙方应保证本工
37、程验收合格，办理与通电有关的一切手续。1.3、施工地点：1.4、工期要求：1.4.1、如无特别状况，双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日，工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。1.4.2、因电网统一调度缘由或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不行抗力因素影响而无法顺当施工时，双方同意工期顺延。2、工程费用：2.1、双方一样同意工程费用为包干费用：总计：￥22310329.30元(大写：人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。2.2、合同价款构成：2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用：￥4211180.20元(大写：人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)2.2
38、.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(详细范围见附件清单)：￥18099149.10元(大写：人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)2.3. 发生下列状况之一的，双方约定的工程总费用按实结算。五台变电箱改造费用及户表数量改变引起的费用增减。双方确认的设计变更。国家相关政策的调整。双方确认的工程量增减。双方约定的其他增减或调整。3、技术资料的打算和提交：3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内，甲方应向乙方供应一套施工图纸及所需设备材料清单，乙方根据清单及工程的须要刚好自行选购相关设备和材料。3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内，乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料
39、交给甲方，以便办理竣工验收手续。4、付款方式：4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款，即总价的50%，即￥11155164.65元(大写人民币：壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%，计￥6693098.79元(大写人民币：陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%，计￥3346549.40元(大写人民币：叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保
40、金，质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的，乙方除负责免费修理、全面处理外，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。5、工程质量及验收：5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方托付乙方向金牛供电局组织申请验收，并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求，达到合格。5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算，连续365个日历天。6、甲方的责任：6.1、为乙方进场施工供应便利条件;6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路，清除阻碍乙方施工的障碍物，甲方有义务协作乙方;6.
41、3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并按合同规定的期限和份数交付乙方;6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上，刚好通知乙方进场施工;6.5、对乙方选购的设备及材料进行验收，甲方对接收的设备、材料进行清点、验收，不减除乙方对选购设备、材料应当担当的质量责任;6.6、按本合同约定刚好向乙方支付工程款。除双方一样同意外，不得以任何借口和理由扣减工程款;6.7、其他应由甲方负责的工作事项。7、乙方的责任：7.1、负责布臵施工现场，指定电源、水源、道路和材料堆放位臵，负责临时设施的施工。7.2、依据甲方供应的设计图纸和施工图纸等技术材料，编制施工方案，经甲方确认后，做好各项施工打算工作。7.3、
42、工程所需购臵的设备及材料由乙方选购，乙方应向甲方供应所购设备及材料质量合格证明文件，并且对选购设备、材料担当全部质量责任。7.4、在具备施工条件的前提下，刚好向甲方发出开工申请书。7.5、严格根据施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付运用。7.6、根据有关规定供应竣工验收技术资料，参与竣工验收，乙方应负责刚好取得相关部门验收合格的文件。7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。7.8、在合同规定的期限内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理，依据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止，以上修理、更换费用，以及因为工程质量造成对用
43、户的赔偿责任均由乙方担当。7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方供应竣工结算资料。7.10、乙方在施工过程中应做好平安文明施工工作，若发生平安事故由乙方担当全部责任。7.11、其他应由乙方负责的工作事项。8、乙方的义务8.1、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。8.1.2、担当施工平安保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方依据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的详细状况实行相应的防护措施，自行负责实施并担当一切费用。8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环保和施工噪音问题，根据市政府有关规定执行，乙方自行办理一切手续并担当一