《2022年一级造价师考试题库通关300题附有答案(山东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库通关300题附有答案(山东省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是()。A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】 CCG5P7Z1A6I3G6X4HE6G7U6M9D9G5S9ZX5X4A7S9V4Q2A42、某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.2
2、19C.6.374D.6.462【答案】 BCD2E1C8U9C8G8L10HP10P1T7Q3I7C6E9ZH2C4G9K7Q6O1X103、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用【答案】 BCY5G3G2X10F2X9F10HL2Q6M2W4P9W9A3ZH5B3Z5Y2C5Z4V34、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000
3、B.8000C.12000D.14000【答案】 DCE4B7W5Q4N4Y6T5HW4F9R10G9P5Y10M5ZC7K5A9W3B1E2W45、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACL2P7P7D5C6U7G9HA7E4I4I9P4B10R6
4、ZM2U1K3X10O10K10H46、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。A. 报告期人工费B. 报告期建设项目或单项工程造价C. 报告期措施费D. 报告期间接费【答案】 BCV2G8X9A2C2Y4W3HX3J1B8Q1A7S8H1ZX9O5Y8S8T8R9M87、用干混地面砂浆 YT20 贴 600mm600mm 石材楼面，灰缝宽为 2mm，石材损耗率为 2%，则每 l00m2石材楼面中石材的消耗量为（ ）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】 ACN9J2T6Q5W5X4Z8HX8T7K8V10G2I3O2ZS4M1P6O2O
5、8S10L108、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】 CCT10T10N3E3A5B6K1HQ10A7P3U5Q3C10U8ZI9D3K4P5S9G9O89、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（ ）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】 BCT5F1J2X5G8V2I1HY9T8C5V
6、9F4K8K1ZN1T1U10Z3W10Y10L510、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCL3K5F6I8B6B8V6HC5S4K6Q2M10O1V10ZZ9Y2C10K7Q9G9R311、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】 BCP2B7T5Q10E9X2
7、R5HN8E3G2Z10V5O8V6ZT5Q2D2S6L4P9Q912、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。 A.分项工程 B.结构构件C.扩大结构构件 D.整个建筑物或构筑物【答案】 DCZ8P9B9N8J10M4X10HA4Z7B3G2A3Y10Q10ZG3A10T1P8Q3K10O613、某施工机械配操作人员 3 名，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2【答案】 ACL3W3H4E7W3E6W9HL2P9M9R7I8G1
8、0Q7ZC7B6H10J9O2Q1Q214、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】 CCE4D5J3F2Z5B1X10HB6Y8T2C10J4X5I7ZR4W8Z8D1B7B9Z615、某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.
9、360.8【答案】 CCA4D2E9W2S1G3I1HC6Y4W3E5N7R7L1ZY6A3S4G7S1W8R116、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（ ）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】 BCD3Y4J7K10A2B8P8HC2T5B4W3P8W1G3ZM5Y5N6P6F4A3B517、下列费用不属于材料单价的是（ ）。 A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】 DCA1T10U7S2L8A7X5HZ9L6K2I4W9U9Q3ZO2P10Y6T8F8H6F918
10、、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】 CCL8Z3P10G9I9O5N7HG6W7Y2L3B2Y2P6ZU6K6V5M10H1E8J419、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的
11、结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCT7R7G6I4O9C5A6HS6H6B6F5A6L6C8ZO7R9S10E7C1J3C420、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】 BCG3H8V4N10X7E3F4HR9U5I8L8A3L10Q7ZI6R1S2B6Y6V5L121、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.6
12、2B.525.00C.543.22D.719.23【答案】 CCG7M4U9F3R8L9W7HN3Z9Q9F5X6D4Z9ZM9D2W5H9V7W4G122、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】 DCL4X10A2Q2L1N6G1HD8O3N10B10B5O6J6ZN3J2P9W6F5N7A123、根据建设工程工程量清单计价规范(GB
13、50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下 列说法中正确的是（）。 A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】 DCR9F6O6M8X3G5Z6HT6H1X4S4D2D7D5ZK8P3N3N5S4X4Q424、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（ ）。A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额
14、时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】 BCE2R10H4J6N4D6G4HH10Q3M7X10U3D1W2ZI2M4L5R3X2I9I725、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】 ACG2W3I1S6D8N10N3HW2J5W1M6K8Z1W8ZI5P4H1B10O3E6V426、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策
15、的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程【答案】 BCX7I3A4N10W1X2K7HY9X10Z9J9L6R4E6ZE8B4M7P10W3P10V527、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要 用工外，还应包括（ ）。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工 B.劳动定额内不包括的材料加工用工 C.施工中不可避免的其他零星用工 D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】 ACC4U1K8A3L8T5M10HH4N3D10P7K5G3U10ZX4J6U10L3I6M7J728、关于最高投标限价的公布，下列
16、说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】 ACP7J6J6L7Z5S4X4HW6Z1X10Q5P3F9S2ZP10D8C5F7X8Q9D1029、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费.安监部门检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCG10U10I6C6W9T5X2HH6U1F4W5A
17、9G8X3ZD9F4E8P6Z6N5H230、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCU4I7X1O1C4C10I8HT5N5T1N9W8O3I4ZY2U1X9Z1C7L4T131、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】 BCR9N6Z5L4S8J2Q8HK8O4O8L10I9V4C6ZO5D9M5U10Q10B4Z232、有关投标文件的递交，说法正确的
18、是（ ）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 ACR5B6J2E2F5I2P7HD5J10N4T4B2W6T9ZU10P8O9L6L10I2M233、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】 BCG8M7Z4J7X10G8H4HV7V10R6R2P1F6X9ZM10L6U10Z2P2H8Q43
19、4、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACQ4C7S8S7E7G8L2HC8V9L4T5I9Q4A7ZS3F10G8U7Q8P10D1035、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（ ）。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设
20、期内为取得专利，专有技术所支付的费用【答案】 DCL9S2I7A1V1T10R9HG2O9C1W2I3I3Z5ZE7O4D9K3K7S7Q136、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】 ACJ8K9O8Q8B10Q3P3HG2T6B8F9Z8Q8S7ZX9E4X2V5U4L3U937、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（ ）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】 ACZ3U3U8S5
21、Z8D8H5HX3N6T7X10V8A3V6ZD10A7M6S4I4O8U338、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】 ACO2W5M10C9H7Y8L9HM8A9T2C7V4M8S2ZJ1I3D3D4V5F5M139、通过计时观察资料得知
22、：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】 ACA8I10H9V4S4B8X10HX9V8K3Q4A10F9N4ZK10Z10U9Z3Y4H3Y940、建立工程造价资料数据库，首要的问题是( ）。A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入【答案】 BCG7G5R6D9M10P1J9HC9W9U4E3T6H10A10ZZ4P9R5I8Z4T4E
23、341、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCH5G1G9C1X8W5M8HS7S4M1W1Y7J2Q8ZL5Z2O3C8U3W2A842、某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】 ACE10Z2N2N5D3W9Q5HX3F7M3K2U2C9B7ZD10Y4F7O2P7V7R343、关于计日工费用
24、的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACL8Q9H7F7P2F3F4HA6M9A1R10K7D9K5ZD9P2M10N3Z7O5W644、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（ ）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】 BCL5R3R9M8E3J4Z10HD9Q1R
25、6R10G5Y9G6ZC3V1A2O3S8C6M645、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】 ACI6L6W4T4C8Q8Z1HH7B8N7P2N5J4Y10ZZ1F7R4Y6F8V2N146、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】 DCJ5J2X10S6J7H2Y7HS2S7C3L
26、8V6H4M5ZZ1R3A9B10A3D3L147、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。 A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】 CCZ9Y9V8Z8W9Q2H6HE5
27、P2Z5I3B10Q5A8ZX8X5K6J6M3P4Y448、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】 BCV9Z8V7L10C3A6N4HL1X6N2O5B7A1G6ZR1D10S2G3E8O8J849、工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.
28、管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACH7I4P1U1I7N2Y1HM4I8U3B1E7A8F9ZW2B7G6P5J8B8Q150、某工作的自由时差为1 天，总时差为4 天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。A.若施工暂停2 天，则承包人可获得工期补偿1 天B.若施工暂停3 天，则承包人可获得工期补偿4 天C.若施工暂停4 天，则承包人可获得工期补偿3 天D.若施工暂停5 天，则承包人可获得工期补偿1 天【答案】 DCQ7F3B2Z9E5L4G8HL6E4P7F9K5G4G1ZF8Z3N4U10L2B9F451、在人
29、工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（ ）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】 CCR6N1Y1G4O6W1D7HH4O10V3U6Z9W8X7ZO10W5E7Y8W2P6V1052、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】 ACE6D10L10U4F5T7K5HU3K7H6A8H6J4A5ZN9G3P1R2K9O3M
30、653、下列不属于EPC总承包所包含的工作内容的是（ ）。A.材料设备采购B.项目决策C.建设项目试运行D.建设施工【答案】 BCT5R1Q3B8F9J3L6HJ9Q6C5I10N1C8C3ZU3H2S3S5D5T5T654、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】 CCZ3O9Y4F5X2M4A4HU10L5E7Z10Z3S9W6ZC1B10S8W4X1G5G955、对于不能计算工程量的措施项目，
31、当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】 CCQ10K4Q5A2U7J9W2HQ9M8Y9M1C7C3O8ZF3Z6A2F10X2X6N856、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或
32、结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】 BCK4S2D2L1S5O6F6HS2D9W9C10R6A8C7ZP3C1K10J5A9I10Q657、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为()。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.1【答案】 CCU8K6N4P3M3Q7M3HO10G5K3D10W1V10Q2Z
33、O1F8T6N5L4Y6X158、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A.20%30%B.30%40%C.60%70%D.70%80%【答案】 ACK5L7Z9F5U2X9A9HD4J9U3X9J7H9N7ZY10F7H3T1N5D5Z459、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理【答案】 BCC9V3O6Y3N3D6P1HU9U8P9Y2Q6R2V9ZN8V9F9M10V6Y5G160、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时
34、需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接【答案】 DCR7B8X8H5D1T2C9HK8S3I3N10H1B9I2ZO2U10Z6R7Z3G4N961、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】 DCR5P9D10M2N7I4N6HP10T5N2P4Z4C4E10ZH4U2R5O10E7Z7S162、根据标准施工招标文件中的合同条款，关
35、于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】 BCI9P5T6N6D10C7M2HA2Q2R3U8D10O5Z4ZA4T1D8M2P9D5R463、垂直运输费的计算方法通常是（ ）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算【答案】 BCK7E7R1L5G9C6K5HL4I9Z7F1H5H7Q8ZA2I5X4E8
36、P2X6O764、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】 BCD8E8X3S10E3V7K9HD10V6L3I8F5E8B3ZR8C9F8X10U9H5P565、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计
37、算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCQ10N3A3O7B5H8R2HB7R6K5A3E10J9V1ZY4F1W6D6N3B5E166、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。A.资格预审申请函B.资格预审申请文件格式C.投标保证金D.投标邀请书【答案】 ACY9T8C1K3R8H9R7HI10S4S6Y5C7K6I8ZZ4N6E10Y7V7J8E767、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总
38、承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACY9Q2J2X9X9A1X8HE1Y2D6S2B10Z8I2ZW9Y7E8L3X3I2S268、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】 CCH6J9C7V3V9Y8X6HO4O8A1U8E7K9N4ZY2D8V2P6N10P7K269、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费
39、B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】 DCH3M9B2F2E4W3O2HT5H8E1K1W6B1D1ZT10A7T8O5W9B1E870、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm115 mm53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】 DCS3T10W10M7G10K9M1HG1S9T2U10C7H2J5ZE8Q9F7N10T5D2B571、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为 250
40、 天，年工作台班为 200 台班， 人工日工资单价均为 100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。 A.100B.125C.250D.200【答案】 BCR3D10H8H8G3M2V2HB9F9A6M3E4U9V10ZU4B9E1I6C10E3X1072、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】 CCL6I4H5X5N9K1R5HH7P2X5J7Y6T1H6ZY6Y1B1H6S10G7D973、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修
41、复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCC4F8Q8U4U6C1I2HQ8M7A7Z4G4A4N6ZX4Q9B10C1C2N6E1074、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.
42、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标【答案】 DCO10Y7T5U9W1B7Y9HA10O7J10Z6P4L6E3ZS2N3Q8Q8W9U2U875、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不少于5 日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】 BCU3K6R2E10D10G3V5HO3I4U7R3E9L1D1ZJ3M7B9X1W8D1
43、W276、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】 CCN4T2R5Q10B9X4J3HV7R3C10Y9M2Q3T6ZH1W1G8M10G1C3Y277、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3
44、%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】 CCI9M6K8H2K9D2E1HL8B5P5U4S1I5Z4ZI5F7Q4P5Y8V3A678、施工过程的影响因素不包括（ ）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素【答案】 DCR10Y10X7F6I4E10L8HH5U1F7J4G8K6D7ZK3K2D8J1D3K5Z579、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付
45、建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCW7E3A9U9O8Z3T9HW2W3Y3Z1D7F3B10ZI2V9L5G9K8N7C680、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】 DCX1V10Q8X9O8N4N10HV10N1Y10S4H7O8E9ZN8H6I1Y3D5D3W981、（2017年真题）根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】 CCL4L8C10N6D7D4V7HL1J5C8M2I7N1K2ZS3X8A7F9P4E3Y882、下列费用中，计算基数互不相同的是（ ）A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税【答案】