《2022年辽宁省设备监理师之设备监理合同深度自测测试题库(精细答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省设备监理师之设备监理合同深度自测测试题库(精细答案).docx（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、设备监理师之设备监理合同题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】 B2、根据民事诉讼法，证据必须符合( )要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】 C3、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院
2、受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的【答案】 C4、设备工程安装合同中的性能验收( )。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】 A5、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D6、根据产品质量法，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】
3、 A7、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D8、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标【答案】 A9、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】 D10、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。A.竣工
4、时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】 B11、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】 A12、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】 C13、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间
5、是( )之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】 B14、下列关于投标保证金的说法，符合招标投标法实施条例规定的是( )。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】 B15、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用( )。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】 D16、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤
6、销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】 A17、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】 A18、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】 A19、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日
7、发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】 D20、根据合同法规定，招标公告属于( )。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】 A21、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，
8、每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】 B22、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】 D23、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】 C24、根据民事诉讼法，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】 D25、在下列各项中，符合代理特征的是( )。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的
9、名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】 C26、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】 D
10、27、根据物权法的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】 C28、根据我国招标投标法，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】 C29、根据安全生产法的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程【答案】 D30、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。A.6个月B.1年C.2年D
11、.3年【答案】 C31、资金安排证明的应当由( )出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】 C32、下列产品中需要依照产品质量法予以规范的是( )。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】 C33、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要
12、发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】 B34、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】 D35、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A.业主B.评标委员会C.监理工程师D.监理工程师代表【答案】 A36、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业
13、的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A37、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月C.向工地派驻1名建设单位的代表D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】 B38、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】 D39、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师
14、提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是( )。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】 B40、根据我国招标投标法的规定，必须实行招标的项目是( )。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】 C41、根据我国招标投标法，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】 C42、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，
15、工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】 D43、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，仲裁应以( )进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】 D44、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】 B45、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】 C46、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.
16、分包商【答案】 C47、根据世界银行的生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】 B48、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】 B49、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】 C50、一般情况下
17、，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D51、根据民法通则，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。A.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权【答案】 B52、根据我国合同法的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合【答案】 A53、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原
18、因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】 D54、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】 C55、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】 A56、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】
19、D57、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】 D58、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现
20、场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】 B59、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前( )天通知业主终止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】 B60、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书【答案】 B61、安全生产法确定的安全生产管理方针是( )。A.行业管理、企业负责B.安全为了生产、生产必须安全C.安全第一、人人有责D.安全第一、预防为主【答案】 D62、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则
21、，行使( )。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】 A63、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】 C64、根据FIDIC设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】 C65、根据物权法的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地
22、使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】 B66、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B67、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】 D68、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。A
23、.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】 B69、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门【答案】 A70、根据FIDIC设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】 C71、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】 D72、甲、乙两公司订立购销合同，双方
24、约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C73、安全生产法确定的安全生产管理方针是( )。A.行业管理、企业负责B.安全为了生产、生产必须安全C.安全第一、人人有责D.安全第一、预防为主【答案】 D74、根据合同法，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是( )。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】 B75、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边
25、抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】 C76、根据产品质量法，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】 A77、根据建筑法，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】 B7
26、8、根据我国招标投标法规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】 C79、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】 A80、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。A.不履行合同B.终止履行合同C.中止履行合同D.要求对方履行合同【答案】 C81、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设
27、备移出现场修复。A.业主B.业主代表C.工程师代表D.工程师【答案】 A82、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】 A83、合同法赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得
28、对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】 C84、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D85、合同履行是指合同当事人双方依据( )的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】 B86、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公
29、开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C87、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】 B88、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】 B89、设备监理工程师的合同管理对象是( )。A.合同内容B.设备工程C.监理合
30、同D.设备合同【答案】 D90、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C91、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。A.14B.28C.56D.84【答案】 C92、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行
31、为的效力为( )。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】 A93、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D94、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B95、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】 A96、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。
32、根据物权法，乙对该汇票的质权自+( )时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】 A97、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，下列关于费用的解释，正确的是( )。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】 A98、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，工程的照管责任由
33、承包商转移至业主的时间是( )之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】 B99、根据FIDIC设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】 C100、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、采用FIDIC合同条件的设备工
34、程合同，业主的风险有( )。A.战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动B.承包商使用爆炸性物质、辐射或放射性活动C.应由业主负责并提供的工程任何部分的设计D.非合同事先约定的业主提前占用永久工程的某一部分E.一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用【答案】 ACD102、根据专利法，专利权的客体有( )。A.发明B.实用新型C.科学发现D.外观设计E.计算机软件【答案】 ABD103、根据产品质量法的规定，销售者售出的产品质量不符合合同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责( )。A.修理B.更换C.重作D.退货E.赔偿损失【答案】 ABD104、买卖合同属于
35、( )。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】 ABC105、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有( )。A.承包商人员B.业主人员C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员E.政府主管部门的监督检查人员【答案】 ABCD106、依照民法通则的规定，法人应具备的基本条件包括( )。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.注册登记，领取营业执照E.能够独立承担民事责任【答案】 ABC107、下列有关仲裁的表述，正确的有( )。A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人
36、自愿B.仲裁应当公开进行C.仲裁机构与地方政府有隶属关系D.当事人对仲裁的裁决不服，可向人民法院提起诉讼E.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行【答案】 A108、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的( )后，应向业主发出最终付款证书。A.最终报表草案B.最终报表C.竣工结算报表D.设备维修和操作手册E.结清证明【答案】 B109、接收设备工程或单位工程应满足的条件有( )。A.承包商已按合同规定，完成了全部工程B.工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验C.承包商已按合同规定，履行了全部施工义务D.工程师已经签发了工程接收证书E.视为工
37、程师已签发了工程接收证书【答案】 BD110、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有( )。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】 AB111、下列情形中，属于行为人意思表示不真实的有( )。A.乘人之危签订的设备买卖合同B.受欺诈情况下做出的行为C.受胁迫的情况下做出的行为D.误将赝品作为真品购买E.与他人合伙开设赌场的行为【答案】 ABCD112、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查( )。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关
38、标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】 ABCD113、买卖合同属于( )。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】 ABC114、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有( )。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】 BCD115、设备工程的竣工试验程序通常包括的阶段有( )。A.审核承包商文件B.启动前试验C.启动试验D.试运行E.签署试验报告【答案】 BCD116、承揽合同是承
39、揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有( )。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】 ABCD117、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有( )。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】 AB118、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括( )。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业
40、主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】 ACD119、保险合同中的保险人应当降低保险费的情形有( )。A.据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显减少B.保险标的的保险价值明显减少C.投保人进行了危险减少通知D.保险合同中的受益人数量减少E.保险合同的受益人死亡【答案】 AB120、在设备工程合同中，完成工程的含义有( )。A.通过了竣工试验B.完成了合同规定的工程或单位工程的全部工作C.完成了合同规定的工程或单位工
41、程接收所要求完成的全部工作D.修补了无论在工程实施过程，还是在缺陷通知期内发现的质量缺陷E.完成了履约证书所证明的全部工作【答案】 AC121、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有( )。A.履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认B.履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时工程的价值C.履约证书的签发，无须承包商提出申请D.履约证书可证实承包商的义务已经完成，但合同应被认为仍然有效E.履约证书可证实承包商的义务已经完成，合同终止【答案】 CD122、结清证明的生效条件有( )。A.承包商已经完成全部合同义务B.工程师已经确认最终的
42、结算金额C.收到业主退还的履约保证D.业主已经支付最终付款证书中指明的应付金额E.工程师签发了最终付款证书【答案】 CD123、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有( )。A.承包商完成设备工程的全部价值B.退还保留金C.竣工结算额D.根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用E.索赔引起相应变化的款额【答案】 AD124、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师签发第一笔预付款的付款证书的前提条件有( )。A.承包商提交了申请支付的报表B.承包商收到了开工通知C.业主收到合格的履约保证D.业主收到合格的预付款保函E.工程设备已经起运【答案】 A
43、CD125、设备工程合同正式签字前，当事人双方应进行的工作包括( )。A.审查合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.审查合同的完备性C.审查合同双方的责、权、义的对等性D.审查合同语言文字的准确性E.审查进度报告的合理性【答案】 ABCD126、判断生产设备所有权归属业主的时间界限的情况有( )。A.生产设备起运B.生产设备运至现场C.承包商向制造商付款D.业主向承包商付款E.生产设备经工程师检验认可【答案】 BD127、按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【答案】 AD128、理论上对产品缺陷进行分类时，产品缺陷包括( )。A.设计