《2022年吉林省一级造价师之建设工程造价管理高分预测模拟题库及一套参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省一级造价师之建设工程造价管理高分预测模拟题库及一套参考答案.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程造价管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】 A2、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把资本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（ ）。A.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】 C3、下列对于经济效益和经济费用描述不正确的是（ ）。A.经济效益的计算应遵循支付意愿原则和（或）接受补偿意愿原
2、则B.经济费用的计算应遵循接受补偿意愿原则C.经济效益和经济费用可直接识别D.经济效益和经济费用可通过调整财务效益和财务费用得到【答案】 B4、某项目的项目经理的责任目标总成本为1000万元，项目施工合同成本为1500万元，项目竣工结算总成本为940万元，则项目经理责任目标总成本降低率为（ ）。A.5%B.5.26%C.6%D.6.38%【答案】 C5、在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（ ）指标。A.抗风险能力B.财务生存能力C.盈利能力D.偿债能力【答案】 D6、（2020年真题）应用BIM技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。A.BIM可用来构建可视化模型B.BIM可用
3、来模拟施工方案C.BIM可用来检查管线碰撞D.BIM可用来自动算量【答案】 D7、已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）。A.8天B.7天C.4天D.1天【答案】 D8、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一定年限内如不行使，该权利将被消灭，这个有效时限是（ ）年。债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归（ ）。A.2、国家B.2、慈善机构C.5、国家D.5、债权人【答案】 C9、（2021年真题）建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给
4、专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作，该组织模式是（ ）。A.项目管理承包模式B.工程代建制C.总分包模式D.CM承包模式【答案】 C10、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（ ）。 A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】 C11、根据建设工程质量管理条例，关于施工单位的质量责任和义务表述不正确的是（）。A.施工单位对建设工程的施工质量负责B.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理C.施工单位应当建立.健全教育培训制度，加强对职工的教育培训D.教育培训考核不合格的人员，在上岗作业期间仍需进行培训【答案】 D12、对于一些紧急工程（如灾
5、后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D13、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】 A14、（2014年考题）根据注册造价师工程管理办法，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ ）年以上。A.8 B.10 C.12 D.15【答案】 D15、关于附条件和附期限合同的说法，错误的是（ ）。A.附解除条件的合同，自条件成就时失效B.附生效条件
6、的合同，自条件成就时生效C.附终止期限的合同，自期限届满时失效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就【答案】 D16、（2018年真题）根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 B17、（2021年真题）在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在（ ）之间取得平衡。A.债务期限和融资成本B.融资成本和融资风险C.融资风险和债务额度D.债务额度和债务期限【答案】 B18、工程网络计划工期优化的目的是使（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期【答
7、案】 D19、建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏【答案】 B20、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【答案】 A21、与其他融资过程相比，项目融资主要以（）安排融资。A.项目的资产、预期收益、预期现金流B.项目的资产、预期收益、项目投资者的资信C.项目的资产、预期收益、项目发起人的资信D.预期收益、预期现金流、项目投资者的资信【答案】 A22、在进行项目融资时，TOT方式的过程是（）。A.建设移交运营B.建设运营移交C.移交运营移交D.建设拥有
8、运营【答案】 C23、（2018年真题）某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%，年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%【答案】 B24、按照我国关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的要求，项目总经理的职权包括( )。A.编制项目年度投资计划B.提出项目竣工验收申请报告C.提出项目开工报告D.筹措建设资金【答案】 A25、企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括( )。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出【答案】 D26、（20
9、20年真题）建设工程造价管理的关键是在（）阶段。A.设计和施工B.施工和竣工结算C.招标和施工D.前期决策和设计【答案】 D27、根据国务院关于投资体制改革的决定,工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】 C28、年数总和法的折旧基数是（）。A.固定资产原值B.固定资产原值-预计净残值C.账面净值D.固定资产重估价值【答案】 B29、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（ ）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增
10、值税D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税【答案】 B30、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统的开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（ ）。A.计划评审技术B.价值分析法C.赢得值分析法D.因素分析法【答案】 A31、（2017年考题）对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案,在进行比选时常用（）替代净现值。A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率【答案】 B32、（2019年真题）下列工程项目经济评价，用于项目经济分析的是（ ）。A.社会折现率B.财务净现值C.净利润D.市场利率【答案】 A33、审查建设工程设计概算的编制范围时
11、，应审查的内容是（ ）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列成遗漏的取费项目【答案】 C34、（2021年真题）在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在（ ）之间取得平衡。A.债务期限和融资成本B.融资成本和融资风险C.融资风险和债务额度D.债务额度和债务期限【答案】 B35、（2014年考题）根据建设工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（ ）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 A36、（2017年考题）下列投资方案经济效果评价指标中,能够直接衡量项目未回收投资
12、的收益率的指标是（）。A.投资收益率B.净现值率C.投资回收期D.内部收益率【答案】 D37、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式【答案】 D38、招标人在评标步骤中需要完成的工作是（ ）。A.投标文件初评B.确定中标人C.发出中标通知书D.进行合同族判【答案】 A39、（2017年考题）某项借款,名义利率10%,计息周期为月,则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.5
13、2%【答案】 C40、（2015年真题）某工程划分为 3 个施工过程、4 个施工组织固定节拍流水施工，流水节拍为5 天，累积间歇时间为 2 天，累计提前插入时间为 3 天，该工程流水施工工期为（ ）天。A.29B.30C.34D.35【答案】 A41、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔
14、探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 A42、（2020年真题）根据根据建设工程安全生产管理条例，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的专家论证会应当由（ ）组织召开。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】 B43、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【答案】 A44、进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。A.进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用B.采用计划预修，减少停机损失C
15、.采用整体结构，减少安装费D.进行维修性设计【答案】 B45、设计概算审查的常用方法不包括（ ）A.联合会审法B.概算指标法C.查询核实法D.对比分析法【答案】 B46、（2021年真题）如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（ ）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62【答案】 C47、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】 B48、（2021年真题）下列引
16、起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（ ）。A.设计标准变更B.增加工程内容C.施工进度安排不当D.建设手续不健全【答案】 C49、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00B.35.71C.36.56D.40.36【答案】 B50、在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数VI，对该研究对象可采取的策略是（）。A.VI1时，增加现实成本B.VI1时，提高功能水平C.VI1时，降低现实成本D.
17、VI1时，降低现实成本【答案】 C51、对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，宜采用（）计提折旧。A.工作量法B.平均年限法C.年数总和法D.双倍余额递减法【答案】 A52、（ ）是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。A.无利润报价法B.不平衡报价法C.增加建议报价法D.多方案报价法【答案】 D53、其工程施工至2016年12月底，已完工程计划用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。A.0.8B.0.9C.1.11D.1.25【答案】 C54、某工程网络计划中，工作M有两
18、项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4【答案】 A55、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式【答案】 D56、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为
19、节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【答案】 B57、某企业发行普通股正常市价为20 元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1 元，筹资费用率为股票市价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】 D58、在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（ ）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少【答案】 A59、（2020年真题）根据标准施工招标文件在对投标文件进行初审时，
20、属于投标文件形式审查的是（ ）。A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知规定B.投标人是否完全接受投标文件中的合同条款C.投标承诺的工程是否满足投标人须知中的要求D.投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章【答案】 D60、企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 D61、要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才的组织机构形式是（）。A.直线制B.矩阵式C.职能制D.直线职能制【答案】 A62、（2015年考题）某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可
21、变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104【答案】 D63、（）是编制工程建设年度计划的依据。A.项目建议书B.工程项目建设总进度计划C.投资计划表D.可行性研究报告【答案】 B64、根据建设工程质量保证金管理办法，发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.3%B.5%C.7%D.11%【答案】 A65、某分部工程划分为3个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4天，4、4、 3天和3、4、2天。则流水施工工期为（）
22、天。A.16B.17C.18D.19【答案】 C66、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目董事会的基本职责是（ ）。A.组织生产准备工作和培训有关人员B.提出项目开工报告C.负责控制建设投资、工期和质量D.组织单项工程竣工验收【答案】 B67、主治虚热肺痿的方剂是( )A.杏苏散B.百合固金汤C.麦门冬汤D.桑杏汤E.补中益气汤【答案】 C68、建设工程项目采用模式的特点不正确的说法是（ ）A.模式强调信息的开放性B.模式的参与各方出于自愿C.模式的关键因素是资源共享和风险分担D.模式不能独立于其他模式而存在【答案】 C69、某公司发行总面额为万元的债券，票面利率为，发行费用率为
23、，发行价格为万元，公司所得税税率为，则该债券的发行成本率为（ ）。A.12.30%B.11.28%C.9.72%D.9.38%【答案】 A70、下列关于双代号时标网络的说法，正确的是（ ）。A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线【答案】 B71、如果公司注册资本的额度要求低于项目资本金额度的要求，股东按项目资本金额度要求投入企业的资金超过注册资本的部分，通常以（ ）的形式记账。A.资本公积B.优先股C.股东俗款D.流动资金【答案】 A72、政府采购工程依法不进行招标
24、的，应当采用（）方式采购。A.询价B.单一来源采购C.邀请招标D.议标【答案】 B73、对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.生产阶段劳动力成本节省D.生产阶段材料成本降低额【答案】 D74、（2015年真题）下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（ ）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法【答案】 B75、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】
25、C76、计算企业所得税应纳税额时，可以列为免税收入的是（ ）。A.接收捐赠收入B.国债利息收入C.租金收入D.存款利息收入【答案】 B77、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【答案】 A78、某期间，市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为15%，某公司普通股为1.25，留存收益的资金成本为（ ）。A.10%B.15%C.16.25%D.18.75%【答案】 C79、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。A.IRR1B.IRR1C.I
26、RRicD.IRRic【答案】 D80、（2021年真题）根据标准设计施工总承包招标文件发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【答案】 C81、工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】 D82、（2013年考题）根据招标投标法实施条例，投标保证金不得超过（ ）。A.招标项目估算价的2% B.招标项目估算价的3%C.投标报价的2% D.投标报价的3%【答案】 A83、某企业从银行借款1000 万元，年利息1
27、20 万元，手续费等筹资费用30 万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（ ）。A.9.00% B.9.28%C.11.25% D.12%【答案】 B84、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60【答案】 B85、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据【答案】 B86、2016年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（）。A.2016
28、年1月10日B.2016年1月15日C.2016年1月30日D.2016年1月25日【答案】 C87、企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括( )。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出【答案】 D88、AIA系列合同条件的核心是（）。A.通用条件B.专用条件C.协议书D.工程量清单【答案】 A89、某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（ ）。A.费用和工期均有发包人承担B.费用和工期均由承
29、包人承担C.费用由承包人承担，工期由发包人承担D.费用由工程师承担，工期由发包人承担【答案】 B90、关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率就是项目初期投资的收益率B.?任何项目的内部收益率都存在C.?内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度D.?内部收益率能够用于互斥方案的比选【答案】 C91、进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.静态投资回收期不超过基准投资回收期C.投资收益率非负D.增量投资回收期不超过基准投资回收期【答案】 B92、应用价值工程法对设计方案运行评价时包括
30、下列工作内容：功能评价；功能分析；计算价值系数。仅就此三项工作而言，正确的顺序是（）。A.B.C.D.【答案】 B93、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚【答案】 C94、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。 A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】 B95、根据标准施工招标文件（2007 年版）规定，承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附
31、近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用应（ ）。A.由监理人按合同约定商定或确定B.由发包人承担C.由承包人承担D.发承包双方各自50%【答案】 A96、下列流水施工参数中，说法正确的是（ ）。A.施工过程属于空间参数B.某专业工程队在一个施工段上的施工时间称为流水节奏C.某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量称为流水能力D.用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有施工段和施工过程【答案】 C97、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据【答案】 B9
32、8、（2018年考题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】 A99、某工业项目年设计能力为 40 万件，单位产品售价 60 元，单位产品可变成本为 40元，年固定成本 340 万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为 5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（ ）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，50%，56.33元D.200000
33、件，50%，51.05元【答案】 D100、制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格（特定产品除外）属于（）的权利。A.行业领头者B.经营者C.政府部门D.造价机构【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、（2020年真题）关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有A.有承租人选定所需设备B.由出租人购置所需设备C.由出租人计提固定资产折旧D.租赁期满后出租人收回设备所有权 E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费【答案】 AB102、工程项目年度计划的表格部分内容包括()。A.年度竣工投产交付使用计划表B.投资计划年度分配表C.年度建
34、设资金平衡表D.年度设备平衡表E.工程项目进度平衡表【答案】 ACD103、根据建筑法，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】 CD104、(2016年)按现行规定，属于契税征收对象的行为有()。A.房屋建造B.房屋买卖C.房屋出租D.房屋赠予E.房屋交换【答案】 BD105、施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有（ ）。A.工程结算
35、资料的完备性B.工程结算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】 BC106、（2020年真题）采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】 BC107、关于CM承包模式说法中正确的是（）。A.CM单位是以业主的代理人角度管理施工B.CM单位是以承包人的身份进行施工管理C.代理型CM合同是业主分别与分包人签订合同，可采用GMP加酬金方式D.工程设计与施工的早期结合，使得设计变更在很大程度上减少E.代理型CM与非代理型CM相比，前者业主风险较大【答案】 BD
36、108、(2011年)根据工程造价咨询企业管理办法，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有()。A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元E.人均办公建筑面积不小于10【答案】 AD109、关于工程计价的特征，下列说法中正确的有（ ）A.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须单独计算C.工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程D.工程项目的多次计价是一个逐步分解
37、和组合，逐步汇总概算造价E.工程造价组合过程是：分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价【答案】 BC110、（2015年真题）建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（ ）A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量多，组织协调工作量大C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【答案】 C111、（2018年真题）对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于（ ）A.安全生产条件改善B.专职安全管理人员工资发放C.施工安全设施更新D.安全事
38、故损失赔付E.施工安全防护用具采购【答案】 AC112、（2019年考题）价值工程应用中，研究对象的功能价值系数小于1时，可能的原因有（）。A.研究对象的功能现实成本小于功能评价值B.研究对象的功能比较重要，但分配的成本偏小C.研究对象可能存在过剩功能D.研究对象实现功能的条件或方法不佳E.研究对象的功能现实成本偏低【答案】 CD113、施工合同中， 合同计价方式包括（） 。A.总价方式B.单价方式C.成本加利润方式D.平均估算方式E.成本加酬金方式【答案】 AB114、下列对于工程项目经济评价报表的编制描述正确的有（ ）。A.投资现金流量表反映投资方案在生产运营期内现金的流入和流出B.资本金
39、现金流量表是从投资方案权益投资者整体角度出发C.投资各方现金流量表是分别从投资方案各个投资者的角度出发D.投资各方现金流量表以投资者的出资额作为计算的基础E.财务计划现金流量表用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力【答案】 BCD115、（2018年真题）工程项目多方案比选的内容有（ ）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】 ABC116、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（ ）。A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标设定D.工程项目合同结构策划E.工程项目借贷方案【答案】 ACD117、美国工程新闻记录(
40、ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】 ABCD118、(2012年)互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有()。A.最小公倍数法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.综合总费用法E.年折算费用法【答案】 BCD119、下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有（ ）。A.工地内现成的建筑物B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推土机D.工地范围内施工用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】 ABC120、进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是（ ）。A
41、.基准收益率和总投资收益率B.财务内部收益率和项目资本金净利润率C.资产负债率和流动比率D.项目资本金净利润率和偿债备付率E.利息备付率和速动比率【答案】 C121、（2019年考题）建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等D.各施工段上的流水节拍相等E.各专业工作队能够在各施工段上连续作业【答案】 BCD122、某建设项目招标，评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。A.减少一名招标人代表，专家不再增加
42、B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专定D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【答案】 C123、教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.营业税E.契税【答案】 BC124、（2013年考题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间之差最小E.开始节点和完成节点均为关键节点【答案】 BD125、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是（ ）。A.协助
43、承包人办理法律规定的有关施工证件B.委托监理人发出开工通知C.提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料D.负责施工场地周边环境与生态的保护E.避免施工对公众与他人的利益造成损害【答案】 ABC126、关于工程计价的特征，下列说法中正确的有（ ）A.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须单独计算C.工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程D.工程项目的多次计价是一个逐步分解和组合，逐步汇总概算造价E.工程造价组合过程是：分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价【答案】 BC127、下列工程项目策划内容中，属于工程项