《2022年全省监理工程师点睛提升题型2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师点睛提升题型2.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量【答案】 B2. 【问题】 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。A.特定的社会关系B.一种意志关系C.特定权利义务关系D.特定的民事关系【答案】 C3. 【问题】 下列选项中，属于建设单位必须归档保存的是()。A.工程延期审批表B.旁站监理记录C.外加剂试验报告D.监理月报【答案】 A4. 【问题】 根据招标投标法，招标人和中标人应当
2、自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.20D.30【答案】 D5. 【问题】 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处（）的罚款。A.30万元以上50万元以下B.50万元以上100万元以下C.50万元以上200万元以下D.100万元以上200万元以下【答案】 B6. 【问题】 根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（ ）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【答案】 A7
3、. 【问题】 （2019年真题）根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（）。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】 B8. 【问题】 在工程设计过程中，工程监理单位应依据( )要求审查各专业、各阶段设计进度计划。A.设计合同及建设单位要求B.设计任务书及项目总体计划C.设计合同及项目总体计划D.建设单位要求及项目总体计划【答案】 C9. 【问题】 下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】 A10. 【问题】 ISO 9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基
4、础上，并且都采用（ ）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】 D11. 【问题】 下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.利息备付率C.投资收益率D.项目投资财务净现值【答案】 C12. 【问题】 发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这种合同计价方式指的是（）。A.可调单价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.固定价合同【答案】 C13. 【问题】 法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D
5、.最高裁定【答案】 C14. 【问题】 在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（ ）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】 C15. 【问题】 下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是()A.对整个建设工程所有目标进行控制B.在工程建设的早期编制进度计划C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制D.确保基本质量目标的实现以免影响进度目标【答案】 C16. 【问题】 关于工程费用监理的工作原则，在工程施工及承包合同履行过程中，（）处于主导地位。A.施工人B.发包人C.承包人D.监理人【答案】 D17.
6、 【问题】 标准设计施工总承包招标文件适用于( )。A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标【答案】 D18. 【问题】 确定施工进度控制目标的主要依据是（ ）。A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】 D19. 【问题】 考虑资金时间价值，两笔资金不能等价的情形是（）。A.金额相等，发生在不同时点B.金额不等，发生在不同时点C.金额不等，但分别发生在期初和期末D.金额相等，发生在相同时点【答案】 A20.
7、【问题】 建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据招标投标法实施条例，应视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.互相XX投标保证金B.投标文件由同一单位编制C.投标保证金从统一单位账户转出D.投标文件出现异常一致E.有相同的类似工程业绩【答案】 BCD2. 【问题】 （2020年真题）组成施工招标文件有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】 ACD3.
8、 【问题】 监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的()进行有针对性的阐述。A.重点和难点B.施工工艺C.施工工序D.工程概况E.施工范围和施工顺序【答案】 ABC4. 【问题】 钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】 BC5. 【问题】 下列有关建设工程监理招标方式的表述中，正确的有（）。A.国有资金占控股或者主导地位等依法必须进行监理招标的项目，应当采用公开招标方式委托监理任务B.公开招标能够缩短招标时间C.公开招标属于非限制性竞争招标D.邀请招标也称为选择性招标E
9、.采用邀请招标，需要在指定的媒介发布招标公告【答案】 ACD6. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2013），下列属于项目监理机构设备监造的工作内容有（ ）。A.应对设备制造过程进行监督和检查B.对所有的零部件的制造工序应进行抽检C.应审核设备制造过程的检验结果D.应主持设备出厂验收E.检查和监督设备的装配过程【答案】 AC7. 【问题】 除要求路基断面尺寸符合设计外，路基应满足下列哪些基本要求（）A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的韧性D.具有足够的承压度E.具有足够的水稳定性【答案】 AB8. 【问题】 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主
10、要有（）等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【答案】 AB9. 【问题】 水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】 ABCD10. 【问题】 合同法规定的合同生效条件包括()A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形
11、式E.不违反法律或社会公共利益【答案】 AB11. 【问题】 根据担保法，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施【答案】 CD12. 【问题】 影响工程质量的环境因素包括( )。A.工程技术环境B.工程劳动环境C.工程社会环境D.工程管理环境E.工程作业环境【答案】 AD13. 【问题】 项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在（）。A.承包范围大，竞争不激烈B.合同总价较低C.可以提高项目的经济性D.从价值工程的角度可以取得明显的经济效果E.从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果【答案】 D14
12、. 【问题】 卓越绩效管理模式的核心价值观包括（ ）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.强调系统思考和系统整合D.以人为本E.系统管理【答案】 ABD15. 【问题】 工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供()。A.施工阶段全过程服务B.全方位目标控制服务C.合同咨询和索赔服务D.技术咨询服务E.工程设计服务【答案】 CD16. 【问题】 标准设计施工总承包招标文件中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂例金额清单【答案】 ACD17. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 503192013规定，审查施工单位现场的质量保证
13、体系包括的有（ ）。A.专职管理人员和特种作业人员的资格B.质量管理组织机构C.职责分工及有关制度D.管理制度E.质量监督制度【答案】 ABD18. 【问题】 在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】 ABD19. 【问题】 工程质量，是指建设工程满足()要求的程度。A.功能B.使用目的C.合同约定D.固有特性E.相关标准规定【答案】 C20. 【问题】 根据建设工程工程
14、量清单计价规范GB 505002013的规定，投标人编制投标价格时可采用的方法有（ ）。A.工料单价法B.人工定额法C.综合单价法D.实物量法E.定额单价法【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：组织召开监理例会；组织审查施工组织设计；组织审核分包单位资格；组织审查工程变更；签发工程款支付证书；调解建设单位与施工单位的合同争议。事件3：总监理工程师在巡视中
15、发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行过验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。1、指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2、逐条指出事件2中，总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。3、指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处，说明理由。写出要求施工单位整改
16、的内容。4、根据建设工程监理规范，指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处，写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。【答案】1、（1）不妥之处：监理单位技术负责人组织编制。正确做法：监理规划应由总监理工程师组织编制。（2）不妥之处：报法定代表人审批。正确做法：监理规划在编写完成后需进行审核并经批准，监理单位的技术管理部门是内部审核单位，技术负责人应当签认。（3）不妥之处：在第一次工地会议后。正确做法：在第一次工地会议7天前报委托人。2、做法妥当，可以委托总监理工程师代表。做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。做法妥当，可以委托总监理工程师代表。做法妥当，可以委托总监理
17、工程师代表。做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。做法不妥，属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。3、总监理工程师签发监理通知单做法不妥，正确做法：存在严重安全事故隐患时，总监理工程师应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。如果施工单位拒不整改或不停止施工，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。要求施工单位整改的内容：要求施工单位对该起重机械进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；如果该起重机械属于承租设备，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。2. 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单
18、位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元。(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元。(3)施工机具损坏损失12万元。(4)施工机具闲置、施工人
19、员窝工损失56万元。(5)工程清理、修复费用35万元。事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【问题】1指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】1事件1中的不妥之处及正确做法：(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字
20、后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。正确做法：根据建设工程安全生产管理条例规定，事件2中深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。3(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成承、发包双方的人员伤亡损失，分别各自承担。(3)施工机具损坏损失12万元的经济
21、损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成机械设备损坏损失，由承包人承担。(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失56万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成承包人机械设备的停工损失，由承包人承担。(5)工程清理、修复费用35万元的经济损失应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成工程清理、修复费用由建设单位承担。项目监理机构应批准的补偿金额：26+35=295(万元)。4事件4中的不妥之处及正确做法：(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验
22、收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。3. 某工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，单价为180元m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；(2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金；(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为09(或11)；(4)每月签发付款最低金额为15万元；(5)工程预付款从
23、承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表问题：1工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?2每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?【答案】1估算合同总价为：5300180=954(万元)工程预付款金额为：95420%=1908(万元)工程预付款应从第3个月起扣留，因为第1、2两个月累计工程款为：1800180=324(万元)95430%=2862(万元)每月应扣工程预付款为：19083=636(万元)2每月进度款支付：1)第1个月：工程量价款为：80
24、0180=1440(万元)应签证的工程款为：1440095=1368(万元)15(万元)，第1个月不予付款。2)第2个月：工程量价款为：1000180=1800(万元)应签证的工程款为：1800095=1710(万元)1368+1710=3078(万元)应签发的付款凭证金额为3078(万元)4. 建设单位将某一工业厂房建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承
25、包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从2015年6月10日开工至2015年6月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在6月12日才开工；6月13日至6月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；6月19日至6月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气，无法施工。问题：1在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？2土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？3设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？4施工单位
26、向建设单位索赔的程序如何？【答案】1对于上述工期拖延，监理工程师应按以下方式处理：（1）从6月10日至6月12日共2天，属于建设单位原因造成的拖延，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从6月13日至6月18日共6天，属于施工单位的原因造成的拖延，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。（3）从6月19日至6月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担，工期给予顺延。2（1）土建施工单位应获得的工期补偿为：246（天）。（2）土建施工单位应获得的费用补偿为：2500065000-20000（元），即施工单位应罚款2万元。3（1）设备安装单位的损
27、失应由建设单位负责。理由：设备安装单位与建设单位有合同关系，与土建施工单位无合同关系。（2）设备安装单位应获工期补偿为：26412（天）。应获费用补偿为：(12-4)500040000（元）。4施工单位（承包人）可按下列程序提出索赔：（1）施工单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；施工单位未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。（2）施工单位应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（
28、3）索赔事件具有持续影响的，施工单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。5. 某调蓄平原水库工程，水库上游面边坡坡比为1：2.5，库底高程36.15m，上游面坡面采用150mm厚C25混凝土护砌，高程41.00m处设2.0m宽马道。调蓄水库周边设置防护堤，堤顶高程43.50m，高出地面约2.2m，防护堤全长5_67km，沿防护堤外侧坡脚设置排水沟，防护堤堤身为均质土堤，堤防上、下游护坡采用草皮护坡。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。【事件
29、】事件1：对某一水库土方开挖单元工程质量验收时，表土及土质岸坡清理工序验收评定表中显示：表土清理每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中18个部位合格。软基及土质岸坡开挖工序验收评定表中显示：保护层开挖每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中19个部位合格。事件2：防护堤填筑时，某一单元工程施工日期是2020年3月1日至2020年3月2日，评定表填写日期是2020年3月5日。验收合格的标准是：主控项目，检验结果应全部符合本标准的要求；一般项目，逐项应有70%及以上的检验点合格，且不合格点不应集中；各项报验资料应符合相关标准要求。土料压实工序施工质量验收评定表见下页表。事件3：复合土工膜
30、铺设属于重要隐蔽工程，铺设部分技术标准要求如下：土工膜应顺缝连接，只允许有“T”缝，不允许有“+”缝，焊缝应100%进行充气试验，铺设应松弛有度，不应出现褶皱、悬空。单元工程质量验收时，由施工单位自评，监理单位复核。事件4：坡面混凝土施工过程中，采用溜槽从坡顶浇筑，为了保持混凝土流动性，对流动性比较差的随时加水。单元混凝土工程浇筑完成后验收时，施工提交的验收资料为混凝土单元工程质量验收评定表。土料压实工序施工质量验收评定表【问题】1.请指出事件1中的不妥之处，并说明理由。2.事件2中，请指出“土料压实工序施工质量验收评定表”中不妥之处，并说明理由。3.请指出事件3中的不妥之处，并说明理由。你认
31、为复合土工膜铺设质量控制重要环节包括哪些？【答案】问题1：不妥之处：表土清理和保护层开挖检验方法。理由：表土清理及保护层开挖均属于主控项目，应全数检查。问题2：不妥之处：施工日期。应为实际施工日期2020年3月1日至2020年3月2日；“压实质量”“压实参数”“碾压搭接带宽度”检查（验）记录。应为实际检（验）数据；施工单位自评、监理单位复核结果中的合格率。应保留1位小数，70.5%。问题3：不妥之处：复合土工膜铺设单元工程质量验收程序。理由：重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定由建设单位（或委托监理单位）主持，应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组，共同验收评定，并应在质量验收前通知质量监督机构。复合土工膜铺设单元工程质量控制的重要环节包括：土工膜备料质量、土工膜铺设质量（铺设、拼接、排水、排气）、土工膜与周边刚性建筑物的连接质量、上垫层和防护层质量。问题4：不妥之处一：对流动性差的混凝土加水。理由：严禁仓内加水，影响混凝土浇筑质量。不妥之处二：施工单位提交质量验收资料不齐备。理由：除了混凝土单元工程质量验收评定表，还有其他检验资料。施工单位申请验收评定时，应提交以下资料：（1）单元工程中所含工序（或检验项目）验收评定的检验资料。（2）原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。（3）施工单位自检完成后，填写的单元工程施工质量验收评定表。