《家庭居室装饰装修工程施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭居室装饰装修工程施工合同模板.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、主编:分类:家具饰石壮装秀石成共同工程地址:工程本钱:甲方:乙方:十三。超过工程日期的一半（木工收尾），甲方应在期中预结算后两天内将 期中付款（期中预结算总额的97%减去已支付的定金）支付给乙方财务部，否那么 乙方有权从预算发生之日起停止施工，由此延误的工期及给乙方造成的损失由 甲方负责。14 .乙方应提前两天通知甲方参加竣工验收和结算。如甲方接到通知后未 能按时到场，每超过一天，应向乙方支付其欠款的3%作为违约金。乙方收到 甲方结算款后，填写工程保修单，办理工程交接手续（对于报价和变更单中未 出现的工程，乙方不承当保修计划的任何责任）。甲方未能在七天内支付工程 结算，视为自动放弃保修和维护权
2、利，乙方保存相关权利。15 .本合同签订后，一方提出终止合同时，应向另一方支付合同总额的10% 作为违约金（借款合同为15%）,违约方应赔偿另一方由此造成的损失。16 .上述条款是主合同的组成局部，是主合同的补充协议，与主合同具有 同等法律效力。甲方代表签字：乙方代表签字：某省建立了大厅监督制度。家庭装饰工程施工合同甲方（业主）：乙方（施工方）：根据中华人民共和国经济合同法和某省建筑市场管理条例的规定, 结合家居装饰工程交易规那么和本工程具体情况，双方达成如下协议：一、合同的主要内容：1 .甲方将使用的方式2 .工程总造价（大写）：人民币万元整。3 .工期为个工作日，从年开始计算4 .工程资金
3、的支付方式如下表所示：分期付款付款时间付款百分比一笔钱第一阶段从合同签署之日起65%中期木工工作的完成百分之三十末级接受后三天内。5%5 .工程保修期:两年。6 .甲方代表：7 .乙方代表：8 .具体工程详见施工图及报价，以预算为准。9 .甲方提供的主要材料以预算为基础。10 .请参考流程实践的预算。1L本合同签署生效后，甲乙双方应严格履行合同规定的条款，不得擅自变更 或终止合同，否那么违约方将向对方支付工程预算总造价20%的违约金，并承当 由此造成的其他经济损失。二。合同的详细内容：1.甲方的工作开工前，向乙方提供一份经确认的施工图纸或作业指导书，并当场向乙方 交底。腾空全部或局部房屋，清除
4、影响施工的障碍物。对房屋内遗留的只能部 分腾空的家具、陈设采取保护措施，并与乙方签订协议，向乙方提供施工所需 的水、电、气、电讯等设备，说明使用考前须知，办理施工涉及的各种申请、 审批手续。甲方代表对工程质量和进度进行监督检查，并办理验收、变更和登记手续。 甲方的其他家庭成员需要通过甲方的工程代表和乙方的意见与乙方联系。负责协调邻里关系，保证乙方的施工时间.(4)确需撤除原有建筑结构或设备管线的，到有关部门办理相应的审批手续。 协调相关部门做好现场平安、消防、垃圾处理等工作。，并承当相应费用。 2.乙方的工作：(1)组织施工图纸的交底，拟定施工计划和进度计划，必要时与甲方签批。严格执行施工规范
5、、平安操作规程、消防平安规定、环保规定，严格按照 图纸或作业指导书进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工 程结算。遵守国家或地方政府及有关部门关于施工现场管理的规定，妥善保护施工 现场周围的建筑物、管线和古树名木不受损坏，做好施工现场的保护工作，处 理好施工造成的扰民问题和与周围(居民)的关系。(4)施工过程中，未经甲方同意或有关部门批准，不得随意改变原有建筑结构 和各种设备管线。(5)在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场所有设施和成品。3.建设周期：(1)甲方要求提前完成合同约定的工期时，应征得乙方同意，向乙方支付赶工 费，并签订工期变更协议。(2)甲方未按约定完成工作，影响
6、工期，延误工期，造成乙方误工的，应支付 误工费。(3)由于乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不予顺延。(4)因设计变更或不可归责于乙方的原因造成停电、停火、停气及不可抗力因 素，停工时间超过4小时(一周内累计计算)，工期相应顺延。因此，乙方误工 造成的损失由双方协商解决。4、工程质量及验收：(1)本工程以施工图纸、做法说明和设计变更内容为依据，以某省家庭居室 装饰施工工艺及验收标准(YJG32-97)为质量评定标准。(2)甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。如果甲方不能按时 验收隐蔽工程和中间工程，乙方可以自行验收，甲方应予成认。如甲方要求复 验，乙方应按要求办理
7、验收。如复验合格，复验费用由甲方承当，由此造成的 停工和工期顺延；如果复验不合格，复验和返工费用由乙方承当，但工期也相 应顺延。(3)假设甲方提供的材料、设备质量不合格，影响工程质量，返工费用由甲方承 担，工期顺延。5 .改变：在工程施工过程中，如甲方提出设计修改意见，增加或减少工程工程，必须 事先与乙方代表联系，签署变更单后方可进行工程施工。因私自同意工人变更 施工内容而造成的一切后果由甲方承当，甲方还应赔偿由此给乙方造成的损失。6 .结算：工程竣工验收后，乙方提出工程结算并向甲方提交相关资料，甲方在收到上 述资料后3日内完成审核，到期未提出异议的视为同意，3日内结清尾款。7 .材料供应：(
8、1)本工程由甲方负责采购供应的材料设备必须有材料设备清单，必须是符合 设计要求的合格产品，并按时供应到现场。如甲方供应的材料和设备存在质量 问题或规格差异，给工程造成损失，由甲方承当责任。(2)乙方采购的所有主要材料和设备必须在材料和设备清单上标明品牌、规格 或质量标准，并经甲方签字认可。如与材料设备清单不符，禁止使用，给工程 造成的损失由乙方负责。8 .平安生产和防火：(1)甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明应符合中华人民共和国消防条例 及相关消防设计规范。(2)施工期间，乙方应严格遵守建筑安装工程平安技术规范和建筑安装 工人平安操作规程。(3)甲方提供的图纸或做法违反有关平安操作规程、消防
9、法规和防火设计规范, 造成平安或火灾事故的，甲方应承当由此产生的一切经济损失。(4)如乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程和消防法规，造成平安或 火灾事故，乙方应承当由此造成的一切经济损失。9 .奖励和违规责任：(1)因甲方原因造成工程延期或中途停工，甲方应赔偿乙方因停工或延期造成 的损失，每停工或延期一天，甲方应向乙方支付工程总价款的1%。；如甲方未 能按合同约定付款，每逾期一天，甲方将支付工程总价千分之一的滞纳金。(2)因乙方原因导致工程延期完工，每延期一天，乙方应支付甲方已付款额的 1%。作为违约金，甲方除支付赶工费外，还应向乙方支付工程总价款的1%。作 为奖励。(3)甲方同意在未办
10、理任何手续的情况下，擅自撤除和改变原有建筑结构或设 备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当。(4)未经甲方同意，乙方擅自撤除和改变原有建筑结构或设备管线，由此造成 的损失或事故(包括罚款)由乙方承当(5)甲方未办理验收手续，擅自提前用火，造成的损失由甲方负责。(6)因一方原因造成合同不能继续履行的，应通知对方，办理合同解除协议， 责任方应赔偿对方由此造成的经济损失。10 .争议或争议解决(1)本合同履行过程中，如双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方 可协商解决或要求有关部门调整。(2)当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向人民法院 提起诉讼。11 .
11、补充条款：(1)本合同甲乙双方各执一份。本合同履行完毕后自动终止，签字（盖章）生效。12.其他协议:13.附件：附工程预算、平面图、施工图；（竣工验收尾款结清后填写并盖章）。甲方:家庭住址: 乙方:公司地址: :年日工程维护修理清单甲方:乙方:公司名称联系号码用户名年级号翻新房子地址设计 负责人建造负责人进入施工日期（指工程）完成 接受日期保修期限从到之间甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）:备注：1。保修期为自竣工验收之日起年。2 .在保修期内，如因乙方施工不当造成质量问题，乙方将无条件进行维修。3 .保修期内，如因甲方使用不当造成装修面损坏，或无法正常使用，乙方将酌 情收费。4 .本
12、保证书经甲方签字、乙方签字盖章后生效。监督 :共同补充和补充甲方：乙方：经甲乙双方同意，以下条款作为某省建设厅编号为_ HNYJ100818 _ _（以下简称“主合同”）的家居装饰工程施工合同的补充条款，与主合同 具有同等法律效力。）.本合同签订当日，甲方向乙方支付合同金额70%的定金后，本合同生效。1 .甲乙双方所有协议均以书面形式签署，所有口头承诺无效。2 .甲乙双方都有责任核实工程工程和工程量。乙方为甲方施工的工程以报 价中所列工程为准，工程量以工程实际发生为准（个别工程门窗减半）。四。水电施工费预收，最终结算按实际工程量计算，多退少补。具体收费 标准按乙方单价报价累计金额计算。5 .乙
13、方设计师负责向甲方提供咨询、设计和报价服务，并代表乙方与甲方 签订主合同，合同签订后，乙方执行主合同的代表是乙方工程监理部派出的施 工监理。甲方工程的一切事宜均由乙方施工监理解决，以确保工程的统一指挥 和管理。六、本工程的材料和设备由甲方负责采购和供应，材料和设备应为符合要 求的合格产品，并按时供应到现场。如甲方供应的材料和设备出现质量问题或 规格差异，给工程造成的损失由甲方负责。七。乙方在本工程中采购的主要材料和设备必须在报价中注明质量标准, 并经甲方签字认可，如实际材料与报价不符，禁止使用。如已使用，给工程造 成的损失由乙方负责。八、在施工过程中，甲方指定的材料供应商，因材料质量问题造成的
14、退货、 换货，以及由此延误的工期，由甲方承当，所有材料由乙方提供，上述问题由 乙方承当九。工程施工过程中，如甲方提出设计修改意见，增减工程工程，需提前 与乙方代表联系，双方签署变更单后方可施工。甲方直接同意现场施工人员变 更施工内容的，一切后果由甲方承当。乙方严禁施工队伍与任何人进行私下交 易，请甲方予以配合。X.合同签订后，假设甲方减少的局部超过工程总造价的5%,甲方应向乙方 支付5%的变更损失费，假设甲方减少的工程所用材料由乙方订购或运送至现场, 甲方应额外支付运输费、装卸费、材料损失费和退货费。XIo根据相关规定，乙方无权私自改动自来水管道和暖气管道。甲方如需 变更上述管线，需出示相关部门的批准文件，并与乙方签订施工责任保证 书，变更验收后，乙方只负责合同保修范围内的维修责任，不负责其他赔偿 责任。12.由于各物业小区收费不统一，小区物业公司向装修公司收取的押金低 于乙方支付的1000元，高于甲方支付的1000元（含1000元）。工人通行证和 施工许可证由乙方负责.甲方承当的费用包括:物业公司向业主收取的二次垃 圾清理费、电梯维修费（或楼道管理费）、施工水电费、物业公司管理费或其他 工程费等。但如因乙方质量原因造成的损失由乙方承当，且物业押金在物业验收后未按要求及时返还给乙方，那么押金由甲方承当。