《建设工程施工合同最新版（示范文本）（GF—2021—0201）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同最新版（示范文本）（GF—2021—0201）.docx（130页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年建设工程施工合同示范文本一一建设部建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政治理总局3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方明白得并承 诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义相 同。九、签订时刻本合同于 年月一日签订。十、签订地点本合同在 签订。、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合 同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效O十三、合同份数本合同一式一份，均具有同等法律效力，发包人执一份， 承包人执 份。成工期延误的;（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对
2、工程 缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为说明不履行合同要紧义务 的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情形时，监理 人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。16.2.2 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。 此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的 承担方式和运算方法。16.2.3 因承包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，显现第项承包人违约的情 形）第（7）目约定的违约情形时，或监理人发出整改通知后，承包 人在指定的合理期限内仍
3、不纠正违约行为并致使合同目的不能实现 的，发包人有权解除合同。合同解除后，因连续完成工程的需要， 发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包 人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专 用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人连续使用的行为不免 除或减轻承包人应承担的违约责任。16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理94因承包人缘故导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：(1)合同解除后，按第4.4款(商定或确定商定或确定承包 人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程 设备、施工设备和临时工
4、程等的价值；(2)合同解除后，承包人应支付的违约金；(3)合同解除后，因解除合同给发包人造成的缺失；(4)合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完 成现场的清理和撤离；(5)发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清 付款证书，结清全部款项。因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款， 查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清 算和款项支付达成一致的，按照第20条争议解决)的约定处理。16.2.5 采购合同权益转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施 合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人 应在收到解除合同通知
5、后14天内，协助发包人与采购合同的供应商 达成相关的转让协议。16.3第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的缘故造成违约的， 应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,95依照法律规定或者按照约定解决。17.不可抗力不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行 过程中不可幸免且不能克服的自然灾难和社会性突发事件，如地震、 海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其 他情形。不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及 不可抗力造成缺失的证据，并及时认真统计所造成的缺失。合同当 事人对是否属于不可抗力或其缺失的意
6、见不一致的，由监理人按第 4.4款商定或确定的约定处理。发生争议时，按第20条争议解 决）的约定处理。17.1 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻 碍时，应赶忙通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力 和受阻碍的详细情形，并提供必要的证明。不可抗力连续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当 事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情形, 并于不可抗力事件终止后28天内提交最终报告及有关资料。9617.2 不可抗力后果的承担17.2.1 不可抗力引起的后果及造成的缺失由合同当事人按照法 律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程
7、应当按 照合同约定进行计量支付。17.2.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产缺失、费用增加和(或) 工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以 及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产缺失由发包人承担；(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的缺失；(4)因不可抗力阻碍承包人履行合同约定的义务，差不多引起 或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用 缺失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由 发包人承担；(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的， 由此增
8、加的赶工费用由发包人承担；(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程 的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量幸免和减少缺 失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致缺失扩大的，应 对扩大的缺失承担责任。因合同一方拖延履行合同义务，在拖延履行期间遭遇不可抗力97的，不免除其违约责任。17.4因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天 的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人 按照第4.4款商定或确定商定或确定发包人应支付的款项，该款 项包括：(1)合同解除前承包人已完成工作的价款；(2)承包人为工程订购的
9、并已交付给承包人，或承包人有责任 同意交付的材料、工程设备和其他物品的价款；(3)发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或 因不能退货或解除合同而产生的缺失；(4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；(5)按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；(6)扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；(7)双方商定或确定的其他款项。除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或 确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。18 .保险18.1 工程保险除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或 安装工程一切险；发包人托付承包人投保的，因投保产生的保险费9
10、8和其他相关费用由发包人承担。18.2 工伤保险18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场 的全部职员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发 包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同 的全部职员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承 包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。18.3 其他保险发包人和承包人能够为其施工现场的全部人员办理意外损害保 险并支付保险费，包括其职员及为履行合同聘请的第三方的人员， 具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工
11、设备等办理财 产保险。18.4 连续保险合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程 实施中的变动，并确保按保险合同条款要求连续保险。18.5 保险凭证合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的 凭证和保险单复印件。9918.6 未按约定投保的补救18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险连续有效 的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合 同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险连续有效 的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合 同约定办理保险，导致未能
12、得到足额赔偿的，由承包人负责补足。18.7 通知义务除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保 险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除 工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理 人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及 时向保险人报告。发包人和承包人应当在明白保险事故发生后及时 通知对方。19 .索赔承包人的索赔依照合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在明白或应当明白索赔事件发生后28天内，向监 理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未100 在
13、前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权益；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式 递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款 金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续阻碍的，承包人应按合理时刻间隔连续 递交连续索赔通知，说明连续阻碍的实际情形和记录，列出累计的 追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件阻碍终止后28天内，承包人应向监理人递交最 终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工 期，并附必要的记录和证明材料。19.1 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：
14、（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包 人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始 记录副本；（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明 材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理 结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；（3）承包人同意索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进 行支付；承包人不同意索赔处理结果的，按照第20条争议解决） 约定处理。10119.2 发包人的索赔依照合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺 陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在明白或应当明白索赔事件发
15、生后28天内通过监理人 向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意 向通知书的，丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权益。 发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正 式递交索赔报告。19.3 对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理如下：19.4 包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报 告的内容、查验发包人证明材料；(2)承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天内，将索赔处理结果答复发包人。假如承包人未在上述期限内 作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；(3)承包人同意索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人 的合同价款中扣
16、除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不同意索 赔处理结果的，按第20条争议解决约定处理。19.5 提出索赔的期限(1)承包人按第14.2款(竣工结算审核约定接收竣工付款证 书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何102索赔。(2)承包人按第14.4款最终结清)提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自同 意最终结清证书时终止。20 .争议解决20.1 和解合同当事人能够就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方 签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.2 调解合同当事人能够就争议要求建设行政主管部门、行业协会或其 他第三方进
17、行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合 同补充文件，双方均应遵照执行。20.3 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议 以及评审规则，并按下列约定执行：20.3.1 争议评审小组的确定合同当事人能够共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评 审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订 后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争103发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其托付代理人： （签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：法定代表人：托付代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行
18、：账号：法定代表人或其托付代理人：（签字）组织机构代码：地 址：邮政编码：法定代表人：托付代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合 同当事人共同确定或由合同当事人托付已选定的争议评审员共同确 定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。除专用合同条款另有约定外，评审员酬劳由发包人和承包人各 承担一半。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时刻将与合同有关的任何争议共同提请争 议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公平原则，充分 听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例体会及 商业惯例等
19、，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并 说明理由。合同当事人能够在专用合同条款中对本项事项另行约定。20.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双 方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不同意争议评审小组决定或不履行争议评审小 组决定的，双方可选择采纳其他争议解决方式。20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人能够在专用合 同条款中约定以下一种方式解决争议：(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。10420.5 争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、 无
20、效或者被撤销均不阻碍其效力。105第三部分专用合同条款1. 一般约定词语定义1.1.1 合同其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程相关的具有合同约束力的文件或书面协议O1.1.2 合同当事人及其他相关方监理人：名 称：;资质类别和等级：;联系 ：;电子信箱：;通信地址：O设计人：名 称：;资质类别和等级：;联系:;电子信箱：;通信地址：O1061.1.3 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程施工的场所，以及在专用天宽中指明作为施工场所组成 的其他场所 O永久占地包括：指明为实施过程所需的永久占地 。1.1.3.9 临时占地包括： 指明为实施过程所需的临时占地。1.3 法律适用
21、于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地的地方性法规、自治条例等。1.4 标准和规范适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准及相应规范规程 O发包人提供国外标准、规范的名称：原文版本和中文版本;发包人提供国外标准、规范的份数：专用合同中约定；发包人提供国外标准、规范的名称：专用合同中约定。1.4.1 发包人对工程的技术标准和功能要求的专门要求：/O合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1）合同协议书；2）中标通知 书；3）投标函及附录；4）专用合同条款及附件；5）通用条款；6） 技术标准和要求；7）图纸；8）已标价工程量清单；9
22、）其他合同约O1071.5 图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：约定;发包人向承包人提供图纸的数量：约定;发包人向承包人提供图纸的内容：约定 O承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：编制的与工程有关的文件；承包人提供的文件的期限为：约定;承包人提供的文件的数量为：约定;承包人提供的文件的形式为：约定;发包人审批承包人文件的期限：7天 o现场图纸预备关于现场图纸预备的约定：施工现场另存一份完整的图纸。1.6 联络1.7.1 发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、 批准、证明、证书、指示、指令、要求、要求、同意、意见、确定 和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.
23、2 发包人接收文件的地点： /;发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/;承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：约定;108监理人指定的接收人为：约定0交通运输1.10.1 出入现场的权益关于出入现场的权益的约定：/O1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/O关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定：/O1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。1.11 知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制 或托付编制的技术规范以及反映发包人
24、关于合同要求或其他类似性 质的文件的著作权的归属：/O关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/O1.11.1 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/O109关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/承包人在施工过程中所采纳的专利、专有技术、技术隐秘的使用费的承担方式：/01.13工程量清单错误的修正显现工程量清单错误时，是否调整合同价格：缺项、漏项的调 整。承诺调整合同价格的工程量偏差范畴：超出合同约定的范围。2 .发包人发包人代表发包人代表：姓 名：;身份证号：;职 务：;联系 ：;电子信箱：;通信地址：O发包人对发包人代表的授权范畴如下：O施工现场、施工条件和基础资料的提供
25、2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工前7日1102.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：四通一平及 管线、相邻建筑物名树名木的保护工作协调。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：28天 。发包人是否提供支付担保：是。发包人提供支付担保的形式：约定o.承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、技术资料、各项材料报告 O承包人需要提交的竣工资料套数：O承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。承包人提交的竣工资料移交时刻：竣工后 。承包人提交的竣工资料形式要求：/O(10)承包人应
26、履行的其他义务：/O3.2 项目经理项目经理：姓 名:;身份证号：；111建筑师执业资格等级：;建筑师注册证书号：;建筑师执业印章号：;安全生产考核合格证书号：;联系 ：;电子信箱：;通信地址：;承包人对项目经理的授权范畴如下：本工程范围 。关于项目经理每月在施工现场的时刻要求：约定 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：MO项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：O承包人擅自更换项目经理的违约责任：皿O承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：O承包人人员3.3.1 承包人提交项目治理机构及施工现场治理人员安排报告的期限：接到开工通知7日内 o3.3.
27、3 承包人无正当理由拒绝撤换要紧施工治理人员的违约责112任：合同约定 O3.3.4 承包人要紧施工治理人员离开施工现场的批准要求： 通知监理人，并征得发包人同意 O承包人擅自更换要紧施工治理人员的违约责任：O承包人要紧施工治理人员擅自离开施工现场的违约责任：O分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：所有工程禁止分包 。主体结构、关键性工作的范畴：/O3.5.2 分包的确定承诺分包的专业工程包括：/O 其他关于分包的约定：/O分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/O工程照管与成品、半成品爱护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时刻：移交现场日 O履约担保113第二部
28、分通用合同条款1. 一般约定词语定义与说明合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有 本款所给予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指依照法律规定和合同当事人约定具有约束力 的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（假如有）、 投标函及其附录（假如有）、专用合同条款及其附件、通用合同条 款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他 合同文件。1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签 署的称为“合同协议书的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标 的书面文件。1.1.1.4 投标函：是指构成合
29、同的由承包人填写并签署的用于投 标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标 函附录的文件。1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指承包人是否提供履约担保：是O承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：约定O4.监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 发包人委托的权限范围。关于监理人的监理权限：发包人委托的权限范围。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供场所，发包人承担费用O监理人员总监理工程师：姓 名：;职 务：;监理工程师执业资格证书号：;联系 ：;电子信箱：;通信地址：;关于监
30、理人的其他约定：/O商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权114监理人对以下事项进行确定:(1)/;/；(2) /o5. 工程质量5.1 质量要求专门质量标准和要求：符合国家工程施工质量验收规范和标准 o关于工程奖项的约定：/O5.3隐藏工程检查承包人提早通知监理人隐藏工程检查的期限的约定：48小时书面通知 o监理人不能按时进行检查时，应提早24 小时提交书面延期 要求。关于延期最长不得超过：48 小时。6 .安全文明施工与环境爱护安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1156.1.4 关于治安保卫的专门约定：/O关于编制施工场地治安治理打算
31、的约定：O文明施工合同当事人对文明施工的要求：现场平整、物料堆放整齐现场施工材料摆放整齐，卫生清洁 。6.1.5 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：预付款中包含，并一次性支付 O7 .工期和进度施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：中第一条支第九条 o7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/O发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限：/O7.2 施工进度打算施工进度打算的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度打算后确认或提出修改116意见的期限： 7 i o开工7.2.1 开工预备关于承包
32、人提交工程开工报审表的期限：7.1 o关于发包人应完成的其他开工预备工作及期限：O关于承包人应完成的其他开工预备工作及期限：O7.2.2 开工通知因发包人缘故造成监理人未能在打算开工日期之日起90天 内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3 测量放线7.3.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水 准点及其书面资料的期限：/O工期延误7.3.2 因发包人缘故导致工期延误(7)因发包人缘故导致工期延误的其他情形：/O因承包人缘故导致工期延误因承包人缘故造成工期延误，逾期竣工违约金的运算方法为：/O因承包人缘故造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：1177.4
33、 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/O专门恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为专门恶劣的气候条件：(1) /；/；(2) /o提早竣工的奖励提早竣工的奖励： /o.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /O8.6样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、 规格、数量要求：设计要求O8.8施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担O9.试验与检验试验设备与试验人员9.1 .2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/O施工现场需要配
34、备的试验设备：/O施工现场需要具备的其他试验条件：/O现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：设计要求 O 10.变更1变更的范畴关于变更的范畴的约定：一1191.4 4变更估价1变更估价原则关于变更估价的约定：/O1.5 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/O发包人审批承包人合理化建议的期限：/O承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/O1.7 7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。1.7.1 1依法必须招标的暂估价项目关于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方 式确定。1.7.2 2不属于依法必须招
35、标的暂估价项目关于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直截了当实施的暂估价项目承包人直截了当实施的暂估价项目的约定：/O8暂列金额120合同当事人关于暂列金额使用的约定：/O11 .价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否 。因市场价格波动调整合同价格，采纳以下第/种方式对合同 价格进行调整：第1种方式：采纳价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及差不多价格指数及其 来源的约定：/;第2种方式：采纳造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定：/o专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的 材
36、料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨 幅以基准价格为基础超过/ %时,或材料单价跌幅以已标价工程量 清单或预算书中载明材料单价为基础超过 4%时，其超过部分据实 调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于 基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格 为基础超过/ %日寸,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中 载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。121承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于 基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单 价为基础超过士上时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调
37、整方式：/O12 .合同价格、计量与支付合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范畴：/O风险费用的运算方法：/O风险范畴以外合同价格的调整方法：/O2、总价合同。总价包含的风险范畴：/O风险费用的运算方法：/O风险范畴以外合同价格的调整方法：/O1223、其他价格方式：/预付款12.1.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价的30%o预付款支付期限：开工合同签订后，正式开工前。预付款扣回的方式：无O预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/O预付款担保的形式为：/O12.2 计量计量原则工程量运算规则：监理复核已验收合格的工程量。12.2.1 计量周期关于计量周期的约定：/O12.2
38、.2 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.2.3 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/O12.2.4 总价合同采纳支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量）约定进行计量：/O123 导施工的国家、行业或地点的技术标准和要求，以及合同约定的技 术标准和要求。1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约 定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、俯视图及模型等，以 及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查 合格。1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定 的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明
39、和表格。1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格 式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有 关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人能够在专用合 同条款中进行约定。合同当事人及其他相关方合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.1 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得 该当事人资格的合法继承人。1.1.2.2 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工 程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1 .L2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人托付 按照法律规定进行
40、工程监督治理的法人或其他组织。2 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人托付其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/O12.4工程进度款支付付款周期关于付款周期的约定：合同签订后正式开工前支付中标合同 价的30%的预付款；施工进度达到30%后，经监理符合合格工程量 达到30%后支付第二笔工程款(进度款)；验收合格后支付37%的 进度款(第三笔工程款)；质保期结束，经承诺约定的缺陷已处理 完毕并经验收合格后支付3%的质保金。12.4.1 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按规范及甲方要求执O进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：约定 。(
41、2)总价合同进度付款申请单提交的约定：约定 。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/O进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限：7天 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7o124（2）发包人支付进度款的期限：7天 o发包人逾期支付进度款的违约金的运算方式：/O支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/O3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/O13.验收和工程试车13.1 分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提早24小时提交书面 延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：参建各方约
42、定的期限O发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违 约金的运算方法：/O13.2.5 移交、接收全部与部分工程125 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的运算方法为：/O承包人未按时移交工程的，违约金的运算方法为：承包人承担 所有直接和间接费用。13.3 工程试车试车程序工程试车内容：/O(1)单机无负荷试车费用由/承担；(2)无负荷联动试车赞用由/承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：/O13.6竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：约定 O14 .竣工结算竣工结算申请承包人
43、提交竣工结算申请单的期限：竣工验收28天内126 竣工结算申请单应包括的内容：结算合同价格；发包人以支付 的款项；应扣留的质保金；发包人应支付的合同价 。14.1 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：提交申请单14天内。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后14天内。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：第20条争议解决o最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：约定。承包人提交最终结算申请单的期限：约定。14.4.2 最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限：提交最终结清单14天内 o(2)发包人完成支付的
44、期限：颁发最终结清证书7天内 。15 .缺陷责任期与保修缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 竣工验收后个月O15.2 质量保证金关因此否扣留质量保证金的约定：是O127在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3. 7条提供履约担保 的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采纳以下第，种方式：(1)质量保证金保函，保证金额为：/;3%的工程款;(3)其他方式:/o质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的运算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；(2)工程竣工结算时一次性
45、扣留质量保证金；(3)其他扣留方式:/o关于质量保证金的补充约定：/O15.3 保修保修责任工程保修期为：竣工验收后个月O15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时刻：128收到保修通知书后7天内 o.违约15.5 发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/O16.1.1 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和运算方法：(1)因发包人缘故未能在打算开工日期前7天内下达开工通知 的违约责任：/O(2)因发包人缘故未能按合同约定支付合同价款的违约责 任：0(3)发包人违反第10.1款变更的范畴)第(2)项约定，自 行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/O(4
46、)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人缘故导致交货日期延误或交货地点变更等情 形的违约责任：合理延长工期 O(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/O(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致129承包人无法复工的违约责任：/O (7)其他：/o因发包人违约解除合同承包人按项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28天 后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人 有权解除合同。16.2 承包人违约承包人违约的情形承包人违约的其他情形：一O16.2.1 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和运算方法： 约定O因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的专门约定：/O发包人连续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方 式:约定相应费用 O.不可抗力16.3 不可抗力的确认130除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其 他情形：地震海啸、瘟疫戒烟战争等不可抗力因素O因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。17 .保险工程保险关于工程保险的专门约