《房屋拆除施工合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋拆除施工合同(合同版本).docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0342房屋撤除施工合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。13.3 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。13.4 双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的局部或全部权利或义务转让给第三方。13.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料,双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与撤除物资和相关工程无关的第三方。13.6 本
2、合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方共同另行商议。甲方（公章）：乙方（公章）： 地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： : : : :开户银行：开户银行： 账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同房屋撤除施工合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者
3、依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包人（全称）:（甲方）承包人（全称）:（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 双方就以下建设工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条：工程概况工程名称：工程地点：第二条：发包方式、合同价款及承包范围发包方式：2.1 合同价款：人民币大写：（）承包范围：第三条：以下文件作为本合同附件,并具有法律效力：第四条：合同价款支付：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同4.1、 工程款支付：双方约定的工程款（进度
4、款）支付时间和方式:4.2、 工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：4.3、 付款采用银行汇票或电汇。4.4、 本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场 或实际撤除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改 变。第五条工期具体开工时间：日期：第六条工程质量及技术要求6.1 乙方将撤除范围内建（构）筑物全部撤除,并将建筑垃圾运至 指定的地点，撤除的材料全部运出厂外，撤除现场要做到工完料净场 地清。6.2 撤除过程中要保证撤除范围外的其他生产设施等的平安。6.3 撤除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规 范书执行。第七条施工平安7.1 乙方应遵守工程建设平安生产
5、有关管理规定，制定平安生产 施工措施，严格按平安标准组织施工。并随时接受行业平安检查人员 依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同7.2 乙方必须设置足够的专职平安员,负责施工现场平安生产的 监督检查工作。7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概 由乙方负责。7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的平安防护工作，严防附近 农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当 而造成的塌方、滑坡等平安事故，如因此发生平安事故，一切损失和 责任由乙方承当。7.5 乙方在撤除过程中应做好平安
6、防护工作，确保甲方的设备、 人员的平安，如因乙方的平安防护措施不当，造成的一切损失由乙方 承当。7.6 撤除的整个过程的平安要求严格按本合同所附双方签订平安 协议执行。第八条甲、乙双方责任甲方职责：8.1.1 提供撤除场地。8.1.2 负责审核乙方施工组织设计、平安技术措施及进度网络图。8.1.3 负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。8.2 乙方职责合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同8.2.1 乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续，发生 的一切费用由乙方负责。8.2.2 施工现场的管理人员必须统一着装。8.2.3 负责地方关系及施工现场周边环境的协调
7、，如因地方关系 等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承当责任。8.2.4 乙方在施工过程中撤除的材料不得任意堆放,不得影响厂 区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点, 在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾 应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。8.2.5 负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的平安防护及消 防工作。8.2.6 乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。8.2.7 因撤除工作量大、时间紧、撤除场地狭小等,乙方应服从 甲方现场的协调管理严格按照甲方划定的范围和规定的撤除顺序施 工，确保不涉及撤除范围外的
8、其他生产设施的平安运行。8.2.8 乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标 识进、出施工场地。829撤除过程中要保证撤除范围外的其他生产设施等的平安。 否那么,因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同8.2.10 在每个单位工程撤除前，乙方应提前72小时将撤除的措 施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得撤除。8.2.11 除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外, 乙方应严格按合同规定执行,到达使甲方满意的程度。乙方应严格遵 守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方 的部署进行撤除
9、工作，不得野蛮施工。8.2.12 乙方应制订施工措施、平安措施、进度计划网络图报甲方 审批。8213在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。8214撤除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上 地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行 备案。否那么,因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。8.2.15 施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立 即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置 完毕后方可恢复施工。否那么，因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应 负全额赔偿责任。第九条竣工验收乙方在竣工前七天内向甲方送交竣工报告（最终验收证书
10、）。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同9.1 竣工前五天,由乙方组织预验收,符合要求后，由甲方组织 各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。9.2 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进 行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。第十条违约责任10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工 料损失由乙方承当，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为, 乙方应承当违约责任。10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行， 违约方承当违约责任后应继续履行合同。10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行
11、同期贷款利息向另 一方支付违约金。10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及撤除的设备和材料的 丧失、毁损，由乙方负全部责任。10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机 具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间 内更换（补充）符合要求的人员或机具,否那么乙方承当违约责任，甲方 有权解除合同。10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同清理的，乙方应负违约责任。10.7 争议解决方法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第十一条合同
12、生效、变更、中止和终止本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形 式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知 对方并经双方签字确认。11.1 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将 用书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒 绝作出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如 果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保存中止本合同的一局部或 全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生 的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。11.2 如果乙方的违约行为在本合
13、同其它条款中有明确规定，那么 按有关条款处理。11.3 在合同执行过程中，假设因国家计划调整而引起本合同无法 正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有 关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同本合同经双方签字盖章后开始生效。第十二条不可抗力12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地 震、火灾和爆炸等）、战争（不管是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双 方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，那么延 迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因 为不可抗力的延迟
14、而调整合同价格。12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快 将所发生的不可抗力事件的情况以 通知另一方，并在10天内将 有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时 应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响 消除后，应将此情况立即通知对方。12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时， 双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十三条其它13.1 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一局部，具有 同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时,以合同正 文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。13.2 合同双方承当的合同义务都不得超过合同的规定，合同任