《2022建筑居间合同15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑居间合同15篇_1.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑居间合同15篇建筑居间合同1甲方(托付人)：乙方(居间人)：工程名称：甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法，及相关法律法规，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就(以下称该工程项目)，引荐甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专业分包合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目
2、前期的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息真实牢靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间服务酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期打算工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经刚好的履行了本合同约定的义
3、务，向乙方足额支付了相应的居间服务酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调。2.4在居间服务过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细微环节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续打算。3.2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间服务酬劳。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第
4、3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间服务酬劳不得索还。3.3.1 甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;3.3.2 因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法接着履行专业分包合同的;3.3.3 因施工过程中出现平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;3.3.4其它非不行抗力缘由导致的停工、中止。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式4.1依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同成立的，托付人应当根据约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程项目专业分包合同时，本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1.1
5、本项目居间服务酬劳合同金额为人民币(大写)： 万元，小写： 元(税后)，作为甲方支付给乙方的居间服务酬劳。4.1.2本合同签字生效，甲方与总承包方签订专业分包合同后，总承包方第一次支付甲方工程款的同时，一次性全部支付清乙方的间服务酬劳 万元，特别状况延迟支付不得超过3日。4.1.3甲方支付乙方居间服务酬劳时不须要居间人开具任何发票，详细账号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。五、特殊约定5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2甲方支付给乙方的居间服务酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间服务酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和运用权
6、。5.3 甲方取得工程项目专业分包合同后，若恶意躲避或有意拖延支付居间服务酬劳，本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务酬劳的欠条;追回应兑现的居间服务酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金3(2/日);按所欠居间服务酬劳部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.4居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。53.5 本居间合同为不行撤销、不行更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证，与
7、甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间服务酬劳的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。6.2 保密期为五年。七、合同终止7.1本合同签字生效后，本工程项目专业分包合同由第三方获得，乙方未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式8
8、.1 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。9.2 本合同一式贰份，双方各持一份，均具有同等法律效力。9.3 本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一样后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程居间服务合同范文2托付人： (以下简称甲方) 居间人： (以下
9、简称乙方)依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包 项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一样，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：托付事项及详细要求1、托付事项：甲方以干脆承包施工以上项目。2、详细要求：为甲方争取较好的合同环境。其次条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：酬劳及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙
10、方自行担当。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑居间合同2甲方(托付人)：_乙方(居间人)：_联系地址：_联系地址：_联系电话：_联系电话：_甲乙方为
11、了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_(托付事项)引荐给甲方和_(合作方)干脆洽谈，向甲方供应_(合作方)的重要信息，并最终促成甲方与_(合作方)签订_合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与_公司(合作方)未签订书面的工程合同，视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关_公司(合作方)的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对_公司(合作方)进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于_公司(合作方)的
12、上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成_公司(合作方)将_(合作项目)承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和_公司(合作方)单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和_公司(合作方)所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为_万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间酬劳_万元
13、，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_公司(合作方)签订_承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方全部并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，_个工作日内，乙方没有促成甲方与_公司(合作方)签订_承包合同，视为乙方居间不胜利，乙方应将居间酬劳万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂
14、失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间酬劳后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。五、居间酬劳的担当居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、诚信原则1、假如甲方与_公司(合作方)在本合同托付期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与_公司(合作方)进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。2、假如甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投
15、资公司的名义与_公司(合作方)签订股份转让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。3、本合同的有效期(托付期)为_个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必需主动推动_公司与甲方进行实质性洽谈，并帮助甲方和_公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一样;2.因不行抗力致使不能实现合同目的;3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲
16、方向乙方支付居间酬劳万元之日起，_个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与_公司(合作方)签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。十一、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：_
17、(盖章)乙方：_(盖章)法定代表人或托付代理人：_法定代表人或托付代理人：_合同签订地：_合同签订日：_建筑居间合同3甲方： 代表签字：乙方： 代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，依据_经友好协商，依照同等互利的原则，达成如下协议。一、托付事项：1、乙方引见本合同中的甲方与干脆洽谈，向甲方供应该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2、居间胜利：是指甲方与签订的书面的合同胜利。二、乙方义务：乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。三、甲方义务甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。假
18、如居间胜利，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未刚好支付居间酬劳，则逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。四、居间酬劳的支付方法及支付时间：1、根据第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。2、采纳现金方式支付。五、保密事项；甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业隐私，双方不得以其在区间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。六、居间终止支付居间酬劳后，本合同终止。七、争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地_委员会解决。八、其他
19、事项未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑居间合同4甲方(托付人)：_法定代表人：_地址：_乙方(居间人)：_身份证号码：_地址：_甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届
20、时所签署合同为准)。2、本工程项目主要状况(1)工程名称：_。(2)工程地址：_。(3)工程主要施工内容：_。(4)其他状况：_。二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责依据乙方供应的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;4、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;5、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳;6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度
21、的义务。(二)乙方权利义务1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，帮助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚恳义务。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%;2、甲方应在居间胜利之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳;3、“居间胜利”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;4、乙方账户信息如下：户名：_。卡号：_。开户行：_。5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用
22、的担当居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应担当违约责任。2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的
23、违约金。七、通知1、通知联系人为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，详细负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定须要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生改变时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方：_乙方：_(2)邮寄地址甲方地址：_乙方地址：_邮政编码：_邮政编码：_(3)传真号码甲方：_乙方：_(4)电话号码甲方：_乙方：_4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮
24、件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间胜利及甲方全额支付居间酬劳之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的说明、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已
25、经仔细阅读和充分探讨本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑居间合同5甲方(托付人)：地址： 电话：法定代表人：乙方(居间人)：地址： 电话：法定代表人：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就秦俑馆综合服务楼改造项目标段1建筑改造施工标段工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干
26、脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等与工程相关的信息及资料。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳
27、，并同意向甲方支付违约金 万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建
28、设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的3%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的15%。2、居间胜利后，在甲方签订合同时向乙方支付 整，正常施工的一个月内，应向乙方支付 元整；在正常施工的两个月内，应支付 ；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方每月取得的验工计价款，按 %的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清
29、。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方
30、协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式：如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院依法解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑居间合同6甲方(托付人)：_联系地址：_联系电话：_乙方(居间人)：_联系地址：_联系电话：_甲乙方依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就工程项目(以下称该工程项目
31、)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间胜利”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则逾期每日按未支付金额的_向乙方担当违约金。三、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，帮助甲方对该工
32、程项目进行实地考察。2、乙方向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_.2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付_万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担;居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方
33、均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：_甲方：_(盖章)乙方_(盖章)法定代表人或托付代理人：_法定代表人或托付代
34、理人：_年_月_日建筑居间合同7托付人：_(以下简称甲方)居间人：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一样，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：托付事项及详细要求1、托付事项：甲方以干脆承包施工以上项目。2、详细要求：为甲方争取较好的合同环境。其次条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：酬劳及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时
35、，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行担当。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑居间合同8托付人： 以下简称甲方居
36、间人：以下简称乙方依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；详细细微环节均在正式签订设计合同中体现。其次条 酬劳计算：居间人促成合同成立的居间酬劳服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括
37、信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服
38、务费；如延付乙方可凭本合同干脆向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。托付人签字： 居间人签字：年月日：建筑居间合同9甲方(托付人)：联系地址：乙方(居间人)：联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就 市 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 签订该工程项目的施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合