《2022工程居间合同通用15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程居间合同通用15篇_1.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程居间合同通用15篇工程居间合同1托付人：（以下简称甲方）居间人：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法有关规定，甲、乙双方本着同等自愿、诚恳信用的原则，双方就华润山东（除青岛）项目建设工程，甲方托付乙方进行居间活动，就有关事项协商一样，订立本合同。第一条：工程概况建筑面积：约650000 m结构类型：框架结构、剪力墙结构工程地址：济南市、临沂市、东营市等建设单位：华润（置地）有限公司开竣工时间以甲方开工令为准合同造价约10亿元，详细以施工合同中甲方实际施工范围的合同造价为准。其次条：对托付居间事项的详细要求甲方托付乙方进行居间服务，促成甲方以南通建筑工程总承包有限公司的名义承接华
2、润山东（除青岛）项目工程设计图纸范围内的全部或部分内容；结算依据按03版山东省建筑工程消耗量定额及03版山东省安装工程消耗量定额、当地最新版建筑、安装工程价目表及省、市的同期配套文件及政策性调整文件后此居间合同成立。居间费标准：公建综合体项目：1、中标价按不低于I类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的3。2、中标价按不低于II类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的2。3、中标价按不低于III类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的1。商业住宅项目：1、中标价按不低于I类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的2。2、中标价按不低于II类
3、工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的1。3、中标价按不低于III类工程基数的全部标准计取，居间费用为甲方税前审计造价的0.5。第三条：酬劳、支付期限、比例、方式1、酬劳计算依据居间费计算基数：安南通建筑工程总承包有限公司实际施工内容的税前结算造价的比例计算（不包括甲方协作建设单位干脆发包或以三方协议形式发包的分包工程的总包管理费及协作费）甲方：乙方：工程居间合同2甲方(托付方)：地址：法人代表：身份证号：乙方(中介方)：身份证号：上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)帮助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别
4、墅及相关配套设施的工程施工总分包权。二、居间任务：依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺当的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方帮助甲方取得该工程施工总分包权，甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;2、付款方式：1)、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰
5、拾万元(税后)居间费;3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一样的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方与该幅土地运用权全部者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上
6、述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不胜利，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为胜利论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后)，作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合
7、同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方：乙方：法人代表签章：签名：日期：日期：工程居间合同3托付人：_(以下简称甲方)居间人：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程托付乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一样，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：托付事项及详细要求1、托付事项：甲方以干脆承包施工以上项目。2、详细要求：为甲方争取较好
8、的合同环境。其次条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：酬劳及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)酬劳。2、支付方式：建设单位其次次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行担当。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
9、签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同4甲方（代表）：乙方（代表）：经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。一、居间事项：乙方帮助甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。二、居间任务：乙方为上述项目供应信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，按如下方式支付居间费用：
10、1、当乙方帮助甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。三、本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一样的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的托付关系，不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述状况发生，视为乙方完成代理托付，甲方同意无条件支付乙方中介费
11、，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权干脆通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。甲方： 乙方：代表人： 代表人：日期： 日期：工程居间合同5甲方:乙方:甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律在同等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。二、乙方促成甲方与项目方所拉
12、的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿(下文均称渑池县煤矿)。三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细微环节问题由甲方与项目方沟通，乙方应帮助甲方与项目方的沟通。四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步持续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。五、甲方在该项目供应约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上供应的车辆为主。六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付元(大写：)作为居间费，每天居间费
13、的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费/天每车总趟数/天车辆总数七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内：开户行：户名：账号：八、居间费的支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。九、违约责任甲方应依据协议约定足额刚好向乙方支付居间费，如甲方未根据协议约定向乙方足额刚好支付居间费，应向乙方支付全部可算工程价值总费用的30%作为违约金(全部可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方全部车辆所拉土方的天数)。十、争议解决甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。十二、本协议一式一份，由乙方保管。甲方
14、：乙方：住址：住址：年月日年月日工程居间合同6甲方（托付人）：联系电话：身份证号码：乙方（受托人）：联系电话：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照同等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与2、“居间胜利”是指甲方与面的工程承包合同。二、乙方义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资
15、料，负责和2、假如居间胜利，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳，假如未刚好支付，则逾期每日按未支付居间酬劳的1%，向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法，支付时间和支付方式1、本项目酬劳为2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。3、甲方可以转帐或现金方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方担当违约责任。六、合同终止1、本合同
16、签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、假如发生合同争议，双方协商解决。2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方未经甲方同意，不得将本合同托付事项转托付。2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。3、本合同签字盖章后生效。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人和托付代理人（盖章）：签订地点：签订日期：工程居间合同7甲方：（居间人）_联系地址：_乙方：（托付人）_
17、联系地址：_甲乙为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项甲方接受乙方托付，向乙方供应关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。二、甲方的义务1、甲方须向乙方供应有关工程项目的信息，并有义务帮助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。2、甲方承诺向乙方供应的关于工程项目的有关信息真实牢靠。三、乙方义务1、乙方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。3、假
18、如居间胜利或供应工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间酬劳。四、居间酬劳金额、支付时间和支付方式1、项目居间费用总额_项目信息费_项目提成_。A、项目信息费装修面积_（含）项目，_元项目；装修面积_项目，_元项目。B、项目提成：净合同额的_%1）居间人仅供应工程信息，不引荐和建设单位干脆洽谈，居间胜利提成_%。2）居间人，引荐和建设单位干脆洽谈并参加到合同谈判中，居间胜利提成_%。3）净合同额指除去建设单位等返点，_%税金后的合同额。4）居间人能帮助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。2、项目信息费发放：乙方参加建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。3、项目提成
19、发放：项目签订合同后根据进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，详细采纳那种方式甲乙双方可另行约定。4、乙方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。六、协议终止1、本协议签字生效后，有效期_年。七、其他事项1、甲方不得将本协议托付事项进行转托付。2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_法定代表人或托付代理人：_联系方式：_联系方式：_年_月_日_年_月_日工程居间合同8发包方： 承包方： 依照民法典及其它有关法律、行政法规，甲方将镇上古城至村农村马路建设项目施工发包给
20、乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况 工程名称：镇上古城至村农村马路建设项目1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。 工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围 承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元 （人民币）：万元。 工程价款按工
21、程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起_日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故
22、，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同
23、，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期： 开工日期：年_月_日 竣工日期：年_月_日 合同工期总日历天数60天。七、质量标准 工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：年_月_日 合同订立地点：天祝县XX 本合同双方约定签字盖章后生效。发包人： （公章） 承包人： （公章）工程居间合同9托付人：_（以下简称甲方）通讯地址：_身份证号：_联系方式：_居间人：_（以下简称乙方）通讯地址：
24、_身份证号：_联系方式：_本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，依据中华人民共和国合同法，甲乙双方在同等自愿、公允和诚恳信用、等价有偿原则的基础上，经协商一样，达成如下协议：第一条托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方参与该项目的公开招投标，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方未中标，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。其次条乙方的义务1、乙方必需向甲
25、方供应有关该工程项目招投标的信息，并有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。4、乙方在甲方参加招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好标书的编制。假如能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。第三条甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。2、假如居间胜利，则
26、由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。第四条居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为：_。2、居间胜利后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间酬劳3、甲方可以转账或现金的方式支付。第五条居间活动费用的担当居间活动费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。第六条保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲
27、方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。第七条合同终止1、本合同签字生效后，假如_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。第八条争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第九条其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。托付人（签章）：_居间人（签章）：_年_月_日_年_月_日工程居间合同10甲方(托付人）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（居
28、间人）：法定代表人：地址：联系方式：上述各方经同等自愿协商，签订本合同以共同遵守。一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市_区装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或仅为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价
29、、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金人民币_元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为
30、居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为装修
31、工程合同金额的_%。2、乙方帮甲方胜利介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金_%时，甲方将支付乙方全部装修工程_%佣金。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付人民币_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿
32、。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交位于_（地点）的_仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向_所在地有管辖权的人民法院起诉。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。3、本协议经各方签署后生
33、效。甲方（签字或盖章）：签订时间：_年_月_日乙方（签字或盖章）：签订时间：_年_月_日工程居间合同11托付人：_签订地点：_居间人：_签订时间：_第一条托付事项及详细要求_其次条居间期限从_年_月_日至_年_月_日。第三条酬劳及支付期限居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者（大写）_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。第四条居间费用的负担居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用（大写）_元。第五条本合同解除的条件1。当事人就解除合同协商一样；2。因不行抗力致使不能实现合同目
34、的；3。在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4。当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5。当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条托付人的违约责任_第七条居间人的违约责任_第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项_第十条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。托付人（章）：_居间人（章）：_居处：_居处：_法定代表人：_法
35、定代表人：_居民身份证号码：_居民身份证号码：_托付代理人：_托付代_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_年_月_日_年_月_日工程居间合同12托付人：_签订地点：_居间人：_签订时间：_第一条、托付事项及详细要求_其次条、居间期限从_年_月_日至_年_月_日。第三条、酬劳及支付期限居间人促成合同成立的，酬劳为促成合同成立金额的_%或者（大写）_元。托付人应在合同成立后的_日内支付酬劳。未促成合同成立的，居间人不得要求支付酬劳。第四条、居间费用的负担居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，托付人应向居间人支付必要费用（大写
36、）_元。第五条、本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一样；2、因不行抗力致使不能实现合同目的；3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条、托付人的违约责任_第七条、居间人的违约责任_第八条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条、其他约定事项_第十条、本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。托付人（章）：_居间人（章）：_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：_居民身份证号码：_居民身份证号码：_托付代理人：_托付代_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_