《2022关于工程勘察合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于工程勘察合同_1.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022关于工程勘察合同关于工程勘察合同1发包人：_勘察人：_发包人托付勘察人担当_任务。依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确职责，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程建设地点：_1.3工程规模、特征：_1.4工程勘察任务托付文号、日期：_1.5工程勘察任务(资料)与技术要求：_1.6承接方式：_1.7预料勘察工作量：_其次条发包人应刚好向勘察人带给下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1带给本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
2、。2.2带给工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3带给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4带给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。2.5发包人不能带给上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交
3、勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，
4、定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人职责5.1发包人职责5.1.1发包人托付任务时，务必以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定带给文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未带给上述资料、图纸，或带给的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或
5、造成经济损失时，由发包人担当民事职责。5.1.3发包人应刚好为勘察人带给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。5.1.4若勘察现场须要看管，特性是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责带给材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时带给各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察
6、人的人员一齐验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7为勘察人的工作人员带给必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能带给时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化举荐，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得
7、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律职责，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他职责。5.2勘察人职责5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律职责和免收直理解损部分的勘察费外，并依据损失程度向发民
8、人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料。5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他职责。第六条违约职责6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停
9、、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其近工勘察费用由勘察人担当。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费_计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过_日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人缘由未按合同规
10、定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过_日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项：_第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规
11、定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称：_勘察人名称：_日期：_日期：_关于工程勘察合同2建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方勘察单位：_勘察院，以下简称乙方为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质二、甲方的义务1签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线
12、图复印件。2在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。3甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，打算材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。5甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需
13、的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应（费用由乙方负担）；生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月 _日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方须要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付方法1本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价预料为 _元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察工
14、作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2属于特别工程（如自然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总技加收2040%的勘察费。五、甲方违约责任1假如由于甲方变更安排，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而
15、造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。2由于乙方的责任延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门
16、的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。八、其它本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。建设单位（甲方）_（公章）代表人：_（盖章）联系人：通讯处：电话或电报：开户银行：帐号：勘察单位（乙方）：_（公章）代表人：_（盖章）联系人：通讯处：电话或电报：开户银行：帐号：_年_月_日订 合同号： 贷款号：致：_（业主名称）探讨了上述合
17、同的投标文件，包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单，我签署方情愿以投标书和附录（附录号）中所规定的要求，以_金额（大写数字和阿拉伯数字）或合同可能规定的其他金额，担当上述工程的施工、建成和维护工作。如对方接受我方投标，我方保证在_天内开工，并在合同规定的时间完工并交付工程。该日期从开工日算起并与本合同第7条所规定的工程进度表要求一样。假如我方中标，我们将按合同价格的_出具履约保函，以保证合同的正常执行。我方同意从“投标者须知”第24条所规定的标书截止日起的_天内遵守本投标。此标在该期限结束前始终对我们有约束力，并可随时被接受。在正式合同制定和签署前，本投标书连同您方的书面中标通知书应视为约
18、束我们双方的合同。我们理解您方有权不接受最低标价的投标，或者其他任何你们可能收到的投标。投标人（签字）：证人（签字）：_年_月_日建设单位（甲方）：地址：_ 邮码_ 电话法定代表人：_ 职务勘察单位（乙方）：地址：_ 邮码_ 电话法定代表人：_ 职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。其次条勘察的范围、进度和质量_。第三条甲方的义务1在签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察
19、的用地批准文件和红线图复印件。2在签订合同时，甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的.勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、打算材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集
20、体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应（费用由乙方负责）；生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复运用。第四条乙方的义务1乙方应根据现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。2乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方须要加印、
21、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工3天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察收费标准及拨付方法1本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2属于特别工程（如自
22、然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特殊重大、紧急、有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费。第六条甲方的违约责任1假如由于甲方变更安排，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。第七条乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成
23、的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。2乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3由于乙方的责任延迟供应勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_%的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（）项方式解决：（1）申请_仲裁委员会仲裁；（2）向_人民法院起诉。第九条其他约定本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如
24、有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委、建委、建行各留存一份。建设单位（甲方）：代表人：_年_月_日勘察单位（乙方）：代表人：_年_月_日关于工程勘察合同3建设单位(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_勘察单位(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确建设单位与勘察单位的经济职责，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。其次条勘察的
25、范围、进度和质量_。第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方务必向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方务必在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方务必在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、打算材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4.甲方务必在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方务必负责解
26、决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的群众福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员带给便利。勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负责);生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复运用。第四条乙方的义务1.乙方应根据现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘
27、察成果。2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方须要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工3天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察收费标准及拨付方法1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍回到定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察
28、报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由XX银行办理托收承付。2.属于特别工程(如自然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特性重大、紧急、有特别要求的工程，特性小的工程等)的收费方法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费。第六条甲方的违约职责1.假如由于甲方变更安排，或带给的资料不精确，或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方职责而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付
29、勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。第七条乙方的违约职责1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术职责，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_%的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第()项方式解决：(1)申请_仲裁委员会仲裁;(2)向_人民法院起诉。第九条其他约定_本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、甲乙各留存一份。建设单位(甲方)：_代表人：_年_月_日勘察单位(乙方)：_代表人：_年_月_日