公路施工合同.docx

《公路施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路施工合同.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、公路施工合同公路施工合同1 甲方： 乙方： 为了更快，更好的完成高速的竖井工程，经甲乙双方友好协商，达成如下协议： 一、本合同内容为高速公路J2合同段的1#竖井和2#竖井。具体施工内容为业主提供的图纸要求。其中不包括本合同签订前，甲方已经完成的工程量。 二、甲方责任： 1、负责本工程的工作人员的安全培训、技术培训、生产管理、生活管理等； 2、负责现场文明施工； 3、负责安全生产；如发生安全事故，责任由甲方承担； 4、负责工程涉及的技术资料并按图纸要求组织施工； 5、负责提供工程变更部分所需要的全部资料； 6、根据施工需要制定工作人员的奖惩制度； 7、根据施工需要，制定施工计划，并向财务提供资金

2、预算。 三、乙方责任： 1、负责提供本合同内容所需要的周转资金； 2、负责本合同内容的财务管理； 3、配合甲方做好全部工作人员的工资管理及发放； 4、负责与项目部及的财务往来，确保及时回笼资金； 5、每个月20日根据甲方提供的预算做好下个月的财务计划；确保资金周转不能影响施工； 6、每个月5日前后3天内向甲方公开上个月的账目，做到账目清晰； 7、签字支出；施工生产需要的支出由当事人申请，20xx元以上的支出由和况，一方不在场的，可以电话沟通好，事后补签。 8、现场关系协调费单笔20xx元以下的体控制在产值的0、5%； 9、业主及项目部的关系协调费仍由产值的1%执行。 四、双方利润分配： 1、1

3、#竖井属于本合同的内容，甲方分55%，乙方分45%； 2、2#竖井，双方各占50%。 五、利润的计算办法： 1、项目部的工程结款减去人员工资、各种材料、水电费、甲乙方机械设备租赁或损耗、管理费及协调费；及乙方投入的运营资金，（含利息，其中设备款不包含在内） 2、现场由甲方投入的机械设备在工程完工后仍归甲方所有； 3、由乙方出资投入的机械设备在工程完工后仍归乙双方所有； 4、机械设备的自然损耗也算入成本，具体标准参考市场价双方协定。 5、甲方现场的装载机、挖掘机、乙方井架、绞车按市场租赁价结算。（装载机月租赁费6000元，挖掘机月租赁费17000元，井架月租费15000元、绞车月租费17000元

4、，此费用不包含驾驶人员及维修保养费用）。 六、关于公司印章的管理 为避免不必要的麻烦，合同签订之日起，公司的公章、财务章、合同章交于甲、乙双方共同管理。属于本合同涉及的业务，由乙方根据授权负责处理；本合同以外的业务，必须双方同意后使用。任何一方不能隐瞒对方私自使用印章办理合同权限以外的业务，负责后果自负。 七、本合同签订前的所有债权债务由甲方负责；本合同签订后属于本合同范围内的债权债务由双方共同负责。 八、本合同一式四份，甲乙双方各两份。本合同自签订之日起生效，至工程结算完了之日终止。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_

5、日 公路施工合同2 为在 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 （以下简称“甲方”）与承包人 （全称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5组织对

6、乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的公路工程施工安全技术规程（JTJ 076-95）和公路筑养路机械操作规程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和

7、评比。 3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本

8、工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况

9、，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。 本合同正本一式二份，

10、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲 方： （单位全称）（盖章） 乙 方： （单位全称）（盖章） 法 定 代 表 人 法 定 代 表 人 或 或 其授权的代理人： （职务） 其授权的代理人： （职务） （姓名） （姓名） （签字） （签字） 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期： 公路施工合同3 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利

11、、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：工程地点： 建筑面积：平方米; 结构层次： 二、包范围及方式： 1、承包范围： 1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; 3).现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2、承包内容：所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、

12、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即： 1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 7)自动报警系统工程的预埋、安装、

13、调试。 8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 12)施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续; 13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：机械故障;停水停电不可抗拒的气候条件;设计变更及其它;现场材料整堆。 3、承包方式： 1).本工程采用包工不包料形式承包施工：即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度

14、、包文明施工、包安全; 2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为：元/m(含各类零星工程在内的平均价格); 3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时，技术工按计时元/小时，普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务，计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量，当天的时工当天签证，逾期无效。计时工每月结清，但签证单上至少有二位现场管理人员签名; 三、工程质量： 1.乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施 工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定，甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由

15、此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责; 2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。 四、工期要求： 按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。 五、双方职责： A、甲方责任 1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。 2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。 3、配备垂直运输工具塔吊。 4、负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。 5、提供施工用水、电及夜间施工照明。 6、完善外排脚手

16、架及安全防护网。 7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。 8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。 9、按合同约定支付工程进度款。 10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。 B.乙方职责： 1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确

17、保工程质量达到合格。 3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作; 4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进行复检，而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收; 5、乙方必须服从甲方现场管理组织，接受甲方监督等工作; 6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行电气工程施工质量验收规范、管道工程施工质量验收规范及建筑安装工程质量检验评定技术等相关规定，防雷工程施工质量标准符合建筑物电子信息系统防雷技术规范保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。 7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必须安全生产。由于不注意安全生产

18、所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责; 8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作，签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管; 9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工; 10、乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿; 11、乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根据本工程生产、进度要求，必须24小时连续加班作业，并随叫随到，进行开

19、工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理; 12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作; 13、文明施工要求：A、根据甲方与建设单位签订的合同，乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁，施工材料必须堆放整齐，绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。 14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进

20、行处罚; 15、乙方必须做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象，每次扣罚500元; 16、乙方进入施工区域后，不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌，违者罚款50元/次; 17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容; 16、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查; 18、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员

21、汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行材料代换; 19、配合甲方做好取样送检工作; 20、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难; 21、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责; 22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的0.5%，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行; 23、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。 六、付款方法： 1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付

22、给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方，余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。 2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。 七、工程变更 1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。 2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。 3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

23、八、保修责任： 保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。 九、奖罚制度： 1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。 2、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收. 3、主要材料表为依据，合理、有计划使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款1000元以上。 5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有计划使用，不得随

24、便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。 7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。 8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。 9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-20xx元，情节严重者扭送公安机关处理。 11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。 以上乙方职责，如有违反，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权

25、终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。 十、争议处理： 1、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行合同，保持正常施工。 十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 公路施工合同4 甲方： 乙方： XX县XX县人民政府批准修建，XX县村

26、委会（以下简称甲方）在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方）为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照中华人民共和国合同法和建筑法的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称：公路工程 工程内容：公路工程，全长公里，路基宽米，路面宽米。 工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。 2、施工工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 3、工程质量：按交通部现行颁布的公路工程质量检验评定标准评定达合格以上工程。 4、合同价款：人民币万元， 资金拔付： 5、承包方式：包工包料。 6、按每公里万元结算，实做实

27、收，不含税。 第二条工程图纸 公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。 第三条甲方驻工地代表 甲方委派监理工程师（理事会）和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。 第四条乙方驻土地代表 公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。 第五条甲方工作 1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。 2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的需要。 3、处理

28、当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。 甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承担由此造成的经济损失，乙方工期顺延。 第六条乙方工作 1、编制施工组织设计（或详细的施工方案），报经甲方批准后使用。 2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。 3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承担责任及所发生的费用。 乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。 第七条暂时停工 一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施

29、工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。 第八条工期和延误 1、本合同工期为_个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。 2、由于下述原因之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。 a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代 表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。 3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。 4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响

30、上级补助资金，由乙方承担责任，乙方继续承担完成本工程的义务和责任。 第九条检查和返工 乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。 第十条工程质量 1、质量等级：达合格以上工程 2、评定标准：按照交通部现行颁布的公路工程质量检验评定标准，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。 3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承担责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方承担违约责任。 第十一

31、条。隐蔽工程、中间验收 具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包 括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。 第十二条合同价款及调整 合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。 1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。 2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。 3、基础工程未能按图纸要求的尺寸

32、、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。 第一十三条工程款支付 1、根据工程进度分期支付。（可具体明确） 2、最终支付时间要具体明确。 第十四条工程质量保证金 1、质保金金额为合同总价的5%，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。 2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。 第一十五条材料供应与材料试验 1、材料供应： 本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。 2、材料试验检测 （1）、本合

33、同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方承担。 （2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可使用。 第十六条竣工验收 1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。 2、验收的法律依据：交通部公路工程质量检验评定标准及公路工程竣工验收办法。 3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方提供下列竣工资料： （1）、工程竣工图表。 （2）、工程质量控制文件。 a、工程质量自检报

34、告、工程质量检验评定资料。 b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。 c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。 （3）、施工原始记录。 （4）、施工总结。 4、当工程初验不合格，乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承担违约责任。 第十七条违约责任： 1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承担违约责任，向乙方支付合同价款1%的违约金。 2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承担违约责任，违约金为合同价款的2%。 第十八条安全施工 乙方按照生产有关规

35、定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 发生重大安全事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。 第十九条其他事项 1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。 2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。 3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。 第二十条合同生效、终止和份数 1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。 2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。 3

36、、合同正本两份。，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代理人：授权代理人： 监证单位（盖章） 订立合同时间：年月日 公路施工合同5 甲方：_乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则，现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于_年_月_日共同达成并签订本协议如下： 一、工程概况 工程名称：村通村水泥路 工程地点：_村 二、工程承包范围 承包范围：错车道面层、路面混泥土、公路安全设施，具体数量见工程量清单。 三、合同工期 开工日期：合同签订后

37、具备开工条件凭开工通知经批准后开工 竣工日期：_年_月_日 合同工期总日历XX数80XX左右。 四、质量标准 程质量标准：按公路工程质量检验评定标准为合格工程。 五、合同价款 本合同价款根据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格按设计和工程量清单所列数量进行施工。未经发包人及交通主管部门签字同意，不得随意变更和 增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。 工程价款：人民币_元大写：_(人民币) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括 1、本合同协议书。 2、标准、规范及有关技术文件。 3、简易设计图纸。 4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成

38、部份。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由上级工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 3、检查和返工：承包人应认真按照标准、规范和图纸要求及合同内容施工，随时接受发包人的检查、检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到标准的部分，承包人应拆除和重新组织施工，直到符合工程质量标准。因承包人原因达不到规定标准，由承包人承担拆除和重新

39、施工的费用，工期不予顺延。 九、安全施工 1、安全施工与检查：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在公路建设过程中出现的一切安全事故由承包人承担。 2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由工程承包方承担发生的一切费用。 十、支付 本工程不预付工程款，承包人在完成合同工程量的_%后支付 第一次工程款，支付金额为合同工程价款的_%。其余工程款按交通局相关文件拨付。 支付程序为：村理财小组核实村三委核实

40、镇分管领导审核镇长审批。 十一、工程变更 1、施工中发包人需对原工程进行变更，应提前14XX以书面形式向承包人发出变更通知。 2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方同意，报乡镇政府_县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，延误的工期不予顺延。 4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更的价格，经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 十二、竣(交)工验收与结算 1、通村公路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后，且具备竣(交)工验收条件，承包人按现行国家工程竣(交)工验收及_县通村公路竣(交)工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣(交)工验收申请，由县交