《装运合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装运合同.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、装运合同装运合同（通用6篇） 装运合同 篇1 承租方(甲方):出租方(乙方)：甲乙双方经协商签定如下协议。1、甲方雇用乙方完成桩基础检测堆载物吊装运输工作。2、佣金按如下方式计算：1)堆载块(重7吨)市内运输：150.00元/根/趟;2)堆载物吊装：2200.00元/次(70根以下);3)堆载物倒垛：20xx.00元/次(70根以下);4)其他状况双方另行协商价格。3.佣金支付方式： 一个月结算付款一次。4、甲方必需精确清晰地告知乙方堆载物吊运地点并负责场地三通一平。 5、在吊装过程中，因乙方操作人员操作不当引起的人员损害、货物损毁责任由乙方负责。6、甲方只有合理调度权。平安、吊车技术操作均由
2、乙方负责。 7、违约责任1)乙方不得擅自将车调走，否则按相关损失对甲方进行赔偿。 2)甲方必需按本协议的约定时间付款。8、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。9、本协议执行过程中若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向当地仲裁委员会提请仲裁。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方代理人： 乙方代理人：年 月 日 装运合同 篇2 甲方： 签订地点：乙方： 签订时间：因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就 由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公允、公正的原则自愿签订本协议。一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，详细吊装及运输车数以实际数量为准。二、卸货地点：运输期
3、限(20xx年6月29日至20xx年7月20日止)。三、合同价款单价为：1、吊车 (1)8吨 ： 元/车/次 100元/拖拉机(2)50吨 ： 元/小时(3)25吨： 元/小时2、随车吊(1)6吨： 元/趟，厢长6米(2)8吨： 元/趟, 厢长8.5米3、板车 (1)半挂： 元/趟, 厢长12米(2)拖拉机; 元/趟,厢长9米以上报价为含税价。四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方供应全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等
4、运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，刚好将货物运到甲方指定地点。六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的平安及完整，乙方必需对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方担当赔偿责任 。七、乙方负责吊装运输货物的平安工作，严格按平安标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何平安事故由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。八、其它约定：乙方必需符合并具备国家有关
5、运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不行抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 装运合同 篇3 甲方：_乙方：_经甲乙双方充分协商，甲方将 一批钢结构构件托付乙方进行运输，并就详细事项达成如下协议：一、货物名称：钢结构构件，详细见附表;二、起止地点：起运地为_ ;止地为_内;甲方不规定乙方运输路途，由乙方自行确定。三、运价：见附
6、件表;四、付款：在起运后首次付款预留_元保证金，后期运输按_支付。五、义务责任：1、甲方义务责任：甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告知乙方此次运输何种构件，便于乙方支配相应运输的车辆。甲方应组织人员和吊车主动帮助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。按约定支付乙方的运费。甲方供应乙方办理超限所需图纸资料。乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。2、乙方义务责任：乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并供应本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的平安。乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信
7、)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件平安，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应担当该构件干脆材料及生产所需费用并扣除运费_元。乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己担当。乙方自己负责在公安、马路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己担当，若因乙方车辆故障、通行证件缘由造成构件被扣留等状况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_元。本合
8、同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。甲方： 乙方：代表人： 代表人：年 月 日年 月 日 装运合同 篇4 托运方： (以下称甲方)承运方： (以下称乙方)经双方协商，就甲方托付乙方承运货物的相关事宜，达成如下协议：一、甲方托付乙方将货物(名称) 变压电器 设备 ;尺寸： 见设备清单 ;重量： 见设备清单 ;件数：7件(详见清单);工期：从甲方指定开工日期至全部设备运输至海南省琼中县大丰农场时结束;启运地点：广东省博罗县惠蓄电站，运至海南省琼中县大丰农场水电十四局;工作内容：包括设备在老车间的拖拉移位、吊装上车、运输押运、到
9、达目的地后的设备卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的平安工作)。二、时间：三、运输费用及结算方式：运输总费用： 人民币 元( 元)，该费用为全部要求设备在甲方要求工期内完成的费用。 付款方式：项目平安无误全部完成结束后，甲方以现金或支票方式一次付清乙方。四、货物运达目的地后，由乙方将货物交付与 甲方 ，甲方 核对清单，检查货物，给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证，视为乙方已经将货物平安无损的运达目的地。五、甲方在启运前，应当向乙方表明所运货物的名称、数量、重量、收货地点、收货人、货物价值等有关货物的必要状况，以确保乙方在运输过程中尽可能的尽到妥当、谨慎运输之义务;在运输及装卸的过
10、程中发生事故，乙方应当自行担当所造成的全部损失。六、货物起运，由乙方吊机负责货物的装车(吊装方案由甲乙双方协商共同确定);运输途中，由乙方负责押运;货物运达目的地后，由乙方负责卸货。运输装卸过程中乙方对设备的平安负完全责任。七、甲方将货物托运后，如甲方须要变更到货地点或变更收货人，甲方应当提前通知乙方。八、甲方应根据本协议及协议的附件所约定的时间和标准向乙方支付运输费用，逾期支付，甲方根据逾期付款金额的日 ‰向乙方支付逾期付款滞纳金。九、乙方应根据本协议及协议的附件所约定的时间将货物运达目的地，乙方未根据约定的日期将货物运达目的地，乙方应根据运费金额的日 向甲方支付延期交付货物违
11、约金，并赔偿甲方由此造成的损失。十、货物的保险事宜：甲方所托运的货物，原则上应当投保运输全过程中的货物运输险。1、假如运输中出现货损，由乙方向保险公司索赔并按货物价值赔付甲方。甲方协作乙方的索赔工作。2、甲方不再办理货物运输险，若在运输过程中不慎出现货物损失，乙方担当全部的赔偿责任;甲方不担当任何赔偿责任。十一、本协议一式 六 份，双方各执 三 份，具同等法律效力，盖章后生效。十二、本协议履行过程中如发生纠纷，双方应当本着合作互利的看法协商解决;协商不成的，双方同意将该纠纷提交 人民法院解决。十三、双方另行约定的其他事项：1、乙方参与工程施工人员必需接受甲方的平安管理。2、乙方在此工程中必需按
12、平安规范施工。以上条款因斗争、罢工、地震、台风、自然灾难及政府行为或国家有关政策的调整等不行抗力，造成无法履行时，互免赔偿责任。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 装运合同 篇5 托运方：(以下称甲方)苏州日兴钢结构工程有限公司承运方：(以下称乙方)依据国家有关法律规定，经过双方友好充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 甲方托付乙方将货物(名称) (详见出货单) ;尺寸： (详见出货单) ;重量： (详见出货单) ;件数：(详见货出单);工期：双方约定的起始日期;工作内容：包括货物在厂区的拖拉移位、吊装上车、运输押运、
13、货物卸车、拖拉移位、设备就位等工作(包括设备及人员的平安工作)或甲乙双方约定的其他工作。其次条 货物起运地点：_;货物到达地点_。承运方应按托运方指定地点提货和接收货物，并按托运人指定的交货地点交付托运货物。第三条 货物承运日期_;货物运到期限_。承运方应按托运方指定的日期接收货物，并按托运人指定的期限交付货物。如甲方须要变更到货地点或变更收货人，甲方应当提前通知乙方。第四条 货物的保险事宜：甲方所托运的货物，原则上应当投保运输全过程中的货物运输险。1、假如运输中出现货损，由乙方向保险公司索赔并按货物价值赔付甲方。甲方协作乙方的索赔工作。2、甲方不再办理货物运输险，若在运输过程中不慎出现货物损
14、失，乙方担当全部的赔偿责任;甲方不担当任何赔偿责任。第五条 货物装卸责任和方法_。承运方应以自身实力合理装载货物，并平安卸载货物或双方约定的其他装卸方式。第六条 收货人领取货物及验收方法_。货物运达目的地后，由乙方将货物交付与甲方 ，甲方核对清单，检查货物，给乙方出具收货凭证。乙方持有收货凭证，视为乙方已经将货物运达目的地。收货人领取货物仅表明收到货物，不等同于认同货物已平安到达目的地，即使是收货人及其相关人员有任何签字或盖章行为。收 货人可在收到货物15日内对收到货物的数量及毁损提出异议。收货人的异议视为托运人的异议。第七条 运输和吊装费用及结算方式：托运人按与承运人商定的价格及方式与承运人
15、结算运输费用。承运人应自行担当过路、过桥费、车辆罚款、保险费等。第八条 甲乙双方的权利义务一、托运方的权利义务1.托运方的权利：要求承运方根据合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方须要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必需在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。2.托运方的义务：按约定向承运方交付运费。二、承运方的权利义务1.承运方的权利：查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应刚好与托运方联系。2.承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对
16、托运的货物要负责平安，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应担当赔偿义务。3.承运人应保证运输司机能刚好联系。4.未经托运人许可，承运人不得将货物托付他人转运。第九条 违约责任1.不按合同规定的时间和要求配车发运的，承运方应偿付托运方违约金_元。2.承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。假如货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏等任何缘由所导致的后果，承运方应按实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。4.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列缘由造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，
17、承运方不担当违约责任：(1)不行抗力;(2)货物本身的自然属性;(3)货物的合理损耗;(4)托运方或收货方本身的过错。第十条 争议解决双方在履行合同过程中如有争议，应本着诚恳应用原则友好协商。如协商不成，可向托运人所在地人民法院起诉。第十一条 合同期限本合同自 年 月 日起生效。有效期壹年，从签订日起实行。未尽事宜双方可协商补充另附协议，协议和合同同时生效。第十二条 本合同正本一式二份，合同双方各执一份;合同副本一式_份，送_等单位各一份。第十三条 双方另行约定的其他事项：1、乙方参与工程施工人员必需接受甲方的平安管理23、以上条款因斗争、罢工、地震、台风、自然灾难及政府行为或国家有关政策的调
18、整等不行抗力，造成无法履行时，互免赔偿责任。托运方(盖章)： 承运方(盖章)： _代表人(签字)： 代表人(签字)： _地 址： 地址： _电 话： 电话： _开户银行：_ 开户银行： _帐 号：_ 帐号：签订日期： 20xx年_月_日 签订日期： 年_月_日签订地点： 签订地点：_ 装运合同 篇6 依据中华人民共和国合同法、建筑平安工程承包合同条款、建设工程施工合同条款的有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方友好协商，签定本合同。第一条 工程内容：乙方负责甲方 年西出口立交桥48片预制箱梁运输、吊装作业。其次条 工程要求：1、承包方式：乙方自行负责包人工、包机械、包工期、
19、包质量、包平安文明施工、包检验、包风险。未经甲方同意，严禁转包、分包。2、工期要求：工期期限为：20xx年月日，单项工程工期进度依据现场实际状况，即甲方工程进度详细状况确定。乙方同意按甲方现场的工程进度和要求工期进场施工，甲方依据现场实际状况可以调整工期。3、技术标准：乙方应严格根据工程运输及吊装的相关法律、法规、标准、规范和单项工程 技术要求以及甲方的技术要求开展作业，保证施工质量。4、平安规定：乙方应严格遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工，并 随时接受甲方及监理人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故平安隐患。乙方在施工中因违规操作出现的任何平安事故由乙方
20、自行负责，甲方不担当任何责任。第三条 合同价款：本合同采纳单价包干方式。箱梁运输、吊装总包干费用为 叁拾肆万伍仟陆佰元整(345600元)合同价款为：1、马路运输(进出场)费用(含装卸费)：壹仟贰佰元/片(1200元/片)运输费：1200/片×48片=57600元2、吊车吊装及安装费用：陆仟元/片(6000元/片)。吊装及安装费：6000元/片×48片=288000元以上综合单价结算时不作任何调整，综合单价已充分考虑了工程施工环境、交通道路、现场条件，充分考虑了人工、材料、机械的场内外运输、施工技术、成品爱护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用及污染费用、
21、雨季气候条件、建安营业税及附加的其它税金费用等因素，结算时不再调整。第四条甲方的权利与义务1、甲方依据单项工程要求向乙方供应工程地点及设备人员要求，并对供应的时间、进度与牢靠性负责。2、负责与地方其他相关管理部门沟通，协调乙方进场事宜，并协调现场工作条件。3、甲方有权依据有关规定，对乙方平安业绩及各种资质，特殊是平安资质进行审验。4、甲方有权要求乙方维护好相关的构件，并对因乙方责任引起的构件损坏及人员伤亡提出赔偿。5、甲方有权对乙方合同执行状况进行监督，并对因乙方缘由造成的单项工程进度影响提出整改，对严峻影响工程进度并造成损失的，甲方有权提出经济赔偿。6、甲方有权要求乙方在规定的期限内完成箱梁
22、运输、吊装作业，因乙方缘由造成甲方工期延误，有权要求乙方做相应的赔偿经济损失。第五条 乙方的权利与义务1、乙方有义务根据甲方要求，按时组织人员及设备，协作甲方完成施工。2、乙方应按相关技术规范及单项工程技术要求，完成运输及吊装作业，并按单项工程要求保证工期要求及作业质量。3、乙方进场施工应严格遵守相关的法律法规及各项管理制度，因乙方缘由造成物品损毁，乙方应担当全部责任，并赔偿经济损失。4、乙方负责供应乙方全部人员的人身保险及公众责任险，对于乙方所雇用的任何工人或其他人员因任何意外或受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿，甲方将不负任何责任。5、发生严峻危及乙方生命平安的不行抗拒紧急状况时，乙方有权
23、实行必要的避险措施。6、因乙方缘由造成甲方工期延误，应做相应的赔偿。第六条 费用结算及付款1、本合同无预付款。2、单价结算时不作任何调整，总价按实际发生的工程量结算。3、工程在由甲方、监理、业主验收后无进度及质量问题的前提下，并当乙方提交足额正规有效的发票后，甲方在乙方完成全部工程结束后3个月内，向乙方汇全部工程款。4、因乙方缘由造成甲方工期延误，甲方可以暂扣乙方工程款及要求乙方每日按方赔偿损失。第七条 违约责任1、在合同执行期内，双方必需遵守国家、地区及行业的有关法规政策的规定或相关规范执行合同，否则违约方担当责任。2、若乙方非因甲方缘由和不行抗力不能完成工程内容的，甲方有权马上解除合同，另
24、外托付其他单位。同时，乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约赔偿金，并向甲方赔偿由此造成的工程延期损失。3、甲方因作业场地协调不利缘由影响乙方施工作业进度，工期要求可以相应调整。4、如因乙方过错、质量问题，而引起工程返工，由此引发的全部费用由乙方担当。乙方如给甲方及其他第三方造成损失，乙方除负责实行主动补救措施外，免收损失部分施工费，并赔偿全部损失。5、如乙方产生违约金、赔偿金或甲方垫付应由乙方担当的费用，则甲方可在其应付款中干脆予以扣除。第八条：其它1、本合同自签定之日起生效，有效期一年。合同到期后假如有未完工工程，则合同有效期顺延至工程完工。2、本合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商处理，解决不了时，双方可向白城市仲裁委员会提出仲裁。3、如因乙违反合同约定而产生纠纷、诉讼，则乙方除应担当违约赔偿责任外，还应当担当对方因处理和解决该纠纷及索赔而产生或必定产生的各种费用。4、合同中如有未尽事宜，双方应协调一样，可签定补充协议，补充协议中的各款亦作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样的法律效力。5、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日