《还建房买卖合同(共9页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《还建房买卖合同(共9页).doc(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上还 建 房 买 卖 合 同出卖人: 买受人: 日期: 年 月 日还建房买卖合同合同双方当事人:出卖人(甲方):_(以下简称甲方)身份证号码:_(房屋共有产权人)身份证号码_(房屋共有产权人)身份证号码_以上_人是本合同中所述房屋的共有产权人。买受人(乙方):_(以下简称乙方)身份证号码:_根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实、信用的原则基础上,经充分协商一致,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条、 甲方对产权的声明:甲方为武汉市 区 乡 村被拆迁居民,根据
2、国家拆迁法规定,甲方于 年 月与 拆迁有限责任公司签订了房屋拆迁补偿安置协议,根据该协议规定,甲方依法取得武汉市 区 乡 村 小区项目还建房面积 平方,其中 平米共套普通住宅,该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为 有限公司开发管理,房屋所有权证书甲方通过 有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。第二条、 房屋的基本情况:本合同标的房屋座落在武汉市 区 乡 小区内,该小区位于 东侧, 以南, 以西, 以北,该房屋为一套普通住宅期房,该房屋交付时间以政府还建时间为准,建筑面积约 平方米(其中公摊为 平方米),房屋为 室 厅 厨 卫房屋位于 栋 单元 楼 房号。第三条、 甲方对买卖权的声明:甲方
3、保证该房屋是符合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规,并保证所卖房屋产权真实属甲方所有,没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房,甲方自愿将该房屋出售给乙方,属甲方真实意思的表示,由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。第四条、甲方为该房屋所有权负全责,甲方保证该房屋没有产权纠纷,抵押债务等,所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥,如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下;如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方,则甲乙双方后续的二手房过户税费除按
4、国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。第六条、上述房产的交易成交价格:每平方房屋建筑面积为人民 币 元/(大写金额: 元/),房屋成交总价为人民币 整(大写金额: 整),实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以 元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准,实际面积与测定面积存在差异时:实际面积不足时,按照差异面积退款,超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格 元为既定不变价格,无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔,否则视为违约,应承担违约责任。第七条、付款时间与办法:乙方于 年 月_日将首付款(定金)人民币 整(大写: 整)交付甲方,付款当天
5、甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币 整(大写: 整)于甲方将本合同所述房屋完全过户(更名)到买房人名下后5日内付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币 整(大写: 整)于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款,乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时间,按年利率12%计算利息付给甲方。乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时间,
6、按年利率12%计算利息付给甲方。第八条、房屋交付:甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料两天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方,并将该房屋的钥匙全部交付给乙方,完成该房屋的所有移交手续。第九条、逾期过户(更名)的责任:甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户(更名)到乙方名下,应视为甲方违约,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金,违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同继续履行,由甲方承担二手房过户的全部税费。第十条、甲方逾期交付房屋的违约责任:甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究
7、违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,逾期超过15天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列3款约定,追究甲方的违约责任。1.甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还给乙方,并按照房款金额的实际付款时间,按年利率12%计算利息付给乙方。3.如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。第十一条、关于产权登记及过户的约定:对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续
8、,经甲乙双方协商,按以下约定进行。1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后,甲方应自领取之日起五日内,将领到的产权证书交由乙方。2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起,甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方,按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方,并按已付款的30%计算赔偿金,赔偿乙方损失。第十二条、本合
9、同主体1.甲方是_共_人,委托代理人为_即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。2.乙方是_,代表人是_。第十三条、本合同需办理公证,经国家公证机关_公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日( 年 月 日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。第十四条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份,一份 张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)一份,留存备查。第十五条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,
10、签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。1.提交仲裁委员会(该区域最近)仲裁。2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十六条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方、乙方、见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。出卖方(甲方): 身份证号码:_(房屋共有产权人)身份证号码:_(房屋共有产权人)身份证号码:_地址:_ 电话:_日期: 年 月 日购买方(乙方):_身份证号码:_ 地址:_电话:_日期: 年 月 日见证方(中间人):_身份证号码:_ 日期: 年 月 日专心-专注-专业