《2018年电大电大工程招投标及合同管理复习题.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年电大电大工程招投标及合同管理复习题.pdf（56页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、|工程招投标及合同管理复习题一、单选下列各题中 ,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C ）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A ）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中， （ A ）不得抵押。A、土地所有权B 土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。A、2、 B、3 C、 5 D、7 5、合同争议的解决
2、顺序为（A ）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ） 。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计
3、报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日
4、起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ） 。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、F
5、IDIC 施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A ） 。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ） 。A、由承包商承担的风险责任B、给予费
6、用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A 行政法律关系B 民事权利义务关系C 刑事法律关系D 经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A 业主的代理人B 业主的委托人C 施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A 主合同B 从合同C 独立合同D 无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A 按裁决自觉执行B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C 可向人民法院起诉D 向合同管理机关申诉20、 监理合同规定，由于业主或第三
7、方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B） 。A 额外服务B 附加服务C 延长服务D 非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A 能力B 报价C 信誉 D 经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会B 业主C 上级行政主管部门D 监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A 建设单位B 设计单位C 施工单位D 设备供应单位24、业主在（B ）合同中承担的风险最小。A 可调总价B 不可调总价C 单价 D 成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ） 。A 只限承包商向业主索赔B 业主无权向承包商索
8、赔C 业主与承包商之间的双向索赔D 不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A )为准。A. 招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已
9、经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。A、节省招标费用31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中， 承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理
10、而导致的窝工损失应当由( C )承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、 FIDIC 施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ） 。A 承包人B 发包人 C 出资人D 出工人36、受招标人的委托
11、，代为从事招标活动的中介组织是（C） 。A 建设单位B 施工单位C 招标代理D 设计单位37、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A 报价B 能力C 人员数量D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ） 。A 固定价格合同B 可调整价格合同C 固定价格加酬金合同D 成本加酬金合同39、在进度控制中， （ B ）不属工程师的任务。A 督促承包人完成工程扫尾工作B 向有关部门递交竣工申请C 协调竣工验收中的各方关系D 参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ） 。A 拒付货款并索赔B 按照订购数
12、量及时付款B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈C 按照实际交货数量及时付款D 待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的B 是从工程承包人承担C 是允许的D 非发包人同意， 承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC 施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期B 承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15 天 B 21 天 C 30 天 D 35 天44、保证方式没有约定
13、或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15 天 B、 21 天 C、30 天 D、35 天47、下列说法不正确的是（C ） 。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择
14、中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B） 。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ） 。A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上正确答
15、案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE ） 。A 私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ AB ） 。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，
16、进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ） 。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE ） 。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项
17、目不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（CE ） 。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于(BDE
18、)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8 小时8、索赔按目的划分包括(CE )。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9、在施工合同中，(A B C D E ) 等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，( ABDE) 等工作应当由发包人承担。A.到货后，
19、通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为( BCE ) 。A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括(BD ) 。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商13、 施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( CE)发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡14、施工
20、合同按照计价方式的不同可以分为( CDE ) 等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( ADE ) 。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE ）A 投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E 投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（CDE ）A 私人投资的高级别墅B 外国老板投资的基础设施的项目C 大型基础设施、公用事业
21、等关系到社会公共利益、公众安全的项目D 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE ）A 监理合同可以是个人B 监理合同的订立必须符合工程建设程序C 监理合同的订立不需符合工程建设程序D 委托监理合同标的是服务E 委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A 单项索赔B 总索赔 C 明示索赔D 工期索赔E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有( ABC) A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务三、判断改错题。判断下列各题正误,正者在括号内打 ,误者在括号内打,
22、并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100 万元，甲应预付定金30 万元。 （ ）30 万改为 20 万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30 天内， 中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书、 通用条款 、 专用条款三部分组成，并附有三个附件。 （ ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接
23、收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复， 否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。 （ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3 额额均不应包括利润
24、。（）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（） 。14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。仲裁是15、 工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。 （）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（）。或邀请招标17、 监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（） 。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起
25、诉，二者只能选其一。（）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。 （）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。 （）以大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书、 通用条款 、 专用条款三部分组成，并附有三个附件。 （ ）27、工程师可以以口头
26、方式通知承包人推迟开工日期。（ ）口头改为书面。28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第28 天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）四、名词解释：1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方） 、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、 明确各自的经济责任、权利和义务、 以保证工程任务在合同造价内按质按
27、量的全面完成。2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用等内容。6、不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某
28、些项目的单价可以定得比正常水平高些、 而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。7、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。8、建设工程施工合同：即建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。9、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。10、施工索赔： 施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由于自己责任的额外工作、额外
29、支出或损失、 依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为。11、委托代理： 是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。12、定金： 是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。13、 建筑工程施工合同： 是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。14、附加工作： 指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。15、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。下面是赠送的国际
30、法小抄，可以编辑删除，不需要的朋友15年电大期末考试国际经济法小抄（用心整理的精品小抄可以编辑）名词解释或填空1.WTO- ，是在组织上取代关贸总协定，协调和- 成员国贸易政策法规和措施的政府间国际组织。（世界贸易组织：约束）2.BOT（建设经营转让）：是指政府（通过契约）授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权， 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以- 、- 并赚取利润。特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。（清偿贷款；回收投资）3.提单：是一种用以证明- 合同成立和货物已经由承运人接管或装船，以及承运人保证凭以-的单据。（海上运输；
31、交付货物）4.国际投资法：调整国际间私人直接投资关系的- 的总和。（法律规范）5.CATT 保障措施： 是 CATT 允许的进口国。在外国产品政党进口的数量大幅增加，给国内相关工业造成损害时采取 - 措施。 （进口限制）6.信用证中的受益人：即有权享受信用证利益的人，一般为-或- 。 （出口方：中间商）7.国际货币基金组织：是根据 - 年联合国国际货币金融会议通过的国际货币基金协定 ，- 年正式成立。是联合国的一个专门机构。8.国际货币基金组织是协调成员国货币政策的- 。 （1944；1945；国际组织）8.国际重迭征税：是指两个或两个以上国家就同一- 对同一经济来源的不同纳税人分别课税。（征
32、税对象）9.国际重复征税：指- 或- 以上国家对同一跨国纳税人的同一征税对象，同时课税。10.国际税法通常所说的国际双重征税就是指- 。 （两个；两个；国际重复征税）11国际商业银行贷款：指一国商业银行或国际金融机构作为贷款人，以贷款协议方式向其它国家的借款人提供的 - 。它是国际贷款中最典型的贷款形式。（商业贷款）12 外资企业：根据 - 设立，全部资本属于外国投资者所有的企业，属于- 。 （东道国法律；东道国法人）13 居民税收管辖权： 是根据 -确立的管辖权， 它是指一国对其本国居民在世界范围内的所得进行征税的权力。 （属人原则）14 信用证：是指一项约定，不论其名称或描述如何，一家银行
33、（开证行）依照开证申请人（买方）的要求和- 或以自身名义，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据由自己或授权另一家银行向第三者（受益人）或其指定人付款或- 并支付受益人出具的汇票。（指示；承兑）15 不质疑条款：对转让的技术的-不得提出异议。 （合法性）16 国际货物多式联运：以至少- 不同的运输方式将货物从一国- 的地点运至另一国境内指定-的地点的运输， （两种：接管货物；交付货物）17 来源地税收管辖权： 是脂依据 - 确定的管辖权。 它是一国对非居民来源于本国的所得进行征税的权力。（属地原则）18 直接投资：伴有对企业经营管理权和- 的投资。（控制权）19海鸦规则：全称为 1924 年统一
34、提单的若干法律规则的国际公约，是最早规范 - 责任的国际公约。 （海运承运人）20 要约：是向一个或一个以上行定的人提出的- 的建议。（订立合同）21 先期违约：在合同订立之后履行期到来之前，一方表示- 合同的意图。（拒绝履行）22 承诺：是 -对要约表示无条件接受的意思表示。（受要约人）23 根本违约：一方当事人违反合同的结果使另一方蒙受损害，实际上剥夺了他根据合同-得到的东西。（有权期待）24 商标权：是 - 对法律确认并给予保护的商标所享有的权利，通常包括商标专用权、商标续展权、-商标许可权等。 （商标所有人；商标转让权）25 专利权商标权的独立性原则：这是 - 规定的重要原则， 是指各
35、国授予商标和专利的权利相互独立，- 。一缔约国对某项专利、商标权申请的处理对另一缔约国没有影响。（巴黎公约；互不干涉）26 反倾销税： 是进口国对于来自外国的倾销产品征收的一种进口附加税，目的是阻止 - 和- 造成的损害。 （倾销产品进口；消除倾销）27 倾销：一国产品以低于正常价格进入另一国市场，如果因此对某一缔约方领土内已经建立的某项工业造成- ，或对某一国内工业新建产生实质性阻碍，就构成倾销。（实质性损害；实质损害威胁）28 共同海损：共同海损指海上运输中，船舶、货物遭到共同危险，船长为了共同安全，- 和- 作出特别牺牲或支出的特别费用。（有意；合理地）29 象征性交货：以 - 把代表货
36、物所有权的证书（提单、发票等）交给买方，作为完成交货义务的交货方式，买方付款以- 为条件。（卖方；卖方交单）30 许可协议中的限制性商业条款：是国际贸易中各种限制性商业条款的一个方面，主要表现在- 对-在技术的使用、改进、产品销售等方面进行限制。限制性商业条款又称限制性商业行为、限制性商业惯例、限制性贸易做法、违背公平贸易条款等。（供方；受让方；受让方；供方）31 定期租船合同：指出租人在- 内把船舶出租给承租人供其按约定的用途使用的-。 （一定期限；书面协议）32代位求偿权：当约定的保险事故发生后，- 有权获得保险人基于保险事故对东道国所享有的索赔权及其它权益，向东道国索赔。（被保险人；保险
37、人）商标：是用于区别商品生产者或- 、服务提供者的标志，通常由文字、-或其结合组成。 （销售者；图形）二、单项选择题1在班轮运输中，承运人对所承运货物损失不可免责的理由是（） 。A承运人存在驾驶船舶的过失B.承运的货物包装不当C.承运人存在管理船舶过失D。承运人存在保管货物过失（D）2按收货人抬头，提单可分为记名提单，不记名提单、指示提单。不可以背书转让的提单是（）A记名提单B。不记名提单C。空白提单D。批示提单（ A）3现代历史上最初形成的国际货币制度是（）A金本位制B。金汇兑本位制C。金块本位制D。金汇率制（ A）4托收和信用证两种支付方式使用的汇票都是商业汇票，都是通过银行收款（）A但是
38、托收属于商业信用，信用证属于银行信用B但是托收属于银行信用，信用证属于商业信用C两者属于商业信用D。两者都属于银行信用（A）5 海牙规则实行的承运人责任制是（）A 过失责任制B。严格责任制C。无过失责任制D。不完全过失责任制（D）6 服务贸易总协定不适用于（）A私人提供的服务B。政府提供的职务服务C。未列入成员国贸易承诺表的服务D。 服务贸易总协定生效后产生的服务（B）7根据联合国国际货物买卖合同公约的规定，判断货物买卖合同的国际性的标准是（）A当事人具有不同国家的国籍B。当事人的营业地在不同国家C合同荐下的货物跨越国境D。合同订立时及合同履行过程中，当事人的营业地在不同国家（B）8属于银行信
39、用的支付方式是（）A买方直接付款B。托收C。信用证D。支票（ C）9在对中国领域的海洋石油开发合作方面，中国的基本政策是（）A由国家向外国企业授予特许权开发B。由境内企业向外国企业设立合资经营企业开发C。由中国国家特许的境内公司与外国企业合作开发D。由中国海洋石油总公司单独开发（C）10 与贸易有关的投资措施协议适用于（）A.解决一成员对另一成员投资的市场准入问题B 解决各成员对货物自由有扭曲作用和限制作用的投资措施问题C 解决各成员对货物和服务贸易有扭曲和限制作用的投资措施问题。D解决一成员对另一成员投资的待遇问题（B）11明确规定货物所有权转移时间的国际货物买卖法律是（）A 2000 年国
40、际贸易术语解释通则B 1932 年华沙 -牛津规则C 国际货物买卖合同成立统一法公约D。 联合国国际货物买卖合同公约（B）12对知识产权保护水平最高的国际公约是（）A 建立世界知识产权组织公约B。 保护工业产权巴黎公约C 世界版权公约D。 与贸易有关的知识产权协议（D）13 海牙规则规定的诉讼时效是（）年A半B。一C 。二D 四（ B）14 海牙规则规定的承运人使船舶适航的责任，限于（）A在开航前和开航时B。开航前C。航行中D。开航后至到达目的地时（A）15属于 WTO 多边货物贸易规则的协议是（）A 贸易政策评审机构B。 反倾销协议C。服务贸易总协定D。 建立世界贸易组织协定（B）16中国人
41、民保险公司海洋运输货物保险条款规定的基本险别不包括（）A平安险B。战争险C。水渍险D。一切险（ B）17WTO 争端解决机构审理除（）以外的所有WTO 协议A 争端解决规则与程序谅解B。 贸易政策评审机制C。复边贸易协议D。 建立世界贸易组织协议 （B）18跨国纳税人故意违反国家税法和国际税收协定的行为包括（）A扣除法B。抵免法C。国际逃税D。国际避税（ C）19首次提出专利定义的保护期限的多边国际协议是（）A 巴黎公约B。 专利合作公约C。 与贸易有关的知识产权协议D。 伯尔尼公约 （C）20 汉堡规则规定的承运人对每件或单位货物的赔偿限额为（）A100 英镑B。1000 法郎C。835特别
42、提款权D。835 美元（ C）21中远提单规定，承运人对货物损坏或灭失的赔偿金为（）A适用海牙规则关于每件或每计费单位最最限为100 英镑的规定B按 CIF 价计算，每件或每计费单位不得超过人民币700 元C按 CIF 价计算，每件或每计费单位不得超过500 美元D每件或每个货运单位为666。67 计算单位，或毛重每公斤2 计算单位，以赔偿额较高者为准。 （B）22中外双方依据合同建立新的企业，并依据合同分配收益和承担责任，应属于（）A中外经营合资企业B中外合作经营企业C中外合作经营D中外合作开发（B）23 华沙公约规定的有关赔偿的诉讼时效是（）A半年B。一年C。两年D。三年（ C）24航空运
43、输国际公约是（）A 海牙规则B。 维斯比规则C。 汉堡规则D。 华沙公约（D）25我某进口公司于1999 年 1 月 15 日用电报向外国一公司发盘，要求在20 日复到我公司有效，1 月 18日上午 900，我公司同时收到外国公司表示接受和撤回接受的电传.根据 的规定 ,此接受 ( ) A.可以撤回B.不可以撤回,必须与我公司签订合同C.经我公司同意方可撤回D.视为撤消 (A) 26.国际对其自然资源享有永久主权的原则是指( ) A. 外国投资者可以自由从事或参与开发自然资源的投资项目B. 外国投资者只有经过特别批准方可从事或参与开发其自然的投资项目C. 一国绝对禁止外国投资者从事或参与开发其
44、自然资源的投资项目D. 开发自然资源是国家专属的权利(D) 27.对于共同海损所做出的牺牲和支出的费用,应由 ( ) A.船方承担B.货方承担C.保险公司承担D.所有与之有利害关系的受益人按获救船舶货物 运费获救后的价值比例分摊(D) 28.国际货物多式联运是以至少两种以上运输方式,将货物从一国运至另一国境内指定交付货物的地点.它由( ) A.运经营人负责货物的全程运输,运费按全程费率一次计收B.联运经营人负责货物的全程运输,运费按不同运输方式分别计收C.第一程承运人负责货物的全程运输,运费按全程费率一次计收D.联运经营人负责货物的第一程运输,运费由第一程运人全部收取(A) 29.平安险峰不赔
45、偿 ( ) A. 自然灾害造成的实际全损B.自然灾害造成的推定全损C.意外事故造成的全部损失和部分损失D.自然灾害造成的单独海损(D) 30.保险公司承担保险责任的期间通常是( ) A.钩至钩期间B.舷至舷期间C.仓至仓期间D.水面责任期间C 31.在同外商商定买卖合同中的仲裁条款时,关于仲裁地点有以下各种不同的规定,其中对我最有利的一种为( ) 在双方同意的第三国仲裁在被告国仲裁定在我国仲裁定在对方国仲裁（）32我国参加的有关国际运输方面的国际公约是是（）海牙规则汉堡规则国际铁路货物联合运输协定（国际货协）关于铁路货物运输的国际公约（国际货约）（）33某货轮地航行途中，舱起火，船长误以为舱也
46、同时起火，命令对两舱同时施救舱共有两批货物，甲批货物全部焚毁，乙批货物全部遭水浸在上述损失中，（）舱乙批货物与舱货物属单独海损舱乙批货物与舱货物都属共同海损舱乙批货物属共同海损，舱货物属单独海损舱乙批货物属单独海损，舱货物属共同海损（）34甲国当事人购买乙国企业上市发行的债券，甲国当事人属于（）跨国直接投资跨国间接投资跨国借贷跨国商业融资（）35按中国人民保险公司海洋货物运输保险条款规定，在三种基本险别中，保险公司承担赔偿责任的程度是（）平安险最大、其次是一切险，再次是水渍险。水渍险最大，其次是一切险，再次是平安险。五一节险最大，其次是水渍险，再效是平安险。一切险最大，其次是平安险，再次是水渍
47、险（）361947 年， 23 个国家签署了关贸总协定，其中一些国家通过签署（）使关贸总协定临时生效。国际贸易组织宪章世界贸易组织宪章临时适用议定书授权条款（）37海上货物运输保险中，共同海损属于（）共同损失部分损失全部损失单独损失（）38与贸易有关的投资措施协议属于（）世界银行制定管辖的多边投资协议管辖的货物贸易协定联合国管辖的多边投资协议尚未生效的多边投资协议（）39联合国国际货物买卖合同公约适用于（）营业地分处不同缔约国的当事人之间的货物买卖具有不同国家国籍的当事人之间的货物买卖船舶、飞机、气垫船的买卖。卖方提供劳务或其它服务的买卖（）40属于关贸总协定乌拉圭回合谈判成果是（）。达成第一
48、部约束非关税措施的协议反倾销协议。开创了计划经济国家入关的先例。通过了给予发展中国家判别待遇的“授权条款”。达成农产品协议 （）41 年国际贸易术语解释通则中，卖方承担义务最小的术语是（）。、。、。、。、（D）42为吸引对方向自己订货而发出的商品目录单、报价单以及一般的商业广告，是（）。要约。反要约。要约邀请。新要约（）43教材是着重介绍了我国在国际贸易中常用的贸易术语是（）。、。、。、。、（）44 联合国国际货物买卖合同公约对（）予以规范。合同的效力。合同的成立。合同对货物所有权的影响。货物对人身造成伤亡引起的产品责任（）45我国加入承认及执行外国仲裁裁决公约时（）。作了两项声明保留。完全同
49、意。作一项声明保留。作了三项声明保留（）46伦敦保险业协会货物运输保险条款的险相当于中国人民保险公司货物保险的（）。一切险。平安险。平安险加一切险。水渍险。 2000 年国际贸易术语解释通则对贸易术语分类的标准是（）。英文字母顺序。卖方承担义务大小。交货方式。交货地点（）48如果国际货物销售的当事人在所在国属于1980 年联合国国际货物销售合同公约的缔约国，当事人（）。在销售合同未规定法律适用问题时，应适用该公约。必须适用该公约。可以适用该公约，但不得通过合同改变其内容D。必须适用该公约，但可以通过合同改变其内容（A）49根据我国法律，外国企业（）A应就其全部所得向中国纳税B。应就来源于中国所
50、得向中国纳税C。对我国无纳税义务D。其所在国瓦解国没有税收合作的外国企业无纳税义务（B）50亚洲开发银行行址设在（）A东京B。北京C。马尼拉D、曼古董（ C）51要约于（）时生效A发出B。传达到受要约人经营地或其惯常住所C传达到受要人并且受要约人理解D。交邮局发出（C）52 联合国国际货物买卖合同公约在风险转移方面采取（）原则A以合同订立时间确定风险转移B。以交货时间订风险转移B以所有权转移时间确定风险转移D。以买卖方实际控制货物时间确定风险转移（B）53国际金融公司的主要任务是对属于发展中国家会员中国的企业的（）发展提供资金A 国有B。股份制C。金融D。私人（ D）54根据 2000 年国际