《不锈钢楼梯扶手制作安装合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不锈钢楼梯扶手制作安装合同.doc（1页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、不锈钢栏杆、扶手制作安装合同甲方（建设单位）：_ 乙方（施工单位）：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况: 1、工程内容:_； 2、工程承包方式:乙方三包(包材料、包制作、包安装），材料选用:面管_厂标_厚、立柱_厚_； 3、工程造价：_元/米，施工面积约_单元_米,约合人民币_万元(以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式:合同签订生效后,甲方预付_的材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_后,拨付安装工程总价款的_,工程安装完毕验收后，余款一次性付清。 二、合同工期：从拨款之日起
2、_月内完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任: 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为_个月，出现质量问题，保修保换,人为造成损坏的由甲方承担维修费用； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表，负责现场的管理与联系工作，参加工程验收；五、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决，协商不成的，依法向户籍所在地法院起诉。 六、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕,合同自行失效。 甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： _年_月_日