承德园林绿化工程施工合同.doc

《承德园林绿化工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承德园林绿化工程施工合同.doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、承德正和500T/d套筒石灰窑园林绿化工程施工合同合同编号：承德石灰计字 签约地点： 北京 签约日期： 2011年 05月 04日甲方（发包方）甲方名称：天立环保工程股份有限公司住所：北京市顺义区空港工业园B区融慧园11-B栋联系人：邱晔 电话：010-转8217； 传真：010-转8206乙方（承包方）乙方名称：宁夏柳源园林工程有限公司住所：银川市兴庆区解放西街388号706室联系人：康文松电话：传真：010- 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承德

2、正和500T/d套筒石灰窑厂区园林绿化工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况第1条工程概况11 工程名称：承德正和500T/d套筒石灰窑厂区园林绿化工程12 工程地点：河北省承德市双滦区钒钛工业园内13 工程内容：厂区内园林绿化工程项目（乙方负责包工、包料）第2条工程承包范围21 承包范围：厂区内水系景观、绿化种植、假山喷泉、绿地内道路硬化、钢化玻璃板廊架车棚、休闲廊架、休闲亭、相关电气（详见预算表中子目）等的建设施工。 二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序31 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款 （3） 中标通知

3、书（4） 投标书及其附件（5） 标准、规范及有关技术文件 （6） 图纸（7） 工程量清单（8） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条适用法律、标准及规范41 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。42 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T212-2003）、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211-2003）、城市园林绿化养护管理标准（DB11/T213-2003）。43 双方另有约定列入补充条款。44 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，

4、以法律、标准及规范规定为准。第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：无三、双方的权利义务第六条双方派驻工地代表61 发包人派驻工地代表姓名：夏兴峰职权：土建工程负责人62 承包人派驻工地代表姓名：康文松职权：绿化施工负责人63 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期：2011年04月25日竣工日期：2011年06月30日以前合同工期总日历天数预计五十五日第11条进度计划111 承包人必须按照经确认的进度计

5、划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第14条工期延误141 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺

6、延。（1） 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3） 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4） 因工程量变化或重大设计变更影响工期；（5） 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（6） 不可抗力及自然灾害；（7） 发包人同意工期相应顺延的其他情况；（8） 其他可调整工期的因素：142 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。五、质量与检验第16条工程质量161

7、 工程质量标准：_按城市园林绿化工程施工及验收规范中相关条款执行_162 双方对工程质量有争议时，由项目所在区县质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条隐蔽工程的中间验收双方约定的中间验收的部位：种植植物的定点、放线验收应在挖种植穴、种植槽前进行。 种植穴、种植槽的质量验收按照城市园林绿化工程施工及验收规范第6条要求执行种植土壤的质量验收按照城市园林绿化工程施工及验收规范第5条的要求执行。 草坪、花卉的整地质量验收按照城市园林绿化工程施工及验收规范第5条要求执行。 附属设施需要中间验收的项目按照城市园林绿化工程施工及验收规范第16条的要求执行。 施工过程中及时清理现场，重

8、点交通道路和重点地区应在当天清理完毕，保持场地整洁。 工程中间验收，应由监理（监督）部门和施工单位分别填写验收记录并签字。 172 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。 六、安全施工第18条安全施工181 承包人

9、应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。182 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第19条事故处理191 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。192 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政

10、府有关部门认定处理。 七、合同价款与支付第20条合同价款201 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。202 合同价款（大写）：贰佰伍拾捌万元（人民币） （小写）：￥2,580,000元第22条工程量的确认221 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：按合同付款节点222 发包人核实已完工程量报告的时间：收到工程量报告7个工作日之内，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。223 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条

11、 工程款支付231 合同生效后_7_日内，发包人向承包人支付本合同总造价的_20_%为预付款。 232 双方约定的工程款（进度款）支付方式：拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比金额人民币（元） 甲方需在合同生效之日起7个工作日内支付工程预付款 【20%】 人民币：【516,000.00元】 工程进度至60%【包括：厂区乔灌木栽种全部完成，地下水电工程全部完成，庭院景观主体（详见概预算清单）完成至60%】，并甲方收到乙方60%工程款发票后 【40%】 人民币：【1,032,000.00元】 绿化整体工程全部完成，并调试后经甲方专员现场验收合格，且工程质量达到预定设计要求并正

12、常投入运行后两周，甲方在收到乙方剩余合同总价款40%的工程款发票后 【35%】 人民币：【903,000.00元】 工程质量保证金【5%】 人民币：【129,000.00元】233 发包人应在确认工程量结果后 7 日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。234 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后 14 日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 95 %，结算总价的 5 %作为工程保修金。 235 本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。 八、材料设备供应承包人采购苗木材料设备251 承包人采购苗木材料设备一览表（

13、附后）： 承包人所供应苗木材料设备与合同清单不符时，双方约定承包人承担责任如下： （1）一经发现，应即刻更换成与苗木材料、设备清单相符品种或规格型号的产品。 （2）承包人承担工期延误责任。 252 承包人在苗木交验时应出具苗木产品产地证明。253 承包人在苗木交验时应出具苗木产地检疫证明。双方约定的苗木材料设备交验的标准：城市园林绿化工程施工及验收规范（DB11/T212-2003）中第五条之标准。 九、工程变更第26条设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。第

14、27条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第28条确定变更价款281 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。282 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。 十、竣工验收与结算第29条竣工验收291 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。292 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

15、十一、质量保修第31条质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。311 工程质量保修范围和内容：312 质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1） 土建工程：_1_年_（2） 绿化种植工程：_2_年_质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条质量保修责任321 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。322 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。323 绿化工程在保修期内应达到2级养护标准。324 保修期内发现苗木等植物材

16、料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条保修费用331 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。332 双方约定的养护期间水、电费用的承担：_业主承担_第34条其他双方约定的其他保修事项：_无_ 十二、违约与争议第35条违约责任351 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。352 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额：合同总价款千分之一七353 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任并偿付发包方354 发包人不按时支付工程款的违约责任：合同总价款的千分之一七355 其他：_无_第36条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协

17、商不成的双方可依法向本合同签订地点（北京市）人民法院起诉；第38条不可抗力381 双方关于不可抗力范围的约定：战争 灾难 疫情382 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （3） 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（5） 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6） 延误的工期相应顺延。383 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第40条合

18、同解除401 双方协商一致，可以解除合同。402 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。403 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。404 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：（1） 因不可抗力致使合同无法履行；（2） 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。405 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包

19、人应为承包人撤出提供必要协助，并按合同约定支付已完工程价款。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。406 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 第41条合同生效及终止411 本合同自签订之日起生效。412 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。 第42条合同份数421 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数 2 份，由双方分别收持。第43条补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。甲 方 乙 方单位名称：天立环保工程股份有限公司 单位名称：宁夏柳源园林工程有限公司 单位地址：北京市顺义区空港B区融慧园11号 单位地址：银川市兴庆区解放西街法定代表人：王利品 法定代表人： 刘宇委托代理人：邱晔 委托代理人：康文松传 真： 010- -8206 传 真：010-电 话： 电 话：开户银行：中国建设银行北京天竺支行 开户银行：宁夏银行股份有限公司中山 支行帐 号： 帐 号：2000 0140 2000 08961