《2022年2018年一级建造师法律法规真题及答案 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2018年一级建造师法律法规真题及答案 .pdf（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2018 年一级建造师法律法规真题及答案1根据民法总则，法人分为（）。A企业法人和非企业法人B机关法人，企业法人和社团法人C一般法人和特别法人D营利法人，非营利法人和特别法人参考答案：D，第 8 页。2关于代理的说法，正确的是()。A经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D表见代理是有权代理参考答案：C，第 12 页。3关于物权的说法，正确的是（）。A同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B用益物权人可以是该物的所有权人C未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役D物权的变动只能
2、基于合同关系参考答案：C，第 18 页。4关于 建设工程 专利权保护范围的说法，正确的是()。A实用新型以申请时所附的说明书为准B建设工程发明以其附图为准C外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第 27 页。5关于留置的说法，正确的是()。A留置权属于债权B债权人不负责保管留置物C建设工程合同可以适用留置权D留置权基于法定而产生参考答案：D，第 34 页。6关于财产保险合同的说法，正确的是()。A保险合同不可以转让B保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D被保险人应当与投保人一致参考答案：C，第 35
3、页。7下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。A解除合同B继续履行C罚款D合同无效参考答案：B，第 41 页。8根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A 对于限制人身自由的行政强制措施不服的B 国防、外交等国家行为C 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】A P348 9关于和解的说法，正确的是()。A和解只能发生在诉讼前B当事人申请仲裁后，不可以自行和解C和解达成协议，必须以书面形式作出D和解达成的协议具有合同效力【答案】D P341-P342 10下列争议中，受仲裁法调整的是()。A建设
4、行政主管部门处理的行政争议B劳动争议C农林承包经营合同争议D建设工程施工合同争议【答案】D P303 11关于施工许可的说法，正确的是()。A省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管B农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C限额以下小型工程应当申请取施工许可证D施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】A P46 12根据国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。A3 B2 C5 D6【答案】A P104 1
5、3根据招标投标法，中标通知书自()发生法律效力。A发出之日B作出之日C盖章之日D收到之日【答案】A P81 14根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是()。A在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的B患职业病的C工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D高空作业跌落的参考答案：A，第 232 页。15建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A竣工验收合格B建筑节能合格C建筑节能达标D能耗验收合格参考答案：A，第 190 页。16施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。A施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B施工过程中遭
6、遇梅雨季节，导致工期延误C施工企业的设备损坏，导致工期延误D施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误参考答案：A，第 128 页，关于不可抗力。文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5
7、L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B
8、3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6
9、Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3
10、Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G
11、6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:C
12、X6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V617关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。A有保证工程进度的基本制度B建设工程 所需投资已经全部到位C依法必
13、须实行监理的工程已经委托了监理单位D已经与施工企业签订了合作协议参考答案：C，第 49 页。18发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。A编制招标文件B印刷、邮寄招标文件C招标人办公D招标活动参考答案：B，第 79 页。19关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。A用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁参考答案
14、：B，第 150 页。20根据民事诉讼法，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。A执行案件申请入撤销请的B作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的参考答案：D，第 331 页。21根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是（）。A申请人年龄达到60 周岁B申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5 年C申请人被吊销注册 证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5 年D申请人甲请注册之日5 年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全
15、事故参考答案：B，第 67。22，关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B检测报告必须由检测机构法定代表人签署C检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D检测数据和检测报告仅供施工企业参考参考答案：A，第 272。23注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A泄露商业秘密的B对设计变更有异议的C经常外出参会的D拒绝执行 监理工程师 指令的参考答案：A，第 106 页。文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B
16、3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6
17、Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3
18、Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G
19、6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:C
20、X6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 H
21、D3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY
22、2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V624施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。A经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期C经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D经检查证明工程质量符合合同要
23、求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期参考答案：A，第 273-274页。25 根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。A询价B单一来源采购C直接确定D框架协议【答案】B P75 26根据 建设工程 安全生产管理条例，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是（）。A是否达到工程使用功能要素B是否适用施工要求C是否符合工程建设强制性标准D是否达到造价控制目标参考答案：C，第 255 页，关于工程监理单位的责任。27关于合同形式的说法，正确的是（）。A合同必须用书面形式B口头形式属于合同其他形式C未依法采取书面形式订立的合同无效D合同可以采用数据电文
24、形式参考答案：D，第 110 页。28关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B仲裁裁决只在国内生效C当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D申请仲裁裁决强制执行的期间为2 年参考答案：D，第 337 页。29关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B分包单位应当接受总承包单位的质量管理C总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿参考答案：B，第 2
25、70 页。30某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A效力待定B可撤销C无效D有效参考答案：C，第 121 页。文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5
26、L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B
27、3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6
28、Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3
29、Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G
30、6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:C
31、X6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V631，关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。A建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B施工企业对施
32、工中出现的施工质量问题应当负责返修C建设工程 未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务参考答案：B，第 274 页。32根据招标投标法，可以确定中标人的主体是()。A经招标人搜权的招标代理机构B建设行政主管部门C经招标人授权的评标委员会D，招标投标有形市场参考答案：C，89 页。33根据招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的()。A2%B5%C10%D20%参考答案：C，第 89 页。34根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A20%B40%C50%D30
33、%参考答案：D，第 183 页。35施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A合同正常履约B未发生违约行为C获得发包人奖励D获得建设行政主管部门表彰参考答案：D，第 105 页。36根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C工程管理人员是否熟悉强制性标准D工程项目的安全、质量是否符合强制性标准参考答案：C，第 266 页。37根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A监理单位不得与被监理工程的设计单位有
34、利害关系B监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C未经总 监理工程师 签字，建筑材料不得在工程上使用D施工图深化文件是监理工作的主要依据参考答案：B，第 285 页。38关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A定作人不得中途变更承揽工作的要求文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编
35、码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C
36、5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8
37、 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文
38、档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L1
39、0C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5
40、Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V
41、6B定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】D，第 153-156 39关于建设工程返修的说法，正确的是()。A施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C P274 40关于仲裁的说法，正确的是()。A没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当
42、予以受理B对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】A，P332-333 41根据合同法，下列合同转让产生法律效力的是()。A施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B P124 42下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A查明事故发生的间接经济损失B追究责任人
43、的法律责任C提交事故调查报告D提出对受伤人员的赔偿方案【答案】C P247 43关于施工合同变更的说法，正确的是()。A合同变更应当办理批准、登记手续B合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C工程变更必将导致合同变更D合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】B P123 44关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。A买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L
44、10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q
45、5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8
46、V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W
47、5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L
48、8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3
49、C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z
50、2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6文档编码:CX6Z2W5L10C5 HD3Y5L8Q5Y8 ZY2G6B3C8V6D约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】D P157 45.某起生产安全事故造成9 人死亡、51 人重伤，直接经济损失2000 万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故为（）。A特别重大事故B重大事故C较大事故D一般事故参考答案：B，第 240 页。46施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。A已经完