《2022关于工程承包合同15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022关于工程承包合同15篇.docx(72页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022关于工程承包合同15篇关于工程承包合同1托付方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:2.居室规格:房型 层(式)室厅厨卫1. 室,计 _平方米;2. 厅,计 _平方米;3. 厨房,计 _平方米;4. 卫生间,计 _平方米;5. 阳台,计 _平方米;6. 过道,计 _平方米;7. 其他(注明部位),计 _平方米。总计:施工面积 _平方米。8.施工内容:见预算书和施工图。9.托付方式:10.工程开工日期: 年 月
2、日11.工程竣工日期: 年 月 日工程总天数: 天其次条:工程价款工程价款(金额大写) 元,详见本合同附件(二)预算书。1、材料款_ 元; 2、人 工 _费元;3、设计费 _元; 4、施工清运费 _元;5、搬卸费 _元; 6、管 理 费 _元;7、其他费用(注明内容) 元。第三条:质量要求1. 工程运用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)工程材料决算清单。2. 施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。3. 凡由甲方自行选购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。4. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,
3、以便于工作连接。第四条:材料供应1. 乙方须严格根据国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方供应的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失均由乙方负责。3. 甲方负责选购供应的材料、设备,应当是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙
4、方负责赔偿。第五条:付款方式1. 合同一经签订,乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年 月日),甲方即其次次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注:甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付运用。2. 工程施工中如有项目增减或须要变动,详见本合同附件(二)家庭装潢工程工程项目变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未
5、付工程价款额的1%支付给乙方。第六条:工程工期1. 假如因为乙方缘由而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。2. 由甲方自行选择的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方担当,由于乙方施工缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。3. 在施工中,因工程质量问题、双方看法不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以接着施工。4. 施工中假如因甲方缘由要求重新返工的,或因甲方更改施工内
6、容而延误工期的, 需签证,甲方须担当全部施工费用,如因乙方的缘由造成返工,由乙方担当责任,工期不变。5. 施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条:工程验收1. 工程质量验收,除隐藏工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应刚好通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日
7、期。第八条:其他事项1、 甲方1.1 必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。1.2 如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位,应向邻里打好招呼。2、 乙方2.1 指派(姓名)_为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。2.2 负责施工现场的平安,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。2.3 严格履行合同,实
8、行信誉工期。2.4 在装潢施工范围内担当保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条:争议解决1. 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决或凭本合同和乙方开具的收据向_装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,恳求解决。2. 当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向-仲裁委员会申请仲裁;-人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止1. 合同经双方签
9、字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十二条:合同生效1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份,甲乙双方各壹份。甲方(业主): (签章) 乙方: (签章) 居处地址: 企业地址: 邮政编码: 邮政编码: 工作单位: 法人代
10、表: 托付代理人: 托付代理人: 电 话: 电 话: 签约地址: 签约日期:关于工程承包合同2发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规,本着同等互利的原则,结合本工程详细状况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点:山东寿光XX二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价及承包范围:
11、1、场平:在满意施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。2、场地回填:依据工程项目,依据总包方供应土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。3、场地内修路:场地内需修路约7000,要求路基础宽4,石子铺设厚度20c,路面压实,符合总包方的要求,价格88元每断面(即22元平方米),由于场地缘由,详细结算方式依据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式:1、依据上海XX公司(总包方)的付款方式,甲方(_市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。五、施工工期:1、依据上海XX公司(总包方)
12、的工期进度要求来合理施工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任:1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的限制点、水准点及0.00位置。2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样,方可施工。3、甲方要依据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任:1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺当完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物爱护工作,并担当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法
13、律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中,乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高平安施工意识,做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事务所造成的一切损失,概由乙方负责关于工程承包合同3甲方:_乙方:_依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的详细状况,经协商达成如下合同条款、第一条、工程概况1.1、工程名称:_1.2、工程地点:_1.3、建筑面积:_1.4、承包范围:地上一,二
14、,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外)。1.5、承包方式:包工,包料,包工期。1.6、本工程总造价:依据甲方认可设计通风工程图,暂定价_元(_万元整)。1.7、开工日期:批准日期以开工报告为准。1.8、本工程工期:为_日历天(指隐藏工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期。1.9、质量等级:合格。其次条、合同文件运用的语言文字和适用法律2.1、合同运用语言文字:汉语。2.2、适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规。2.3、适用标准,规范:_及有关规程。第三条、图纸3.1、图纸供应日期:20_年_月_日3.2、图纸供应套数:_套第四条、甲方驻工地代表人员:第五条、乙
15、方驻工地代表人员:第六条、甲方责任6.1、协作乙方办妥施工各种证件和手续。6.2、在开工前_天保做好三通一平交乙方运用,并保证施工期间的正常运用、。6.3、做好各个施工单位组织协调工作。6.4、清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房。6.5、驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐藏工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证)。第七条、乙方责任7.1、向甲方,监理供应月工程进度安排表。7.2、施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项平安措施,若造成人员伤亡事故,责任自负。7.3、所用的施工机械设备必需符合常州市环保要求。7.4、主
16、动协作各个施工单位组织协调工作。7.5、严格执行有关施工规范,施工标准,严格限制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负。第八条、进度安排8.1、乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后_天内向甲方供应施工组织设计和施工进度表。8.2、甲方接到乙方施工组织设计和施工进度安排表后_天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准。8.3、乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或安排进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改。第九条、暂停施工9.1、若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,平安事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出
17、处理看法。9.2、若乙方在施工过程中由于甲方缘由造成停工,误工等,由甲方担当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方担当发生的费用。第十条、工期延误是指:10.1、工程量改变和设计变更。10.2、非乙方缘由造成的停电,停水,一周累计超过8小时。10.3、不行抗力自然灾难。10.4、甲方确认的其它因素。第十一条、检查和返工11.1、乙方应仔细根据施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负。11.2、因甲方不正确指令或其它非乙方缘由引起的经济支出,由甲方担当,并相应顺延工期。11.3、由于第三方缘由造成的工程质量问题或事故,乙方应刚好实行补救措施,由
18、第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方。第十二条、工程质量等级达到国家标准验收规范,并争取优质工程、达到优质工程后甲方给乙方嘉奖,嘉奖金额按工程总造价的2%结算。第十三条、隐藏工程,中间工程验收13.1、隐藏工程的每道工序,乙方自检合格后并书面通知监理验收,合格后乙方方可进行下道工序。13.2、工程中间验收的部位,按国家和上海市有关规定及监理的要求执行,乙方在自检合格后书面通知监理验收,监理验收合格后,乙方方可接着施工。13.3、监理应在接到乙方书面通知后刚好进行验收,并给乙方书面结论、13.4、隐藏工程或中间部位经监理验收,不符合设计要求或施工验收规范要求,乙方应刚好返工,并在返工后
19、再次通知临理验收,直至符合要求,由此发生的费用由乙方自负。13.5、工程质量符合规范要求,验收24时后甲方或监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐藏或中间部位工程接着施工。第十四条、合同价款的调整经甲方书面确认的设计变更或甲方确认的其它缘由引起的工程量的增减,合同总价可作调整。第十五条、工程款付款方式:15.1、本合同生效后一周内甲方支付工程总造价的_%,作为乙方备料款,计_万元。15.2、甲方在每月5号前支付工程总造价的_%,如逾期付款,乙方工期顺延。第十六条、竣工验收16.1、乙方在完成承包范围内的全部工作量之日起三周内向甲方提交完整的竣工图和竣工资料各二套。16.2、甲方应
20、刚好会同有关单位参与验收,并于验收后一周内赐予批准或提出修改要求,乙方应按要求修改。16.3、工程整改项目,乙方必需在甲方提出整改看法后一个月内完成。第十七条、竣工结算17.1、乙方应在竣工验收通过后一个月内向甲方送交工程决算书。17.2、本工程结算以最终竣工图实际工程量加甲方认可变更签证单、工程结算按常州市建筑安装工程定额(八六版),各项取费按常州市有关文件取费执行。17.3、在本合同工期内若遇国家政策性调整各项费率,则在本工程结算工程款中作调整。17.4、甲方在接到乙方工程决算书后一个月内审核完毕,在审核后一周内付清余款,留5%保修金。第十八条、保修本工程竣工验收合格日起保修壹年,期满后一
21、周内付清付款。第十九条、其它19.1、本工程如遇特别状况,发生二次驳运费用按甲方经济签证处理。19.2、总承包照管费由甲方担当。19.3、未尽事宜,另行协商。其次十条、合同生效,终止及份数20.1、乙方以甲方批准开工报告日期进场施工,逾期甲方有权扣留乙方开工押金。20.2、本合同正本一式两份,甲,乙双方各执壹份,副本一式陆份,双方各执叁份。20.3、本合同经甲,乙双方法人代表签字盖章之日起生效,保修金付清后本合同自行终止。甲方:_乙方:_安装工程有限公司法人代表签字:_法人代表签字:_签约地点:_签约日期:20_年_月_日关于工程承包合同4发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方在
22、山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规,本着同等互利的原则,结合本工程详细状况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点:山东寿光羊口二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价及承包范围:1、场平:在满意施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。2、场地回填:依据工程项目,依据总包方供
23、应土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元/立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。3、场地内修路:场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实,符合总包方的要求,价格88元/每断面(即22元/平方米),由于场地缘由,详细结算方式依据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式:1、依据上海电力建设有限责任公司(总包方)的付款方式,甲方(菏泽市华健岩土工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。五、施工工期:1、依据上海电力建设有限责任公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。六、甲
24、方的工作及责任:1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的限制点、水准点及位置。2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样,方可施工。3、甲方要依据上海电力建设有限责任公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任:1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺当完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物爱护工作,并担当以上工作的费用和平安责任。2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个
25、工程项目。4、在施工过程中,乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高平安施工意识,做好平安文明施工工作。如出现平安事故或打架斗殴事务所造成的一切损失,概由乙方负责。关于工程承包合同5发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):经甲乙双方友好协商,现甲方托付乙方承包甲方所需的装饰工程,为明确甲、乙双方的责任和权益,确保工程质量和工期,达成如下合同条款:一、工程概况:1、工程地点:成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号2、工程内容:以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准,实行预算包干,如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明,所列项目:吊顶、门窗套及木门、墙
26、地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。3、承包方式:由乙方供应设计、物料供应、施工及安装。4、工程造价:(人民币)。详见预算所列项目。5、工程期限:自年日至月施工,工期顺延)。二、付款方式:1、双方签定合同后三日内,甲方即应向乙方支付工程定金计:贰万元整(人民币)。2、工程施工完工后,甲方再向乙方支付工程尾款计:(人民币)。3、工程施工产生全部款项均汇入本公司指定代理人胡志平账户,卡号:()三、甲方责任:1、与乙方共同确定装倏规格标准,细致阅读预(决)算表,仔细识别设计施工图,并签字认可。2、负责帮助乙方办理装修施工的各项手续。3、负责供应施工用水、用电,保障现场施工条件。4、
27、负责监管全部到场材料质量,并仔细签定材料进场单据。5、物管保证金由甲方垫付。在其次次付乙方工程款时扣回。四、乙方责任:1、平安、文明、合理支配施工,严格贯彻施工程序,保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方缘由发生平安事故,甲方概不负责。2、合理支配工期,确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品爱护。如有损坏,应负责赔偿。爱护环境,垃圾清运。3、乙方负责供应两年的质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费修理。质保期后及因甲方运用发生的问题由甲方担当费用。五、 违约责任1、违约方应担当全部法律责任。2、如材料、施工技术不合要求,施工工期延后5天以上等按违约惩罚总价5%,如
28、发生重大质量和房屋设计损坏事故,甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。3、如甲方不能按期付款(三日内),乙方有权暂停施工,工期延误或造成其他后果,应由甲方自行担当。六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后,甲方仔细签定更改单与新增项目单价表,并一次性付清其款项,乙方马上进料,细心施工,达到双方满足的效果。七、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效,全部合同条款履行完毕后失效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日关于工程承包合同6甲方:乙方:为了刚好清运生活垃圾,保持村庄整齐。依据同
29、建同治卫生整治的有关要求,结合实际状况,甲方将垃圾清运工作承包给乙方,现签订如下合同:1、乙方负责将全村垃圾池(筒)的垃圾刚好清运焚烧。2、承包期限自_年_月_日起至_年_月_日止。3、乙方必需在政府统一规定的时间内将全村的垃圾池(筒)进行清理,并保证垃圾池(筒)四周清洁;如遇上级开展卫生大检查,则事先通知乙方,乙方必需在检查前将垃圾池(筒)的39;垃圾清理干净。4、全年清运工资为壹万零伍佰壹拾肆元整,年底一次性付完。劳动和防护用品由乙方自行解决;5、本协议未尽事宜由双方另行协商。本合同自双方签字后生效,一式贰份,甲、乙双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代
30、表人(签字):_年_月_日_年_月_日关于工程承包合同7发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照(中华人民共和国合同法)经双方协商一样,签订本合同,并肃穆履行。第一条工程项目工程名称:工程地点:工程编号:工程范围和内容:全部工程建筑面积平方米。工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元,其中:人工费元(各单项工程详见工程项目一览表)其次条工程期限开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自年月日开工,至年月日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。施工前各项打算工作,双方应依据工程协议书中第三条规定,分别负责根据完成。在施工过程中,如
31、遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方刚好协商,签订协议,并报有关部门备案。()由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者;()因甲方变更安排或变更施工图,而不能接着施工者;()因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺当施工者。第三条物资供应全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理。()特别材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责选购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。()统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂运用,特别材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责选购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责选购供应。()包工
32、不包料工程,全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。()其他方式:由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满意工程要求,必需以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。凡应附有合格证明的材料,在进场时必需由供应方负责验证;如无
33、合格证明,必需经供应方试验合格后方准运用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条工程款结算全部工程造价的结算方式按下列第()项规定办理。()以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。()按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。()按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。()包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。()招标的工程
34、,按中标的价款结算。工程款拨付与结算方法,按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力气和机构调迁等损失,应由责任方负担。()施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。()在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办*行审查投资后,并由甲
35、乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。()在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位。()在施工中,如发觉甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方担当。乙方应严格执行隐藏工程验收制度,凡隐藏工程完成后,必需经过验收作出记录,方能接着进行下一工序的施工。隐藏工程在隐藏以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的,乙方可以自行检查,填写隐藏工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐藏工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐藏工程的,
36、检查费用由乙方负担。甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前刚好送经办*行,做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参与验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参与验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方担当。某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双
37、方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣工工程验收中,如发觉工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方探讨同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方供应以下文件:()增减变更文件和其他洽商记录;()隐藏工程验收记录和中间交工验收记
38、录;()工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办*行审定拨款。工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建
39、筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理。)工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。第七条违约责任和仲裁由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应依据有关政策的规定,另订协议。建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡
40、建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者干脆向人民法院起诉。第八条附则预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。在本合同签订之前,双方签订的施工打算合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。招标工程,按(市建设工程招标、投标暂行方法)签订合同。双方商定的其他事项。()()()()甲方(发包方):(盖章)乙方(承包方):(盖章)工程负责人:(盖章)工程负责人:(盖章)单位地址:单位
41、地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:本合同签订日期:年月日第九条合同附件工程项目一览表全部施工图纸。(合同正本有此件)施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)甲方负责供应的材料、设备一览表。有关协议:()()()()有关补充合同:()()第十条合同份数及有效期限。()本合同一式份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办*行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。()本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方:乙方:代理人:代理人:年月日年月日关于工程承包合同8订立合同双方:_(以下简称甲方)_、(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法的规定,经甲方对乙方专业资质的审核,甲方同意将、“华蜜家园华蜜人家“二期拆迁安置A3C工程保温隔热工程分包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,确保工程顺当进行,经双方协商一样,签订本合同,以之共同遵守。一、工程概况1、工程名称:“华蜜家园华蜜人家“二期拆迁安置A3C标段2、工程地址:都江堰市3、工程范围:外墙外保温(按栋号施工图及_省相关图集省DBJT2060图集_、_号施工,需达到国家现行施工质量行业验收标准)。4、保温隔热工程所选用的材料:挤塑板、聚苯颗粒、粘结、抗裂、铆钉及钢网等,必需符合设