《2022钢结构施工合同15篇_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022钢结构施工合同15篇_2.docx(68页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022钢结构施工合同15篇钢结构施工合同1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,结合本工程详细状况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括:灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,协作其他工种施工等。一、承包范围甲方
2、供应施工图纸,但不供应施工机具,乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,协作其他工种施工等。至工程完工验收,交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元,乙方进场之日起,主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护),至合同全部内容施工完毕工期为20天,不能按时完成罚款5000元。承包价格包括施工期间
3、乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:大、小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用; 原材料送检试验费用。本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。三、开工日期自乙方进场起先计算,工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度
4、安排)。四、付款方式工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收,工程质量达到现行国家工程验收标准合格后,运行正常。签合同后付乙方首付款5万,乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后,甲方付给乙方工程款95,剩余5作为质保金,一年后付清。五、甲方责任1、甲方向乙方供应设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方供应临舍,其它生活设施和人工费用均由乙方负责。2、甲方监督乙方运用合格施工材料。3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底,监督检查乙方在施工中存在的问题。4、按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。5、依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产须要
5、。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。6、帮助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证,其费用由乙方自理)。六、乙方责任1、乙方应严格按图施工,确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。乙方要严格根据设计文件和国务院颁发的建设工程质量管理条例及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必需达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处,应与甲方协商征得甲方同意后方可接着施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料奢侈返工
6、,一切由乙方担当。3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律,文明、平安施工。甲方在资金短暂不到位,业主未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。4、因乙方平安措施不利及违规操作造成的平安事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关。5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款:6、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果;7
7、、进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员,禁止运用回族人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。8、乙方必需确保施工时的规范用电,晚上加班必需派专人值班。9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工,在施工现场不打架、斗殴。10 、乙方要严格根据设计文件和国务院颁发的建设工程质量管理条例及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必需达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。11、质量缺陷的经济责任12、凡乙方所承包的工程项目,出现质量不合格或质量缺陷,均由乙方负责返工或修复工作,
8、其费用(人工、材料、机械)由乙方担当。13、乙方四个工种的作业队带班长,参加项目部平安质量责任制考核并进行同样的奖惩,享受同样的福利待遇;详细考核状况,见相关责任考核制度。七、 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿修理,并担当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方
9、责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商)八、 工程保修1.保修范围、期限:_壹年_2.保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其费用由乙方担当。九、 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。十、 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解
10、决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果;2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;2.3 仲裁机构要求停止合同工作;2.4 法院要求停止合同工作。十一、 不行抗力1.根据标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。4.
11、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。十二、 合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除,乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。 十三、 合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。十四、本合同一式三份,甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。十五、 合同生效本合同双方约定
12、 签字 后生效。合同签订时间:_ 合同签订地点:_甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_甲方电话:_ 乙方电话:_钢结构施工合同2发包人: (以下简称“甲方”)承包人: (以下简称“乙方”)依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同(GF-99-0201)及其他有关规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就青岛房地产交易中心雨棚钢结构工程经协商订立本合同:第一条 工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容及范围:四、承包方式:其次条 合同文件及图纸一、本合同文件及说明依次除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先说明依次如下:(1)
13、 双方签订的补充协议(2) 本合同条款(3) 中标通知书(4) 投标书及其附件(5) 标准、规范及有关技术文件(6) 图纸(7) 工程量清单(8) 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。二、适用法律、标准及规范1、适用法律法规:国家有关法律、法规和西安市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2、适用标准、规范名称:建筑结构设计术语和符号标准(GB/T50083-97)、建筑抗震设防分类标准(GB50223-20_)、工程结构设计基本术语和通用符号(GBJ132-90)、建筑结构荷载规范(GB50009-20_)、建筑抗震设计规范(GB5001
14、1-20_)、钢结构设计规范(GB50017-20_)、钢结构工程施工质量验收规范(GB50202-20_)、建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-20_)、钢架结构工程质量检验评审标准(JGJ78-91)、热轧钢板和制带的尺寸、外形、重量及允许偏差(GB709-88)、焊条分类及型号编制方法(GB980)、焊接用焊条(GB1330)、钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程、钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副、钢结构制作安装施工规范、钢结构工程施工质量验收规范、钢焊缝手工超声波探伤方法结果分析、建筑钢结构焊接规程、手工电焊焊接接头的基本形式与尺寸
15、、工程建设施工现场焊接目视检验规范、建筑防腐蚀工程施工及验收规范、建筑防腐蚀工程质量检验评定标准、建筑施工平安检查标准3、双方另有约定列入补充条款。4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的,以法律、标准及规范规定为准。三、图纸1、 乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转让给第三人。2、 甲方对图纸的特别保密要求:无。第三条 双方的权利义务一、双方派驻工地代表甲方派驻工地代表姓名: 联系方式:乙方派驻工地代表姓名: 联系方式:任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。二、甲方的权利与义务1、甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。2、甲方负责协
16、调乙方与总包单位及相关施工单位的协作关系。3、审核乙方工程进度安排,对乙方提交的工作联系单,甲方应刚好审定并提出明确看法。4、根据合同约定,按时按量向乙方支付已完成合格工程进度款并进行验收结算。三、乙方的权利与义务1、听从甲方现场管理,做到平安施工和文明施工,编制施工进度安排。2、依据甲方项目总体工程进度安排,进行现场施工,应刚好按施工要求向甲方报送工程资料,保证资料与工程同步。3、严格根据施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同总工期完工和交付。4、工程结束后按要求供应肆套竣工资料(含竣工图)。5、乙方进场前一周,应向甲方报施工组织设计。6、钢结构验收规范中全部试验费应由乙方担当。7、乙方
17、应协作提出土建技术要求或图纸。第四条 施工组织设计和工期一、合同工期开工日期:暂定为 年 月 日,详细开工日期以甲方进场通知书为准。二、进度安排乙方必需根据经确认的进度安排组织施工,并接受监督和检查。因乙方缘由导致实际进度与进度安排不符的,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。1、延期开工:因甲方缘由造成延期开工的,可顺延工期;乙方不能按时开工的,应提前7日书面通知甲方并征得甲方同意,甲方不同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不予顺延。2、暂停施工:因甲方缘由停工的,可相应顺延工期;因乙方缘由停工的,由乙方担当甲方因停工造成的损失,每日500元,工期不顺延。3、工期延误:由于以下缘
18、由造成竣工日期推迟的延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1) 甲方未能按约定日期供应图纸及开工条件;(2) 甲方未按合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(3) 因工程量改变或重大设计变更影响工期;(4) 非乙方缘由停水、停电等缘由造成停工;(5) 不行抗力及自然灾难;(6) 甲方同意工期相应顺延的其他状况;(7) 其他可调整工期的因素:乙方在以上状况发生后3日内,就延误的内容支出向甲方、监理方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。第五条 质量标准一、工程质量标准:按建筑工程施工质量验收统一标准中相关条款执行。二、双方对工程质量有
19、争议时,由项目所在区质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方担当。三、质量保修乙方在质量保修期内,根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质量保修责任。1、工程质量保修范围和内容:2、质量保修期:本工程的质量保修期 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。四、质量保修责任1、属于保修范围内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。如乙方未能刚好抢修事故,甲方自行抢修或另行托付他人修理,由此产生的费用由乙方担当。乙方联系人: 电话:五、保修费用:在保修期内由乙方担当。六、质量标准
20、:双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准、规范的,由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求,乙方按约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方认可后执行。第六条 平安施工一、平安施工1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平
21、安教化,并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故,由甲方担当相应责任及发生的费用。3、平安施工的其他要求依据合同附件平安文明生产协议。二、事故处理1、发生重大伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方担当发生的费用。2、甲方、乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。第七条 合同价款与支付一、合同价款1、甲方保证根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、合同价款(大写):暂定人民币:(小写):¥ 。二、付款方式1、甲方按进度支付工程款:2、 每次付款前乙方须
22、供应符合甲方财务管理部要求的收款收据,乙方于第一次支付进度款前供应甲方财务部要求的发票。甲方财务管理部于从收到乙方供应的发票及收款收据时起算,15日内以转账的方式支付。第八条 材料设备供应一、乙方自行选购材料及设备,甲方有权对现场材料进行品牌、质量审核,不达标材料不得进场运用和安装。二、乙方供应的材料,必需保证规格质量符合设计及规范要求并按钢结构验收规范做相应材料、焊接等复试报告。三、乙方所供应的材料必需以甲方开标前供应的样本为准,全部材料必需经甲方检验合格后方可运用。四、对施工过程中发觉不合格产品及以次充好的材料,因运用上述材料造成工程质量不达标的,乙方支付甲方结算价款20%违约金,并且甲方
23、保留接着追偿经济损失的权利。第九条 工程变更与签证一、工程变更的程序1、甲方有权对本工程设计图纸提出变更看法,乙方应按甲方看法进行变更并施工,不得拒绝。设计变更必需经甲方批准并加盖甲方公章后,乙方才能按图进行施工。2、乙方发觉设计错误或与实际不符之处,应刚好通知甲方,由乙方负责供应正确的设计变更文件,经甲方签字批准后实施。3、乙方不按设计图纸及甲方要求施工,乙方应无条件返工,并担当由此造成的一切损失,且工期不予顺延。4、因乙方施工质量问题或施工支配不当导致设计变更而发生的费用,均由乙方担当,工期不予顺延。5、变更引起的工程量增减执行签证,办理签证时,乙方应供应经甲方确认的有关方案或数据原件,签
24、证单原件一式六份。6、现场签证单统一运用甲方公司制定的现场签证单格式,此单由乙方填写后附原始计量凭证,甲方及监理审核并须加盖甲方、乙方的公章,不符合本要求的签证单无效。7、若该项变更涉及合同价款削减的,乙方在报审结算时应照实申报,如有意瞒报或未报时,乙方应向甲方支付变更后总价20%的违约金。二、工程变更中的认价原则因变更而导致合同价款的增减,需经甲方审核确认,因此产生的工期相应顺延。确定原则如下:1、合同中已有适应于变更工程的价格,按合同已有价格计算,变更合同价款。2、合同中只有类似于变更状况的价格,可以此作参照确定变更价格,变更合同价款。3、合同中没有类似和运用的价格,由乙方提出适当的变更价
25、格,送甲方代表批准执行。三、工程变更中合理化建议乙方在施工过程中提出的合理化建议,涉及到对设计图纸的变更及对材料设备的换用,须经甲方书面同意,未经同意擅自更改或换用时,乙方担当因此发生的费用并赔偿甲方全部损失,总工期不予顺延。第十条 竣工验收与结算一、竣工验收工程具备竣工验收条件,乙方以书面形式通知甲方,并向甲方供应完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方在收到以上文件后10日内组织验收。甲方如无正值理由不组织验收或验收后10日内未提出修改看法,视为竣工验收报告已被认可。竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式起先。二、隐藏工程的中间验收施工过程中刚好清理现场,重点交通道路和重点地区应在当天清
26、理完毕,保持场地整齐。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,乙方自检,并于48小时前书面通知甲方、监理方检验。验收合格,甲方、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐藏和接着施工。若在48小时内甲方、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,乙方可自行组织验收,甲方、监理方应承认验收记录。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收,所需费用由乙方担当,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方担当,相应顺延工期。三、结算1、包工包料,综合单价包干,工程量按实结算。2、每个钢结构雨棚竣工验收合格后一个月内,乙方向甲方提交竣工结算书及完整的结算资料(含工程变更签证原件),逾期未提交部分
27、,视为乙方自动放弃该部分结算款项。3、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三个月内,依据合同约定结算方式进行核实和结算,确认本工程结算总价,并出具书面审定看法。第十一条 不行抗力因素一、本条款所定义的不行抗力是指不能预见、不能避开且不能克服的客观状况如斗争、严峻火灾、水灾、台风、地震等人力不行抗拒的因素,对于经营状况严峻恶化及支配不周等情形,无论严峻程度如何,均不理解为不行抗力。二、当甲方或乙方因不行抗力的影响不能履行本合同时,一方有权通知另一方解除合同或双方协商将履行合同的时间予以顺延,延长期与不行抗力影响期相同但合同价格不因此而变更。三、不行抗力发生后,受影响方应马上将不行抗力发生的
28、状况通知另一方,并在不行抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关证明,并取得另一方认可。上述状况发生后,双方应努力实行必要措施,亲密协作以削减不行抗力的影响。不行抗力影响消退后应24小时内通知另一方。四、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。第十二条 违约1、因乙方缘由不能根据合同约定的竣工日期或甲方工程师同意顺延的工期竣工的,甲方处以乙方每天壹仟元整的罚款,此罚款从应付工程款中予以扣除。2、阶段性节点工期若延后5天,甲方有权单方面终止合同,乙方必需在接到甲方书面通知后3日内无条件退场,由此造成的全部损失由乙方担当。3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求或发生其
29、它使合同无法履行的行为,乙方应返工,直至施工质量达到设计和规范的要求,并担当逾期竣工的违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失(包括但不限于因逾期交付而导致向第三方的赔偿责任)。4、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行的情形出现,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。5、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10日通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方担当违约责任。第十三条 补充条款一、与本次工程施工相关的城管、卫生、扰民等全部费用由乙方担当(含在综合单价内)。二、乙方在施工现场按甲方指定的接入点安装水表、电表,乙方每月按实际用量加损耗分担以市场价向甲
30、方缴费。第十四条 争议的解决本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成向西安仲裁委员会提请仲裁解决。第十五条 其他事项一、本合同自双方盖章签字后生效。二、本合同如有未尽事宜,双方可以依据详细状况议定签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。三、本合同一式捌份,甲方陆份,乙方贰份,具有同等法律效力。四、与本合同有关的全部的招投标文件、附件、会议纪要、洽谈函等书面资料均是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等效力。图纸所包含全部内容及双方有关工程的交底纪要、施工界面划分、工作联系单、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。五、如乙方转包工程项目,甲方有权单方面终止合同,乙方应在
31、3日内清场撤离工地,并担当由此给甲方造成的全部损失赔偿责任。甲方:(章)乙方:年 月 日钢结构施工合同3建设方(以下简称甲方):承揽方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国民法典及有关规定,为明确双方在承
32、包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。一、钢结构工程概况(1)工程名称:(2)工程地点:(3)工程范围和内容:本房为_跨钢结构厂房,规格:长_米;宽_米;檐高_米,按图纸施工。(4)建筑外包面积:_平方米。二、工程施工日期(1)开工日期:_年_月_日;风险提示:关于实际竣工日期的规定。当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为
33、实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。(2)竣工日期:_年_月_日;(3)合同工期总日历天数_天。三、工程合同造价及结算(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自变更,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。(2)本合同签订后,甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_计人民币_元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_,计人民币_元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_,计人民币_元作为工程款。(
34、3)工程竣工验收后,甲方方可运用,未阅历收,甲方擅自运用或提前运用则视为本工程验收合格。(4)如甲方因未刚好支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应担当相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。(5)本合同造价结算方式:_。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。四、质量标准工程质量标准:质量标准评定
35、以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、甲方的义务责任(1)办理好各种施工手续,并在乙方进场前供应给乙方;(2)施工过程中,帮助乙方协调好各种关系;(3)供应施工所需的水、电源。六、乙方的义务责任(1)乙方须严格根据合同条款及设计图纸要求购置材料并供应材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;(2)在施工过程中,乙方应文明施工;(3)乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。七、平安责任乙方进场后,要严格根据操作规程及有关施工平安规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生平安事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方担当。风险提示:对于选购材
36、料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。八、材料的供应工程中所需材料及装饰方面的材料必需先以书面形式上报甲方,并附合格证、试验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。九、工程验收(1)乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范
37、细心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必需刚好提出,乙方应保证质量,负责返工修补并担当一切费用,凡因乙方缘由造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修_年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。(2)甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在_日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可运用,未阅历收,甲方擅自运用则视为工程验收合格)。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在
38、工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的,保修期自转移占有之日起算。十、修理期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人运用的工程,在质量保修期内担当质量保修责任。保修期为:_年_月_日_年_月_日。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。十一、违约责任(1)因承包人缘由导致工程质量达不到约定的质量标准,承
39、包人担当返工或实行加固措施发生的全部费用;(2)因承包方缘由导致延误工期,按工程总造价的万分之三天赔偿发包人;(3)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人担当违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方居处所在地人民法院起诉。十三、其他(1)发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。(2)合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚恳信用原则,履行通知、帮助、保密等义务。(3)本合同正本_份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存
40、_份。(4)双方依据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一样后,可对本合同内容详细化、补充或修改,其效力同本合同。发包人:(公X)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:XX编码:_年_月_日承包人:(公X)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:XX编码:_年_月_日钢结构施工合同4钢结构厂房项目工程日期:_年_月_日合同编号:钢架结构施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他法律、法规规定,经协商一样,本着自愿、同等、互利的原则,现就钢结构_作、安装事宜达成如下一样协议。一、工程名称:。二、工程地点:。三、工程内容:。四、工期:
41、工程总工期天。工程详细开工时间以合同签定为准。五、工程造价:金额(小写人民币)(大写人民币)元整。六、承包及结算方式:承包方式:包工包料。结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。2、结算总价=固定总价+变更部分签证。3七、质量要求:1、乙方应严格根据本合约和现行规范供应工程建设材料,支配组织本工程的施工作业。2、质量验收等级:合格。3、质量问题整改率:100%。4、乙方应保证全部构成工程实体的材料是全新的、未曾运用过。八、付款方式:1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款元,作为材料
42、备料款。2、其次期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款元。3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款元。4、第四期付款:3个月后付清总工程款_、甲方责任:1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。2、供应现场施工场地。3、按本合同规定支付费用。4、甲方供应现场施工的用电用水,供应现场的三通一平。5、甲方负责与其他工程队协调。6、甲方帮助乙方选好材料堆放场地。十、乙方责任:1、严格根据甲方确认的施工方案图纸进行_作、安装。2、如现场条件与原定方案不符合,应刚好报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更
43、改。3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,听从管理、遵纪遵守法律,如有违法违纪行为,甲方有权根据有关规定实施惩罚,情节严峻的移交地方司法部门追究其法律责任。4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任:1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。2、除如遇不行抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方缘由造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正值理由未能按本合同按时_作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额
44、的千分之一作为违约金。十三、争议解决方式:因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,根据以下方式解决:诉至甲方所在地人民_。十四、其他:1、本合同经双方签字之日起生效。2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。甲方:乙方:_号码:_号码:联系电话:联系电话:_年_月_日_年_月_日钢结构施工合同5发包单位: (以下称甲方)承包单位: (以下称乙方)依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法 及本工程的详细状况,经甲、乙 双方协商一样,签订本合同书,以约束双方共同遵守。一、工程地点:二、工程名称:三、工程面积:四、承包方式:五、工程造价:六、工程期限:开工 年