《2022工程协议书范文汇编8篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程协议书范文汇编8篇_1.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程协议书范文汇编8篇工程协议书 篇1甲方：(以下简称甲方)乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为
2、天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上
3、比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为
4、工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、详细事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。2、负责三通一平，供应材料堆放场地。3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不
5、影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置
6、图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：年 月 日 年 月 日工
7、程协议书 篇2甲方（接受方）：乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在运用过程中甲乙双方的平安责任，爱护相关人员的平安和健康，防止伤亡事故的发生，依据中华人民共和国平安生产法及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应仔细履行。本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。一、移交范围、期限和地点1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。2、移交日期。 年 月 日。3、移交地点。 沼气项目工程现场二、双方的权利与义务1、 甲方应履行如下职责对本单位运用过程中平安工
8、作负干脆责任。详细内容如下：、组织平安生产管理机构，并明确责任到人。2、培训肯定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要仔细负责，并严格按操作规程作业，确保工程平安稳定运行。3、接受乙方的沼气工程平安运用学问培训，禁止违章作业。4、运用过程中应留意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。5、灶具应安装在通风、光明的室内，若有异味应马上开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，刚好修复。6、定期巡查，发觉问题刚好订正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必需做好检修、保
9、养以及检测工作。8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定平安技术方案。9、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权（全部权、运用权及平安责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。2、 乙方应履行如下职责具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有协作工程施工方移交资产、并帮助清理资产的义务；向接受方供应的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。三、其他本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。资产移交方（盖章）： 资产接受方（签字）：（盖章）年 月 日工程协议书 篇3
10、甲方（托付人）：xxx 乙方（居间人）：xxx联系地址：xxx 联系地址：xxx联系电话：xxx 联系电话：xxx甲、乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，同等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。二：乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，并承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠，假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳
11、，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。四、居间酬劳的结算方法、支付时间和支付方式1、居间胜利后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给
12、乙方250万元人民币。其次次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不担当任何税费及其它手续费。五、居间费用的担当1、如乙方供应的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方担当，如甲方缘由未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方担当。六、保密事项1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，
13、双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或干脆向当地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需供应有效身份证件的复印件附后。合同签订地：甲方（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx法定代表人或托付代理人：xxx 法定代表人或托付代理人：xxxxxxxx年x月x日 xxxx年x月x日工程协议书 篇4发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依据合同法、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以同等、自愿、公允和诚恳信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。一、工程名称
14、濮阳万利财宝广场二期工程外墙抹灰、保温。二、承包内容万利财宝广场第六层至楼顶全部外墙抹灰及保温。三、质量要求在施工过程中全部施工质量标准必需符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。四、工程量计算与价格外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为 元，保温每平方米定价为 元。五、施工责任在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和平安操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必需做到成品爱护，平安用电的管理工作，做到文明施工的要求。六、违约责任当发生下列状况下，乙方担当违约责任：1、以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违反合同
15、内容的都视为违约。乙方如自身缘由在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必需全部担当甲方全部的损失。七、付款方式乙方人员入场施工部分工程量后起先支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。八、平安事故施工过程中出现的平安事故、红伤事故全部由乙方自行担当。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同
16、遵守。甲方签字： 乙方签字：年 月 日工程协议书 篇5甲方：乙方：经双方共同协商，就甲方托付乙方的一切工程（含零星工程）施工的平安责任问题，订立如下协议：一、凡甲方托付乙方的一切工程施工项目（含零星工程）适用本协议。乙方必需遵守平安生产条款，严格根据平安操作规程施工。二、乙方人员进入工程施工现场，必需遵守甲方制订的平安生产制度和客户的平安规定。三、乙方在工程施工场地必需依据实际状况，按规定悬挂平安警告标记，发觉违章作业者要马上订正并作出处理。四、乙方在实施“工程合同”期间，全部平安责任由乙方担当，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员供应人身意外险保障，保费由乙方担当。由于乙方的工具设备和施工不
17、符合平安规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。五、由于乙方的工具设备和施工不符合平安规定或违反操作规程等缘由造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的， 一切行政、民事、刑事责任概由乙方担当，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必需持证上岗，乙方要有专人负责平安监督检查工作，运用的工具、设备必需符合平安要求。发觉危急因素必需马上整治。七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必需经用户有
18、关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发觉违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。甲方：乙方：经办人：经办人：年 月 日年 月 日工程协议书 篇6一、索赔成立1、与合同比照，事务已造成了承包人工程项目成本的额外支出或干脆工期损失。2、造成费用增加或工期损失的缘由，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、工程索赔的依据根据现行法律法规、合同文件及工程惯例, 合同法第284条规定：“因发包人的缘由致使工程中途停建、缓建的，发包人应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、
19、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件根据甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。三、索赔事项概述由我单位承建的，于20xx年12月27日实行开工典礼，于20xx年12月28日我单位主动组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日起先复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。依据甲方供应的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标
20、高全部为土方。现场施工过程中发觉1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。依据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人缘由导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人供应地质勘察资料等相关基础资料，并对所供应资料的真实性、精确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人说明或推断失实的，由发包人担当责任。四、索赔项目索赔事务性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速
21、索赔，6、意外风险和不行预见因素索赔，7、其他缘由索赔。结合实际状况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成：1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。2、施工机械费：因索赔事务发生，额外工作增加的机械运用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场运用机械均为租赁设备根据实际租金计算。3、管理费：因索赔事务发生，额外增加的现场管理和公司管理费，根据合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。根据按中国人民银行规定的同期利率计算。5、
22、措施费：包含环境爱护、临时设施、平安、文明施工费用和大机进出场及安拆费。根据合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。五、索赔计算一、工程延期索赔1、人工费：工日：1754工日=918工日人员窝工根据定额单价乘以0.75,52.23元0.75918=35960元工资上涨费不予考虑。2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。48000元54302=172800元24000元54304=172800元3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费
23、为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.712054=558427元4、利息履约保证金115万元，根据现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。1150000元54305.6%=115920元5、措施费合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.6712054=171652元工程延期索赔合计：1227559元二、工程变更的索赔原设计A区挖方211490m3，依据发包人供应的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人供应的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，
24、单价采纳发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例根据2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）211490（17.5%-5.6%）=1275479元索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元六、索赔说明此项目索赔未提出以外风险和不行预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危急作业意外损害保险费。20_年_月_日工程协议书 篇7房主子：_(简
25、称甲方)承包负责人：_(简称乙方)甲方位于*县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商议同意，特签订如下协议：1、承包方式：工程实行包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方供应，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。3、工程质
26、量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。4、双方责任：施工过程中，假如甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿全部材料损失，工程结算时从工程款扣除。5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。6、平安施工：乙方施工队伍的技术素养必需讲究，要平安文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身平安事故等均由乙方负责。7、施工期：施工
27、期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。甲方签字：_ 乙方签字：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇8发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就长庆石油勘探局定边基地土方回填工程事宜，经协商一样达成以下协议：一、工程名称：长庆石油勘探局定边生产基地土方回填工程。二、工程内容：长庆石油勘探局定边生产基地部分土方回填，场地平整工程，详见附图。三、工
28、作量的计算及认定方法：甲方供应土方回填区域示意网格图及土方量，乙方进行复核，最终以甲方监理签字认可的工作量为准。四、承包价格：1、土方回填结算价，每立方柒元正，（到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用）。2、回填土方总计立方，费用总计元。五、工期要求：1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日六、质量与施工要求：（一）工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方签字。（二）乙方必需指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。先作样板，达标后再施工。（三）填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整。（四）拉运回填土土质要求：乙方找寻土源，建设单位与甲方依据土质现场确认。（
29、五）回填后须经建设单位监理公司甲方共同检查验收符合要求后，方为合格；否则，乙方进行整修，返工并担当有关费用。（六）质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。七、双方责任：1、甲方责任：甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方供应相关资料。负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。2、乙方责任：负责供应建设用土，并办理取土相关手续；负责拉运、装卸、回填、碾压等一切工作。做好本单位工人的平安教化工作。严格执行协议中对工程质量、平安、工期的要求，调配甲方要求的机具及工人数量，听从甲方施工人员的支配，按施工规范进行施工。遵守工地规章制度
30、，听从甲方现场管理人员的指挥及甲方有关部门的监督管理。发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告甲方工地负责人并做好排水防水和其他措施。根据规范编制施工资料，做好竣工验收工作。严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工，负责取土装卸、运输、回填工作中的平安管理，如出现平安事故，全部由乙方负责。办理结算时，供应工程税务发票。八、工程验收：1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良。2、以甲方施工人员及建设单位代表及监理工程师签证为验收依据。3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当全部费用。九、结算方式：以甲方认可的完成工作量进行结算。十、付款方式竣工验收后30日内办理结算手续。十一、违约责任未通过甲方竣工验收，每推迟一天支付人民币20xx元作为违约金。十二、其他1、在本协议履行过程中发生的任何纠纷均应通过协商解决，协商未达成协议，可向协议签订地人民法院提起诉讼。2、假如乙方施工力气2天内不能达到甲方要求的（拉土设备保证20台以上、装载设备保证3台以上）、施工组织不力、无故拖延工期的，甲方有权中止协议。3、本协议一式肆份，双方各执贰份。自双方签字盖章后生效。甲方：（章）乙方（章）居处： 居处：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：订立日期：年月日