《《变形缝合同》word版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《变形缝合同》word版.doc（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、变形缝制作安装施工合同甲方： 乙方：甲、乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方就 变形缝制作、安装等事宜，签订本合同，双方必须严格遵守。一、 工程名称、地点及制作安装：1、工程名称：2、工程地点： 3、加工规格、安装要求：必须严格满足甲方设计图纸及变更图纸上的要求和相关规范要求。4、规格、单价：序号工程名称综合单价备注1墙面变形缝2屋面（楼面）变形缝说明：1）本合同综合单价包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、材料二次搬运等费用；2）包括因质量问题引起的维修和更换、成品保护、利润、
2、政策性文件的规定的所有一切风险、责任和义务的费用。5、工期：乙方应严格按甲方规定的节点及时间要求内完成。6、付款方式：进度款按当月完成量的80审批，乙方在完成甲方的工期要求前提下，完成后一个月内拨付完成量至80%，工程全面竣工验收合格后付至完成量的90%，工程结算办理完毕且送公司审核批准后付至结算造价的95%，余款5%待质量保修期满后七天内付清。二、质量标准：1、工程质量：按总包人有关质量约定，国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量优良等级。2、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由分包人承担，多次造成质量事故，分包人必须无
3、条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行承担，在施工过程中因承包方原因造成的质量事故由承包人承担一切经济损失。三、双方义务：（1）工程承包人义务：a、向分包人提供相应的轴线、水准点位置；b、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。（2）分包人义务A、对合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许； B、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安
4、全；做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；C、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协商配合，照顾全局；四、安全生产1、甲方对乙方承担的工程提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中因乙方安全问题而发生伤亡事故，其损失由乙方负全部责任。五、现场管理 1、在甲方现场负责人统一领导下组织施工保证施工顺利进行。 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产的教育，并指
5、定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。六、违约责任1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此对甲方造成的损失，乙方应予赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失。 3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程费的逾期违约金。七、附则本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。本合同一式贰份。甲方执壹份，乙方执壹份。甲方： 乙方：代表： 代表：日期： 日期：第2页，共2页