《生产承包经营合同范文3篇最.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产承包经营合同范文3篇最.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、生产承包经营合同范文3篇最生产承包经营过程中,承受着安全风险，那么签订生产承包经营合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的生产承包经营合同范文，感谢您的阅读。生产承包经营合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： 项目经理 (以下简称乙方)根据中华人民共和国建筑法、招标投标法的有关法律法规，经公开招标(议标)，甲方获得 工程的总承包权，为了加强管理，全面落实和履行甲方与建设方签定的建设工程施工合同经甲方研究决定派 同志任项目经理并组建项目部，负责承担该工程的施工管理任务，承担建设工程施工合同中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系，特签定本合同。一、承包范围及造价：建筑工
2、程施工合同约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。二、合同工期： 日历天。三、质量标准： 。四、安全生产及文明施工现场标准：按建设工程施工合同及投标承诺执行。五、承包形式：本工程项目实行风险责任承包，即：乙方对工程结构的质量安全终身负责，对建设工程施工合同中规定的条款及保修事项负责，对上缴公司的管理费负责，对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。六、管理费上缴：(一)缴费方式：经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。1、按本工程建设工程施工合同总价上缴管理费，计人民币￥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %2、乙方以包干的形式上缴管理费，本工程确定上缴管理
3、费金额为人民币￥大写3、其他方式：由甲方根据具体情况另行确定。(二)缴费办法：1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数，按所定费率上缴，但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费，在工程款首次拨付时一次性缴清。3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、七：税收和“规费”的交纳经双方确定，该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。八、财务管理1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目
4、的所有工程款拨付汇至甲方财务账户，然后才财务科有计划进行支用，并严格执行公司的财务管理制度。2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款，或将公款转入非甲方指定的银行及账户，严禁将工程款挪用作他用，如有违反者，视为挪用公款。甲方有权单方中止合同，并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任，由此产生的一切经济损失由乙方承担。九、甲方责任1、负责与建设单位和有关部门协调，及时协助乙方办理各类手续，维护乙方的合法权益。2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工，协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。3、指导乙方按
5、施工规范进行施工，协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故，参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料，以备归档。4、督促乙方按规程组织安全生产，审核乙方的安全措施、设备及设施，协助乙方对施工人员进行安全生产教育，每周不少于一次，督促乙方搞好安全生产和现场文明施工，协助处理现场安全隐患及安全事故。5、协助乙方对计划生育，社会治安综合治理，劳务管理工作等方面的教育，办理有关证件(办证费用由乙方承担)。6、甲方有权视其工程规模，难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等，必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。十、乙方责任1、严
6、格执行甲方和建设方签订的建设工程施工合同中的一切条款，承担建设工程施工合同中承包人的一切义务和责任。2、按照设计文件，严格按施工规范组织施工，使该项目达到建设工程施工合同中规定的质量等级、合同工期，达不到质量等级和合同工期，承担其建设工程施工合同和投标书中有关的罚责。3、自觉遵守甲方各项规章制度，服从甲方各职能部门管理，自觉维护甲方的社会信誉。4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施，杜绝死亡事故和质量事故的发生，严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥，诺发生安全或质量事故，无条件的承担法律责任和经济损失。5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科，并负责项目班子的施工
7、员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训，办证工作，必须做到持证上岗，对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用，否则一切后果由乙方承担。6、施工过程中，积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工，遵守劳动法、合同法，及时足额支付各工种人工工资和材料款，承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查，发现拖欠人工工资，造成不良影响的，甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。7、根据建设部建质【20_】113号文件关于建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法(试行)第六条规定，乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的，除接受建设行政主管部门的处罚、限期
8、整改外，同时接受甲方给予的每项次5000元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准，受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单，乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外，同时接受甲方给予的每次500元处罚(该费用从工程款中直接扣除)9、严格执行建设工程质量管理条件第六章“建设工程质量保修”各条内容，并承担其一切责任。工程完工后，因乙方造成的质量问题，且影响用户正常使用的，必须在接到通知后24小时内派人员维修，并承担维修费用，因其它原因造成的质量问题，必须配合有关部门调查处理，并按
9、其责任划分承担相应责任。十一、违约责任1、 甲方挪用乙方承担施工项目的工程款，将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。2、 乙方不按合同财务管理条款实施，私设账户和挪用工程款，视为挪用公款，甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。3、 乙方诺违反合同第“十一”条之约定，使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费，甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定：(1)中止本合同，停止一切服务，不参与该工程竣工验收，所有资料不予签字盖章。(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。十二、奖励：如乙方工程质量被评为省、部优工程，甲方按每平方米一元和五元
10、的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的，甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。十三、其他约定：1、 遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20_】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订建设工程施工合同前按文件规定提留相应比例的信誉保证金，以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者，由劳动者本人签字，并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款，甲方可取消其承包该工程的资格，报请主管部门更换该项目的项目经理。2、 因特殊原因，如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目，乙方确定无力按合同约定足额交付管理费
11、及其它费用的，乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续，否则甲方将停止一切服务，由此造成的损失由乙方承担。3、 工程竣工后，乙方应及时与工人办理工资结算手续，并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资，在竣工后的每一次拨付工程款时，甲方将留足该部分款项后，方能将剩余款项拨给乙方使用。4、 在施工过程中，若发生工伤事故，竣工时仍未处理完毕或者因工致残，伤残等级尚未签定或虽已签定，但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者，甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中，按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后，方
12、能将剩余款项拨付给乙方使用。5、 若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当，导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。6、 乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款，未经甲方签字同意，甲方均不承担民事连带责任。7、 附施工合同壹份于乙方十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方乙方，双方签字生效，全部条款履行完毕后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日生产承包经营合同范文2甲方：乙方：为了规范工程项目的承包经营及保障公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据我国建筑法、安全生产法、合同法及建设行政部门的
13、相关规定。在遵循自愿、公平、协商一致的原则下，双方就本建设工程项目承包经营事项和安全生产责任的管理达成如下合同内容：一、承包经营的工程项目概况、经营方式(一)、工程项目概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：结构 层数 面积 4、工程造价：5、开工时间： 年 月 日6、竣工时间： 年 月 日(二)、经营方式：按照甲方与建设单位签订的施工合同，乙方以自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素完成工程，并以自负盈亏的方式独立经营。二、双方约定甲方的管理费及工商、税务、建设等部门的税费和支付方式1、乙方给付甲方管理费按工程造价 % 元，乙方确定在签订本合同时一次付清
14、甲方管理费或分期付清的具体时间 。2、乙方承担本建设工程项目应向工商、税务、建设等部门缴纳的全部税费;乙方按照整个工程需缴(交)纳数额，在规定的时间内直接向工商、税务、建设等部门按期全额交清。工商、税务、建设等部门开具收款的票据和缴纳税款的税票、原始凭据交由甲方公司财务。3、乙方按工程总造价的5%购置施工机械设备的原始发票，必须交甲方公司财务入账，送交的机械设备原始发票未达到规定的比例标准，甲方按乙方欠交的发票金额换算增加收取上交管理费。三、甲、乙双方的权利和义务(一)、甲方的权利、义务：1、甲方对乙方的财务、固定资产及合同履行进行审查、监督。2、甲方对建设单位拨付的工程款实施审查管理并监督乙
15、方的正确使用。3、甲方协助乙方处理在工程项目生产经营中遇到的疑难问题和纠纷。在乙方按时履行合同义务符合约定的情况下，办理应为乙方出具的各种手续或证件。(一)、乙方的权利、义务：1、乙方在工程项目生产经营中，自己组织调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素，以自负盈亏的方式独立经营。2、乙方必须将建设方工程款拨入甲方账户，每月末将建设方拨款对账单加盖建设方财务章送交甲方。3、乙方必须按时足额上交甲方管理费和缴纳工商、税务、建设等部门的税费。按时履行因建设工程项目承包经营中的各项应付款的清偿及给付民工工资。因拖欠造成的损失由乙方承担全部赔偿责任及法律责任。四、安全生产责任及承包
16、经营的管理1、乙方在工程项目承包经营中必须遵守法律、法规的规定，遵守执行甲方的各项管理制度，自觉接受上级监督并服从管理。按照甲方与建设单位签订的施工合同，必须履行施工合同中的各项条款，对工程项目施工执行有关技术规范和标准，确保工程质量和工期，严格安全生产管理，对建设单位交付的工程承担全部的法律后果。2、乙方在承包经营中必须加强自身及其员工对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法等法律、法规的培训、学习和教育，增强法律意识，提高安全生产管理。3、乙方必须加强对安全生产的管理，乙方为安全生产管理的直接负责人，也是主要负责人。乙方必须为自己工程项目内的员工提供安全防护用具，并提供安全保障设施
17、，为员工办理安全生产意外伤害保险。发生安全事故由乙方负责施救，造成经济损失由乙方负责全部赔偿。4、乙方不得在工程建设中违规操作及有损于甲方及其建设单位财产和他人人身安全的违法行为，对乙方违规操作及其违法行为甲方有权责令其停止生产并解除承包经营。5、乙方无权以甲方的名义在外借款、赊购各种材料及商品，由此产生的后果由乙方个人承担，与甲方无关。6、乙方的一切经营活动，由乙方直接对外承担民事责任，承担因自己所涉及的一切经济等法律责任。五、违约责任及处理方式1、一方不履行合同或履行合同不符合约定等原因，给另一方造成经济损失的，由违约方向另一方赔偿因此受到的全部损失。2、发生合同纠纷双方应协商解决，协商不
18、成的可以诉至甲方公司注册地法院受理解决。六、合同份数、生效形式及期限1、本合同内容一式两份，甲、乙双方各执一份。2、本合同经双方签字或盖章后生效，至乙方承包经营的工程项目全部经发包方(建设单位)验收合格和全部合同义务履行完毕后终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日生产承包经营合同范文3甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)住址： 身份证号： 联系电话：为明确甲、乙双方在木材生产经营过程中的责任、权利和义务，双方通过充分协商，订立如下合同条款，以资共同遵守执行。一、生产经营木材的数量、材种和地点甲方供给乙方生产经营木材数
19、量约928m3，材种为杉原木;木材所在地点为纳相分场15林班9、12、17小班(以采伐设计勾图范围为准)。二、经营方式、价格和付款办法(一)经营方式：采用由甲方供给符合砍伐的活立木，并配给相应的木材经营指标(900930 m3)，由乙方按规定自行负责生产(即伐木、去皮、拉山、制材、集材、保管等)和销售(即运输、交费、上税、主办外销手续等)全过程及一切生产销售费用的经营办法;两金一费乙方交给甲方，由甲方代缴。(二)价格：根据采伐设计量约928m3，不检量，在林地以活立木作死包价叁拾万元。(￥300000元)(不包含两金一费)(三)付款办法：一次性付清木材款。即在双方签订经营合同五日内，乙方付清木
20、材款30万元及(两金一费)给甲方。三、生产经营期限木材生产经营期限为20_年8月1日起至20_年12月31日止。超期经营的，甲方不再供给木材经营指标。四、甲方责任(一)按时完成采伐林木的采伐设计、办理采伐证、指定采伐范围、伐区检查工作，如不完成该项工作造成乙方无法生产和不完成经营任务的，由甲方负责。(二)监督乙方按有关规定进行生产施工及销售指标的正确使用。五、乙方责任(一)必须在合同规定的期限内完成木材生产和销售任务。(二)负责木材生产和销售的全过程(即伐木、去皮、拉山、制材、集材、保管、运输、交费、上税、主办外销手续等)及由此产生的一切费用。(三)严格按照采伐证的规定和按林业采伐的标准进行生
21、产，采伐木材禁止用斧头，只能用手锯和油锯，制材只能用手锯。伐根高度为上坡面与地面齐平，违反本规定，造成伐区验收不合格的，因此造成损失由乙方负全部经济责任。(四)要严格地进行木材制材和集材，制材要科学合理，集材拉山时要彻底干净，不得遗弃。(五)自行管好木材，生产经营期间，乙方要有专人在伐区守护木材。并坚持勤产快销原则，不能只产不销，积压木材。(六)生产经营期间，乙方要注意搞好防火安全，抓好生产安全，严格守法经营，按政策交纳各种税费。如违反本规定，所造成的一切政治、经济、法律及人生安全后果由乙方负责。(七)负责处理好与当地农户的关系，自行解决好木材运输过道 等事宜，若发生木材被盗、群众阻挠生产、哄
22、抢木材等案件，均由乙方自行报案处理，所涉及费用全部由乙方负责。六、违约责任(一)甲方不按本方责任完成工作，导致乙方无法正常施工和按时完成经营的，赔偿乙方因此造成的相应损失。(二)乙方违反林业采伐规定进行生产或者不按甲方指定范围采伐，触犯刑律的交由司法机关追究刑事责任，甲方有权终止其经营资格，并以违约论处。(三)经营期间，乙方如偷税漏税、违法经营影响甲方声誉或损害甲方利益的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止乙方的经营资格，并以违约论处。(四)合同签订后，任何一方不得违约，如有违约必须赔偿对方因此造成的相关损失，并处违约金壹拾万元(人民币)。七、本生产经营合同未经甲方允许不得转让，本合同未尽事宜，由双方协商解决或补充。八、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。本合同自签订之日起生效，履行完毕后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日生产承包经营合同范文3篇最新相关文章： 经营承包合同范文3篇最新2020 经典承包经营合同3篇最新2020 企业承包经营合同3篇最新 简单版承包经营合同3篇最新 承包经营合作协议书范文3篇简洁版 承包经营协议书范本3篇 2020年最新经营合同书范文3篇 工厂承包合同范文模板3篇 承包经营合同范本4篇 企业项目承包经营合同3篇