《通用安装服务合同范本10.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用安装服务合同范本10.docx（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、通用安装服务合同范本10很多设备的安装是需要专业人士来操作的，在涉及各方利益的时候我们一定要签好合同。那么安装服务合同要有什么内容？今天小编就给大家整理了通用安装服务合同范本，欢迎阅读!【篇一】安装服务合同甲方：x厂法定代表人：厂长乙方：甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称规格型号数量安装合计三、完成安装的期限：从年月日到年月日四、安装的质量要求：五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;六
2、、安装报酬的结算支付时间：七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由x县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：x厂乙方：年月日【篇二】安装服务合同甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围和施工材料：乙方施工范围为：1、铺设隔热层2、铺设钢丝网(加热管下部)，规格：2200200;3、PEX-a盘管( 牌);4、安装全铜分水器(吕丰牌);5、安装热力箱至分水器之间的PPR供回水管道(乙方
3、提供阀门两个、过滤器一个，其它连接用材料由甲方提供);二、 施工方案及验收标准：施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工和验收。加热管间距确定为：卫生间：200;厨 房：300;卧室：楼头和顶层200;其他250客厅、餐厅：250。三、 施工现场管理1、 乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。4、 为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。5、 施工用水用电由甲方提
4、供，如需要可装表计量。四、 工程造价和结算方式1、 合同造价该工程地暖实际铺设面积约为： 平方米，结算价格为元/平方米，工程总价约为 元( )。地暖施工完毕后，甲方应对乙方提报的工程质量和工程造价在三日内核定，并在十日内进行最终结算。工程量核定方法约定：按实际铺设面积核定，具体办法为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸标注尺寸扣出设计墙厚为基准计算面积，卫生间和厨房如果铺设地暖按全部面积计算。2、 结算方式以实际施工的楼号分批计算。主要材料到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%，后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%，工程竣工付至总价的90%，
5、保修期为二年，第一个采暖期结束后10天内付到95%，第二个采暖期结束后10日内付清余款，终生负责维修。五、 施工工期：按照甲方要求工期施工，以不耽误后续工程为原则。六、 质量保证：地暖使用寿命保用50年，乙方对安装工程免费保修二个采暖期，终生负责维修。七、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。八、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲 方：(公章) 乙 方：(公章)签 字： 签 字：年 月 日 年 月 日【篇三】安装服务合同委托方:(甲方):_房地产开发有限公司受托方:(乙方):根据中华人民共和国广告法,中华人
6、民合同法及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。二、总费用及付款方式1、本合同总费用(含税)￥:元,大写:元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。2、
7、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即:元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应fa.票。三、制作材料及要求、费用预算序号项目规格单价(元)单位数量总价(元)完成时间保修期合计合计:元优惠价:元备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的项目增减委托书上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单
8、价不变，四、制作安装时间:具体参考第三条完成时间。五、验收流程1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。六、双方责任1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;3.乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、:安装工
9、程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。4.保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;5.在履行合同期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。七、违约责任1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨
10、所欠费用。2.乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。3.合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。八、解决争议的方法凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决
11、,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。3.本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。6.其它约定:。甲方:中山市X房地产开发有限公司乙方:地址:地址:法定代表人(或授权签约人):法定代表人(或授权签约人):投诉监督电话:投诉监督电话:【篇四】安装服务合同合同编号：_甲方：_乙方：_依照
12、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和(建筑工程施工合同)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：_管道供气项目。工程地点：_市_街。工程范围和内容：_气化站：_个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：_元整。(即：￥_元)第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自_年_月_日至_年_月_日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正
13、式签约后，甲方需在_日之内支付工程造价总额的_%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，_日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在_日将其余的_%支付给乙方，余下_%款项在工程使用后_个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用_天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据
14、国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿x务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其
15、是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工
16、程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履
17、行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)_乙方(盖章)_法定代表人(签字)_法定代表人(签字)_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_【篇五】安装服务合同甲方：_乙方：_甲乙双方在平等、自愿、协商一
18、致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程安装达成如下协议：第一条：工程概况1、工程地点：_2、工程承包方式：包工不包料第二条：乙方承包内容1、水电开槽、布线、穿线、埋槽、防雷安装2、水电施工的穿墙打孔、切割3、开关面板安装4、小五金、马桶的安装5、后期灯具的安装、屋外围墙电(客厅大吊灯另行结算)第三条：工程结算方式按图纸面积结算，总价结算_元/平方米，图纸面积712平方米。第四条：安全乙方在施工时必须文明施工，在施工过程中乙方必须做到用好梯子，结构牢固，上班必须戴安全帽。若在施工过程中出现安全事故，一切责任概由乙方承担，甲方不负任何连带责任。施工中，乙方必须按图纸跟进房屋的施工进度埋管
19、。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：_乙方：_【篇六】安装服务合同需方(甲方)：_供方(乙方)：_甲、乙双方就甲方向乙方购买_所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币_(￥_元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价;如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量附件一中约定的安装费用包干
20、单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担;导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。二、质量标准：1、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为 原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。2、格力空调设备整机(含管线)保修X年，其中压缩机保修X年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内
21、如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。三、产品的送货及安装：1、交货及安装时间：(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后_日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。(2)待接到甲方安装通知后 日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。(3
22、)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：_、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的;、因停水、停电连续影响达到8小时以上的;、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的;、不可抗力;、因与其他施工队交叉作业造成的停工。出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。2、交货及安装地点：_。四、交货方式及费用：乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。五、产品验收：1、产品安装完工后
23、，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料;如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。2、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担;产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。六、付款方式：1、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币_元整(￥_元);2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后_个工作日内甲方付清余款人民币_元整(￥_元)。3、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方
24、提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权顺延付款时间。货款以转账形式支付至以下账号：账号全称：_开户行：_账 号：_七、双方责任：1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。4、乙方委派驻现场人员：_，联系方式：_，与甲方对接工作。5、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。6、甲方如更改安装方案应事前书面通知
25、乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。7、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。8、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。9、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。10、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担;如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部
26、门有关管理和规定。八、违约责任：1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担;2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支
27、付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。九、其他约定：1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。十、 解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。甲方：_ 乙方：_地址：_ 地址：_电话：
28、_ 电话：_传真：_ 传真：_签约代表：_ 签约代表：_日期：_日期：_【篇七】安装服务合同合同编号：_甲方 ：_乙方 ：_根据中华人民共和国民法典及国务院20_年第549号令特种设备安全监察条例的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：_一、工程概况：_1、工程名称：_ 电梯安装2、设备型号、数量及安装费用：_楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计安装总价￥备注：_1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以
29、及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。2、发票类别：_普通发票。二、付款方式：_1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 %;2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 % 。以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。三、电梯安装调试适用的标准及规范：_(1)电梯制造与安装安全规范GB7588-20_(2)电梯安
30、装验收规范GB10060-20_(3)电梯工程质量验收规范GB50310-20 _(4)电梯试验方法GB/T10059-(5)电梯技术条件GB/T10058- _(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准(7)有更高标准版本的按高标准执行四、安装资格保证：_根据国务院特种设备安全监察条例(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。五、安装工期：_1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得安全验收合格证及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：_(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;(2)甲方已经按乙方要求完
31、成井道整改;(3)甲乙双方已经按电梯工程质量验收规范GB50310-20_进行井道交接;(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初
32、步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。六、安装验收1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用
33、。3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得安全验收合格证及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。七、电梯安装相关的工作责任1、甲方责任1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准
34、线，清除施工现场积水和杂物。4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。2、乙方责任1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管
35、理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计
36、要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。6)负责电梯安装及质量的自检验收。7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。12)电
37、梯验收完毕取得安全验收合格证、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线
38、;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。八、质量保证电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的 电梯购销合同中的第8条约定的内容执行。九、违约责任：_1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金
39、额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。十、司法管辖：_签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分十一、不可抗力指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、暴
40、乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。十二、合同生效、终止和争议1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。3、本合同未涉及的违约事宜按照中华人民共和国合同法的有关规定办理
41、。4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。甲 方：_乙 方：_单位名称：_单位名称：_单位地址：_单位地址：_签约代表：_签约代表：_开户银行：_开户银行：_帐 号：_帐 号：_税 号：_税 号：_【篇八】安装服务合同甲方：地址：乙方：地址：根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买下述工程所需的门类产品，并由乙方负责安装调试，达成如下协议，以资双方共同遵守。第一条 项目名称：项目地址：第二条 乙方提供并负责安装调试的产品第三条 合同总造价人民币 圆整(大写)，￥ 元(小写)。包括： 。第四条 质量标准乙方所提供的设备
42、应符合JG/T177-20_自动门系列标准，并符合附件四的要求。第五条 货款结算方式5.1 自本合同签订并到乙方工厂考察结束后5日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)作为预付款。5.2 乙方设备经甲方验收合格后3日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)。5.3 乙方安装设备完毕，经甲方指定的国家质量监督部门到场验收合格之日起，试运行90日无质量问题后七日内，甲方支付乙方人民币 整(￥ 元)。5.4 甲方留人民币 整(￥ )作为质保金。甲方应在质保期满后一周内，向乙方支付质保金。质保期从乙方安装完毕经国家质量监督部门验收合格之日起计算。5.5 甲方支付乙方的所有合同款项，乙方应向甲方交付发票。第六
43、条 甲方责任范围6.1 甲方提供一个临时供乙方支配的用于存放设备及施工物品的仓库，仓库地点应设在便于安装、调试之处。6.2 甲方应提供技术要求(见附件二)。6.4 甲方负责验收工作的组织和协调。第七条 乙方责任范围7.1 乙方向甲方提供与本合同相关的技术资料，至甲方工地测量门区尺寸。7.2 对门区地面及现场情况进行测绘，并负责将测绘情况与甲方通告(如与甲、乙双方确认的技术方案不符，甲方应予以整改)，确认现场安装条件及安装同意书。7.3 负责产品设备的包装、运输、安装和调试工作。7.4 负责对甲方使用设备的操作人员进行日常维护的培训和指导。7.5 遵守国家安全生产法律法规和甲方所制定的现场管理制度，承担因违反安全管理法律法规所致的各项责任。7.6 乙方在签订本合同时，应向甲方提供相应的资质证明、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件;并由国家质量监督部门对乙方所供产品的检测报告。乙方设备安装完毕后，应由甲方指定的质量监督部门检验，以上所有检测及相关费用由乙方