《开班测试题法规.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开班测试题法规.doc（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建设工程法规及相关知识入学评测一、单项选择题1.二级建造师初始注册证书与执业印章有效期为（ ）年。A4 B3 C2 D1【正确答案】B 【答案解析】参见教材P3【该题针对“注册管理”知识点进行考核】2.（ ）是调整作为平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律。A宪法 B民法 C刑法 D经济法【正确答案】B 【答案解析】参见教材P4【该题针对“民法”知识点进行考核】3.（ ）是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A侵权行为B不当得利C合同D无因管理【正确答案】C 【答案解析】参见教材P15【该题针对“债权”知识点进行考核】4.寄存财务被丢失或损毁的，诉讼时
2、效期间为（ ）年。A20 B10 C2 D1【正确答案】D 【答案解析】参见教材P20【该题针对“诉讼时效期间的种类”知识点进行考核】5.（ ）是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有。A质押B抵押C留置D担保【正确答案】A 【答案解析】参见教材P22【该题针对“质权”知识点进行考核】6.建筑活动需要较多的资金投入，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A20%B30%C50%D70%【正确答案】C 【答案解析】参见教材P28【该题针对“申请施工许可证的条件”知识点进行考核】7.（ ）予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。A超越本单位资质等级承揽工程的B未
3、取得资质证书承揽工程的C以欺骗手段取得资质证书的D转让资质证书的【正确答案】B 【答案解析】参见教材P36【该题针对“法律责任”知识点进行考核】8.（ ）是必须招标的项目。A涉及国家安全的项目B采用特定专利的施工C施工单项合同估算价300万元的项目D项目总投资1000万元的项目【正确答案】C 【答案解析】参见教材P42【该题针对“招投标活动”知识点进行考核】9.投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过（ ）万元人民币。A50万元B60万元C80万元D100万元【正确答案】C 【答案解析】参见教材P43【该题针对“投标文件”知识点进行考核】10.某项目评标委员会由7人组成，经济技术的
4、专家至少（ ）人。A3B4C5D6【正确答案】C 【答案解析】参见教材P47【该题针对“评标委员会”知识点进行考核】11.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A15B20C25D30【正确答案】D 【答案解析】参见教材P50【该题针对“中标”知识点进行考核】12.生产安全事故报告应该逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过（ ）。A24小时B10小时C8小时D2小时【正确答案】D 【答案解析】参见教材P65【该题针对“生产安全事故报告”知识点进行考核】13.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（ ）的资料。A设计审核B安全
5、施工措施C环境影响评价D可行性研究【正确答案】B 【答案解析】参见教材P73【该题针对“建设单位的安全责任”知识点进行考核】14.屋面防水工程正常使用条件下最低的保修期限为（ ）。A5年B2年C3年D合理的使用年限【正确答案】A 【答案解析】参见教材P93【该题针对“工程质量保修”知识点进行考核】15.建设工程发生质量事故，有关单位应当在（ ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A48B24C12D2【正确答案】B 【答案解析】参见教材P99【该题针对“建设工程质量的监督管理”知识点进行考核】16.建设项目可能造成重大影响的，应当编制（ ），对产生的环境影响进行全面评价。A环境影响
6、报告表B环境影响登记表C环境影响报告书D环境影响分析书【正确答案】C 【答案解析】参见教材P105【该题针对“建设工程项目的环境影响评价制度”知识点进行考核】17.劳动争议的当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起（ ）日内，可以向人民法院起诉；期满不起诉的，裁决书即发生法律效力。A5B10C15D20【正确答案】C 【答案解析】参见教材P122【该题针对“劳动争议的处理”知识点进行考核】18.管制具有一定的期限，数罪并罚时不得超过（ ）。A3个月B1年C2年D3年【正确答案】D 【答案解析】参见教材P148【该题针对“刑罚”知识点进行考核】19.中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，
7、撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A要约到达对方之前B受要约人发出承诺之后C受要约人发出承诺之前D承诺到达对方之前【正确答案】C 【答案解析】参见教材P157【该题针对“要约”知识点进行考核】20.下列有关承担违约责任的说法，不正确的是（）。A赔偿损失是承担违约的主要方式B建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施C违约金和定金不能合并使用D当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任【正确答案】D 【答案解析】参见教材P193【该题针对“违约金与定金”知识点进行考核】二、多项选择题1.社会经济权利包括（ ）。A财产权B平等权C劳动权D休息权E教育权【正确答案】ACD
8、【答案解析】参见教材P8【该题针对“公民的基本权利”知识点进行考核】2.法律关系的客体种类包括（ ）。A技术B财C物D行为E智力成果【正确答案】BCDE 【答案解析】参见教材P11【该题针对“民事法律关系的构成”知识点进行考核】3.招投标活动应该遵循的原则包括（ ）。A公开原则B公平原则C公正原则D诚实信用原则E自愿原则【正确答案】ABCD 【答案解析】参见教材P41【该题针对“招投标活动原则”知识点进行考核】4.下列关于对中标通知书的说法，正确的是（ ）。A中标通知书由招标人发出B中标通知书只对中标人具有法律效力C只有招标人才能确定中标人D中标通知书对招标人具有法律效力E中标通知书发出30日
9、内签订合同【正确答案】ADE 【答案解析】参见教材P50【该题针对“中标通知书”知识点进行考核】5.安全生产中从业人员的权利包括（ ）。A知情权B危险报告权C紧急避险权D拒绝权E请求赔偿权【正确答案】ACDE 【答案解析】参见教材P62【该题针对“安全生产中从业人员的权利和义务”知识点进行考核】6.生产安全事故发生单位负责人有（ ）行为之一的，处上一年年收入40%80%的罚款。A不立即组织事故抢救的B迟报或者漏报事故的C在事故调查处理期间擅离职守的D伪造或者故意破坏事故现场的E事故发生后逃匿的【正确答案】ABC 【答案解析】参见教材P69【该题针对“生产安全事故调查处理”知识点进行考核】7.建
10、设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A完整的设计文件B施工单位签署的工程保修书C完成建设工程设计和合同约定的各项内容D工程使用设备的进场试验报告E完整的施工管理资料【正确答案】BCDE 【答案解析】参见教材P87【该题针对“建设单位的质量责任和义务”知识点进行考核】8.建设工程质量监督管理具有（ ）。A权威性B综合性C广泛性D惩罚性E责任性【正确答案】AB 【答案解析】参见教材P979.销售者对其产品质量承担的义务包括（ ）。A等价条换的义务B进货检验的义务C保持产品质量的义务D确保标识规范的义务E承担打架的义务【正确答案】BCD 【答案解析】参见教材P101【该题针对“销售者的产品质量责
11、任和义务”知识点进行考核】10.建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。A和解B调解C仲裁D诉讼E审判【正确答案】ABCD 【答案解析】参见教材P199【该题针对“民事纠纷处理方式”知识点进行考核】本试卷客观题满分是40分 建设法规及相关知识阶段测试一一、单项选择题1.建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。A给予罚款B给予刑事处罚C给予警告D工程停工【正确答案】D 【答案解析】参见教材P74【该题针对“建设单位的安全责任”知识点进行考核】2.跟安全生产管理条例的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（ ）。A安全生产教
12、育培训B安全培训C技术交底D技术培训【正确答案】A 【答案解析】参见教材P77【该题针对“施工单位的安全责任”知识点进行考核】3.根据安全生产许可条例第9条规定，“安全生产许可证的有效期为（ ）。”A1年B2年C3年D5年【正确答案】C 【答案解析】参见教材P85【该题针对“安全生产许可证的规定”知识点进行考核】4.建设单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重的，对直接责任负责人（ ）。A处5年以下有期徒刑，并处罚金B处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金C处5年以上有期徒刑，并处罚金D处10年以上有期徒刑【正确答案】B 【答案解析】参见教材P895.根据建设工程质量
13、管理条例关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限的说法错误的是（ ）。A基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏，为5年C供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年【正确答案】C 【答案解析】参见教材P93【该题针对“建设工程质量保修制度”知识点进行考核】6.产品质量法所称的产品是指经加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定，但是，建设工程使用的建筑材料、（ ）、建筑设备仍适用本法。A阶段性建筑产品B建筑构配件C建筑模板D施工机械【正
14、确答案】B 【答案解析】参见教材P99【该题针对“生产者的产品质量责任和义务”知识点进行考核】7.环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与（ ）同时设计、同时施工、同时投产使用。A整体工程B主体工程C公共配套设施工程D以上都不对【正确答案】B 【答案解析】参见教材P105【该题针对“环境保护“三同时”制度”知识点进行考核】8.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发（ ）。A建设工程规划许可证B建筑工程施工许可证C建设用地规划许可证D建筑工程质量检验合格证书【正确答案】B 【答案解析】参见教材P110【该题针对“民用建筑节能的有关规定”知识点进行考核】9.根据消
15、防法的规定，下列选项中，直接责任人可能处警告、罚款或者10日以下拘役的是（ ）。A有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的B谎报火警的C指使他人违反消防安全规定，强令他人冒险作业，尚未造成严重后果的D经公安消防机构批准，可在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍的【正确答案】B 【答案解析】参见教材P117【该题针对“工程建设中应采取的消防安全措施”知识点进行考核】10.根据劳动法的规定，下列选项中，责任人应承担刑事责任的是（ ）。A非法招用未满16周岁的未成年人的B克扣或者无故拖欠劳动者工资的 C拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬D对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故【正确答案】C 【答案
16、解析】参见教材P11911.根据劳动合同法的规定，3年以上固定期限的劳动合同，试用期不得超过（ ）。A3个月B6个月C10个月D1年【正确答案】B 【答案解析】参见教材P126【该题针对“劳动合同的订立”知识点进行考核】12.根据劳动合同法的规定，非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过（）小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。A四B八C十D十二【正确答案】A 【答案解析】参见教材P134【该题针对“集体合同、劳务派遣、非全日制用工”知识点进行考核】13.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关可责令该公司（）。A限期补交税款B除限期补交税款
17、外，还征收万分之五的滞纳金C除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收百分之五的滞纳金D除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金【正确答案】D 【答案解析】参见教材P14114.附加刑不包括（ ）。A罚金B管制C剥夺政治权利D没收财产【正确答案】B 【答案解析】参见教材P148、149【该题针对“犯罪构成与刑罚种类”知识点进行考核】15.下列关于赔礼道歉的说法中，不正确的是（）。A赔礼道歉一般应当公开进行B受害人不要求公开进行的，也可以秘密进行C由法院判决加害人承担赔礼道歉责任的，赔礼道歉的内容应当经法院审查同意D赔礼道歉必须采用书面的形式【正确答案】D 【答案解析】
18、参见教材P144【该题针对“民事责任的种类和承担民事责任的方式”知识点进行考核】二、多项选择题1.注册建造师信用档案应当包括注册建造师的（ ）。A基本情况B社会关系情况C业绩D良好行为E不良行为【正确答案】ACDE 【答案解析】参见教材P4【该题针对“信用档案管理”知识点进行考核】2.行政法是调整国家行政管理活动中各种社会关系的法律规范的总和。主要包括、（ ）等。A行政处罚法B治安管理处罚法C环境影响评价法D行政复议法E行政监察法【正确答案】ABDE 【答案解析】参见教材P5【该题针对“法律体系”知识点进行考核】3.人格尊严只要包括公民的（ ）。A姓名权B肖像权C休息权D名誉权E隐私权【正确答
19、案】ABDE 【答案解析】参见教材P8【该题针对“公民的基本权利”知识点进行考核】4.根据我国民法通则及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为（ ）。A普通诉讼时效B短期诉讼时效C长期诉讼时效D特殊诉讼时效E权利的最长保护期限【正确答案】ABDE 【答案解析】参见教材P20【该题针对“诉讼时效”知识点进行考核】5.建设用地使用权（）的，该建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。A转让B互换C赠与D出资E抵押【正确答案】ABCD 【答案解析】参见教材P25【该题针对“建设用地使用权”知识点进行考核】6.下列选项中，属于必须实行监理的建筑工程包括（）。A项目总投资额在3000万元以上的邮政、电信枢纽
20、信息网络等项目B使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目C项目总投资额为1000万元的体育场馆、影剧院项目D铁路、公路、管道等项目E建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程【正确答案】ABCE 【答案解析】参见教材P38、39【该题针对“工程监理制度”知识点进行考核】7.根据招标投标法，下列关于招标代理机构的说法不正确的有（ ）。A建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构B招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件 C招标代理机构属于政府机构D所有的招标都必须要委托招标代理机构进行 E招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构【正确答案】ACDE
21、 【答案解析】参见教材P55【该题针对“招标组织形式和招标代理”知识点进行考核】8.生产安全事故报告的内容包括（ ）。A事故发生单位概况B事故发生的时间、地点以及事故现场情况C导致事故发生的原因D事故的简要经过 E已经采取的措施【正确答案】ABDE 【答案解析】参见教材P65-66【该题针对“安全生产法2”知识点进行考核】9.建设工程安全生产管理制度包括（ ）。A伤亡事故处理报告制度B安全生产检查制度C群防群治制度D安全生产制度E安全生产教育培训制度【正确答案】ABCE 【答案解析】参见教材P72-73【该题针对“建设工程安全生产管理制度”知识点进行考核】10.根据安全生产许可证条例，要取得安
22、全生产许可证应具备的条件有（ ）。A建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B保证本单位安全生产条件所需资金的投入C依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D企业生产过程未发生过安全事故E按规定配备专职安全生产管理人员【正确答案】ABCE 【答案解析】参见教材84【该题针对“安全生产许可证的取得条件”知识点进行考核】11.根据建设工程质量管理条例，以下内容属于设计单位质量责任和义务的有（ ）。A依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B参与工程质量事故分析C注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责D任何情况下设计单位不得指定材料的生产厂、供应商
23、E建设工程竣工验收时应出具完整的技术档案【正确答案】ABC 【答案解析】参见教材P95-96【该题针对“勘察、设计单位的质量责任和义务”知识点进行考核】12.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取的方式包括（ ）。A重点检查B互检 C抽查D专项检查E自检【正确答案】ACD 【答案解析】参见教材103【该题针对“工程建设强制性标准的实施”知识点进行考核】13.根据节约能源法，我国进行节能管理的基本思路包括：（ ）。A编制节能计划B制定节能规范C节能考核评价D监督节能效果E节能产业政策【正确答案】ACE 【答案解析】参见教材114页【该题针对“建设工程项
24、目的节能管理”知识点进行考核】14.劳动争议仲裁的原则包括（ ）。A一次裁决原则B合议原则C或裁或审原则 D强制原则E补偿性原则【正确答案】ABD 【答案解析】参见教材P120【该题针对“劳动争议的处理”知识点进行考核】15.根据建设工程文件归档整理规范，应当归档的施工文件包括（）。A施工技术准备文件B工程图纸设计变更记录C工程质量检验记录D建设工程竣工验收记录E施工承包合同【正确答案】ABC 【答案解析】参见教材P137【该题针对“建设工程档案的种类”知识点进行考核】本试卷客观题满分是45分 建设法规及相关知识阶段测试二（第2、3章）一、单项选择题1.某建筑工程公司在某分项工程施工过程中，未
25、按施工图纸中的材料数量进行施工，此行为违反了合同法中的（）原则。A平等B自愿C公平D诚实信用【正确答案】D 【答案解析】参见教材：P153【该题针对“合同法原则及调整范围”知识点进行考核】2.某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）。A要式合同B不要式合同C无名合同D从合同【正确答案】A 【答案解析】在实践中，虽然不要式合同居多，但勘察设计合同是法律要求当事人必须采用特定形式书面形式签订合同，所以认为是要式合同。答案D从合同属于担保合同，不符合 题意，故答案为A。参见教材：P155【该题针对“合同的分类”知识点进行考核】3.某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同
26、的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。A要约的撤销B要约的失效C要约的撤回D要约的消灭【正确答案】C 【答案解析】参见教材：P157【该题针对“要约”知识点进行考核】4.下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A承诺可以撤销B承诺既可以撤回也可以撤销C承诺可以撤回D承诺既不能撤回也不能撤销【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P159-160【该题针对“承诺”知识点进行考核】5.在下列各项合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）。A买卖合同中的价金B租赁合同中的租金C借款合同中的利息D运输合同中的运费【正确答案】D
27、 【答案解析】参考教材：P160，解析：根据合同法，在以财产为标的的合同当事人所支付的对价称为价款，在以劳务和工作成果为标的的合同中，这一对价称为酬金，本题中选项A、B、C中的合同标的均为财产，只有D选项中的合同标的为工作成果，所以，答案为D。【该题针对“合同的一般条款”知识点进行考核】6.下列合同生效的要件中，错误的是（）。A具备法律所要求的形式B意思表示真实C不违反法律、行政性法规的强制性规定，不损害社会公共利益D合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力【正确答案】D 【答案解析】参考教材：P164【该题针对“合同的一般条款”知识点进行考核】7.对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者
28、应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A1年B1.5年C2年D3年【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P185【该题针对“撤销权”知识点进行考核】8.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是（）。A甲公司支付200件产品的货款B甲公司可以向乙公司无偿退货C由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款【正确答案】D 【答案解析】参考教材：P170，解析：此题是考无权代理人代订合同行为有效的规定。行为人没有代理权、超越代理权或代理权终
29、止后以被代理人的名义订立合同，相对人有正当的理由相信行为人有代理权的，即表见代理，该代理行为有效。采购员拿着公司的空白合同书与A公司签订合同，A公司有理由相信采购员是全权代理公司的业务，因此本题应选D【该题针对“效力待定合同”知识点进行考核】9.某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于（）。A可撤销合同B有效合同C无效合同D效力待定合同【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P167，解析：按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公
30、司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，在没有损害国家利益、集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。【该题针对“可变更、可撤销合同”知识点进行考核】10.合同条款空缺时，可以采用：（1）交易习惯、（2）补充协议和（3）按照合同法约定三种方式来处理，但是这三种方式是有先后顺序的，其正确的先后顺序是（）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（1）（3）（2）D（2）（1）（3）【正确答案】D 【答案解析】参考教材：P173，解析：按照合同法的规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有
31、关条款或交易习惯确定。如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或交易习惯确定的，可以按照合同法的规定。因此选择D。【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】11.合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A订立合同时履行地的市场价格B订立合同时履行地的政府定价C同时履行地的政府定价D履行合同时履行地的市场价格【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P173【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】12.企业向乙市某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有约定，发生争议时，依据合同法规定，（）。A甲市某企业付款给乙市某公司应在甲市履行B甲市某企业可以
32、随时请求乙市某公司交货，而且可以不给该厂必要的准备时间C甲市某企业付款给乙市某公司应在乙市履行D乙市某公司可以随时交货给甲市某企业，而且可以不给该厂必要的准备时间【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P173【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】13.执行政府定价或者政府指导价，逾期交付标的物的，遇价格变化时，下列说法正确的是（）。A遇价格上涨时，按照新价格执行 B按市场价格执行C遇价格上涨时，按照原价格执行 D遇价格下跌时，按照原价格执行【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P173，解析：按照合同法第63条规定。合同约定的是市场价格的，不论价格如何变化，应按照合同约定的价格来履行。执
33、行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行，遇价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物的或逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行，遇价格下降时，按照原价格执行。依据上述规定可以选择正确答案。【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】14.承包商于2007年3月1日提交竣工验收报告，2007年3月10日发包人组织竣工验收，在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议，提请工程质量鉴定，于2007年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告，认为该部位的工程质量是合格的，承包商于2007年4月20日将工程交付给发包人
34、使用，则该工程的竣工日期是（）。A2007年3月1日B2007年3月10日C2007年4月1日D2007年4月20日【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P177，解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，在建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。本案例的鉴定是合格的，因此竣工日期应为承包商提交竣工报告的日期即2007年3月1日。【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】15.按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释。施工合同当事人约定按照（）结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定
35、的，不予支持。A成本加酬金B可调价C固定价D投标报价【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P179【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】16.除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的工程外，建设工程承包人在到期工程款得不到支付的情况下，可以将建设项目折价、拍卖，行使优先受偿权，行使优先权的期限从工程竣工之13起为（）。A6个月B1年C2年D5年【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P181【该题针对“合同履行的规定”知识点进行考核】17.甲公司和乙公司订立买卖钢材的合同，由甲公司于11月15目前交货，乙公司于收到货物后10日内付款。11月1日，甲公司听说乙公司正在申请破产，但无确切证据。甲公司
36、决定中止履行合同并通知乙公司，要求其提供担保。乙公司答复上述说法纯属谣传，拒绝提供担保，并要求甲公司如期履行合同。甲公司坚持要求乙公司提供担保，乙公司因急需货物，无奈之下，于11月20日向甲公司提供了保函，甲公司于11月25日交货。下列陈述正确的是（）。A甲公司可以行使不安抗辩权，有权中止履行B甲公司可以行使不安抗辩权，但应当取得乙公司的同意C甲公司不能行使不安抗辩权，应当对乙公司承担违约责任D甲公司对乙公司不承担违约责任【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P183，解析：本题首先是要考虑行使不安抗辩权应有确切的证据，由于甲公司没有确切的证据证明乙公司正在申请破产，因此其不能行使不安抗辩权，
37、这样由于合同履行拖期导致的违约责任就应该由甲公司来承担。【该题针对“抗辩权”知识点进行考核】18.张三欠李四40万元、王五50万元，张三现仅有一处房产价值90万元，张三为逃避债务，把其房产赠送给其妻弟。下列判断正确的是（）。A李四和王五对张三的同一处分行为不能同时行使撤销权B李四可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中40万元用于清偿自己债权、剩下的50万元用来清偿王五的债权C李四只能撤销张三40万元财产的处分行为并对该40万元财产有优先受偿的权利D王五可以撤销张三90万元房产的处分行为，其中50万元用于清偿自己债权、剩下的40万元用来清偿李四的债权【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P18
38、5，解析：债权人行使撤销权只能针对自己的债权，题中李四要行使撤销权只能是针对自己的 40万元的债权，而不可能撤销张三对于其妻弟的整个赠与行为。同样王五的撤销权也只能撤销其60万元的债权，因此本题选C。【该题针对“撤销权”知识点进行考核】19.某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是（）。A水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金D水泥厂如无过错，可不必支付违约金【正确答案】B
39、 【答案解析】参考教材：P193【该题针对“违约责任的承担方式”知识点进行考核】20.担保的产生源于（）对债务人的不信任。A当事人B保证人C债权人D被担保人【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P194【该题针对“合同的担保”知识点进行考核】21.民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括（）。A证人B第三人C审判长D鉴定人【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P199【该题针对“民事诉讼的特点”知识点进行考核】22.某建筑公司中标了市政府办公楼工程，却未能按合同约定获得工程款支付，当事人没有订立仲裁协议，为追究市政府的违约责任，施工单位（）。 A应提起行政诉讼B应进行仲
40、裁 C应提起劳动争议仲裁D应提起民事诉讼【正确答案】D 【答案解析】参考教材：P199【该题针对“民事诉讼的特点”知识点进行考核】23.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是（）。A和解B调解 C诉讼D诉讼与调解相结合【正确答案】B 【答案解析】参考教材：P202，解析：调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事 人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。【该题针对“和解与调解”知识点进行考核】24.仲裁能够充分体现当事人的意思自治，仲
41、裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比，仲裁程序更具有弹性。这体现了仲裁的（）特点。A快捷性B专业性C灵活性D独立性【正确答案】C 【答案解析】参考教材：P200【该题针对“仲裁的特点”知识点进行考核】25.在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A书证B物证C视听资料D勘验笔录【正确答案】A 【答案解析】参考教材：P202，解析：书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料（但非纸类材料亦可成为书证载体）。【该题针对“证据的种类”知识点进行考核】26.关于证据保全制度，说法正确的是（）。A当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保B仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院C人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法D人