《煤气管道工程安装合同范本(2022年).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤气管道工程安装合同范本(2022年).docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0698煤气管道工程安装合同范本（2022 年）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同煤气管道工程安装合同范本（2022年）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和 （1999-0201建筑工程施工合同）及有关法律顾问、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建
2、筑工程施工一 事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：市 街 气化站及管道供气项目。工程地点：市 街。工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调 压器、流量等材料表内容。工程造价为：元整。（即：元）第二条工程期限合同工期：依据国家公布的工期定额，商定本合同工程开工、竣合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 工日期。双方约定自 年 月 日至 年月 日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在 日之内支付工程造价总额的%给乙方。如甲方未按合同
3、付款，那么工期自然推 后。二、当乙方收到甲方预付款后,日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在 日将其余的%支付给乙方，余下%款项在工程使用后 个月内一次付清。工程假设有未曾预见工程或变更，工程造价结算那么按实际计算并一次付 清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试, 试用期为 天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 收。二、工程交付使用后，甲方正常使用 天,视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：
4、依据国 务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年 内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为 有偿服务。第七条组成合同的文件组本钱合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双 方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部 分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行 为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施 工现场双方商定地点的总表，并承当施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。合同范本
5、| CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第九条乙方的承诺与保证 一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司； 二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，本着平安第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的平安事故和工伤事故，乙方承当一切费 用及责任；四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承当工 程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。假设超过期限，甲方须支付% 的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二
6、、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已 付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减 少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设 备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不 得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另 一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协 议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不
7、能履行本协议或迟延 履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书 面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导 致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时， 应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，那么任 何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先 考虑的供气商。第十六条其它合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人签字）；年一月日 年一月一日签订地点：签订地点：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE