《钢结构安装工程劳务分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构安装工程劳务分包合同.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、钢结构安装工程劳务分包合同发 包 人： 承 包 人： 分包工程名称： 施 工 地 址： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.工程名称： 2.分包工作内容： 范围包括：1) 钢结构主体工程安装，包括主结构和次结构 2) 围护系统安装（包括附件） 3) 楼承板（不含栓钉）安装 4) 天沟及其附件安装 第二条 合同工期进场日期： 2011 年 11 月 29 日竣工日期： 2011 年 12 月 8 日工 期： 10 （日历天）。第三条 合同价款1.合同
2、单价：结构吊装 元/吨，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。维护结构 元/M，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。压型板： 元/ M，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。天沟: 元/延米, 包括范围：现场的装卸
3、车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。 第四条 合同价款的结算和支付1. 发包人于钢结构施工正式开始后15日内，向承包人支付人民币 （大写:伍仟元整）的预付款；2. 钢结构安装完毕，经监理单位、总承包单位验收合格后，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。支付分包单位工程款至95%；3. 剩余5%的工程款作为工程的维修质保金，保修期为验收合格日起一年内，保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所有
4、余款。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2.承包人必须严格按照双方签订的安全协议书和发包人项目管理人员发布的安全技术交底及其他安全文件的要求施工，对于未按照发包方要求进行施工所产生的安全事故，由承包人承担所有的经济损失和相关损失；第六条 工程质量、验收与保修1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2.承包人必须
5、按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，工期予以顺延，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3.对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。4.工程质量达不到合格标准，由承包人进行返工、补强，超过两次的，罚处履约保证金的50%，工期不予顺延，工期延误按本合同的相关约定计算违约金。第七条 工期约定1承包人应严格按照合同工期和施工进度保证书（合同附件三）施工，如不能按照施工进度
6、保证书施工，造成工期延误的，承包人应增加施工人员和施工机具，采取相关措施，确保施工工期；如不能增加施工力量或补救工期延误的，发包方可采取相应措施，包括增加施工力量、增加施工人员、对承包人承包的部分采取拆解分包、直至解除合同，引入新的施工队伍确保工程按工期完成，承包人承担由于工程延期造成的所有损失；每拖延一天罚款2000元，超过5天的，每天递增1000元违约金；2. 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。2.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；2.2 非承包人原因造成的停电造成停工，经现场管理人员确定后予以顺延；2.3 由于下雨或
7、5级以上大风，造成现场无法进行施工，造成停工，经现场管理人员确定后予以顺延；2.4 发包人同意工期顺延的其他情况。3.本合同包含范围内的零星用工及停窝工，结算时不再另行增加。第八条 材料供应1. 承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。2.发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚
8、款，并将当事人送公安机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。第九条 发包人的权利及义务1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.负责提供施工图纸 1 套，提供必要技术资料。3.负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面
9、发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。7.负责组织工程的验收工作。8.本工程发包人施工代表为_ _，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十条 承包人的权利和义务1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2. 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。3.承包人必须严格遵守钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-
10、2001），按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。4.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。5.承包人确认 （身份证号： ）为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。6.若出现打架、斗殴等违反现场管理规定的行为，甲方可视实际情况给予乙方相应的处罚并在结算中予以扣除；第十一条 违约责任1.发包人违约责任1
11、.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。2.承包人违约责任2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损
12、失一概由承包人承担。2.4承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十二条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2. 向施工地点所在区人民法院起诉。第十三条 合同的生效与终止本合同正本一式二份，合同所属附件与合同具有同等法律效力，双方各执一份,本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。第十四条 合同附件: 附件一: 安全施工协议书 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人（或代理人）： 法定代表人（或代理人）： 电话： 电话： 身份证号： 身份证号： 地址： 地址：