《公司建设成本管控程序及办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司建设成本管控程序及办法.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司建设成本管控程序及办法第一章 建设工程项目招标管理办法第二章 建设工程签证管理办法第三章 建设工程预结算办法第四章 工程设计变更程序及管理办法 本办法依据建筑工程施工发包与承包计价管理办法2013年12月11日中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号、川建发20116号及建筑、中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20013）、四川省建设工程工程量清单计价定额等国家现行法律、法规；结合我公司经营性质、内部管理制度、射欣投司20136号文，特编制本办法：第三章 建设工程预结算管理办法一、目的为提高公司专业化管理水平，规范公司工程预结算的管理，结合工程造价形成的特点
2、，通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，特制定本管理办法。二、 范围 本管理办法适用于公司所有投资建设的工程项目，包括公开招标、邀请招标、比选及竞争性谈判工程。三、职责3.1公司工程各管理部门负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2公司从事工程预结算的计价、审批及其他有关责任人员负责贯彻执行本办法。四、方法与过程控制 包括工程预结算工作应遵循的原则、一般规定、工程进度款支付预算、工程结算管理细则、工程结算管理流程、其他规定；.1 工程预结算工作应遵循的原则4.1.1 廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德。
3、4.1.2多级审核原则：详4.3.5工程结算程序；各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理预结算。4.1.3准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程预结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清。4.1.4可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。4.1.5合理低价原则：工程预结算工作应以客观事实、工程合同等资料为依据，充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素，处理好
4、质量、工期与成本的关系，追求以合理较低价格确定工程造价。4.1.6符合性原则：工程必须通过竣工验收方能进行竣工结算工作，结算审核时必须核对工程资料是否工程实体相吻合，实体是否和设计施工图及相关施工验收规范相符合；否则不得办理预结算，如有更改设计又不影响使用和安全，擅自降低修建成本的，必须进行处罚及重新组价。4.2工程预结算工作的一般规定4.2.1项目部下设预算科是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算工作负主要责任，工程部、财务部应积极配合、参与并负相应责任。4.2.2工程预结算工作应制定预结算审核计划，统筹安排，分清轻重缓急，做到早计划、快审、准确；并作为相关部室及参与人员的绩效考核。4
5、.2.3委托造价咨询机构审核的工程预结算，在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明，并明确要求有审核质量要求和相关奖罚办法。（审计委托合同格式见附九）4.2.4由项目部预算科组织，工程部、财务部等积极配合，及时整理齐全工程预结算工作所需的必备资料，资料必须完整、签章齐备、编号准确；工程预结算工作的必备资料主要包括：1)材料价格，如合同及招标文件未规定品牌规格等材料双方询价确认单（需有编号）；2)招标文件、招标答疑、投标文件、询标记录、中标通知书等确定合同价格的文件（包括双方达成一致的
6、预算书或清单等）；3)工程合同、补充协议（包括合同审批表）；4)经审定的施工组织设计及施工方案、施工图、竣工图（建设单位现场工程师签字确认）、图纸会审记录、现场与结算有关的隐蔽工程验收单、原始地貌标高抄测记录；5)双方确认的所有工程设计变更签证、价格签证、建设单位联系单、设计变更及相应的预算书、图像资料；设计变更及现场签证台帐目录（合同归属）；6)开工报告、工程主体验收报告、竣工验收报告（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；7)安全文明施工措施评价及费率测定表、其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。办理竣工结算。）如业主未委托工程质量监督、安全监督部门监管的工
7、程，承包人只收取安全文明施工措施费中的基本费。9）施工企业取费证；（零星工程不提供，规费按第二档收取）10）税金按办理结算时国家规定的工程所在地计税标准执行；4.2.5对采用可调价格合同的工程（即综合单价包干的工程）。1） 若由于发包人所提供的招标工程量清单漏项或因设计变更引起的新增工程量清单项目，其结算按下列方式调整：（）投标报价中已有适用于新增项目的综合单价，按投标报价综合单价执行。（）投标报价中有类似新增项目综合单价，参照类似项目投标报价综合单价执行。类似项目综合单价是指除材料价格不相同外，其余人工费、机械费、综合费等均相同的项目。可按投标报价综合单价加材料价差调整类似项目的综合单价。（
8、3）投标报价中分部分项工程综合单价没有适用或类似于新增项目的综合单价，结算时按招标时规定的定额及规范重新组价，新增加材料甲乙双方市场询价确认。2）若对分部分项工程量清单项目中的某项材料进行变更，则不引起该项综合单价中人工费、机械费、综合费及其他材料费等的变化，承包人经发包人同意依据变更材料的价格对该项综合单价中的该项材料价格进行价差调整。3）所有工程新增加项目（包括零星工程）凡能以工程量计算的，不得采用零星用工、机械台班（或台时）的形式进行计量计价。4）材料价格的调整：施工期间材料价格（按施工期间遂宁市工程造价信息发布的射洪地区材料价格计算算术平均值）上涨时，材料价格与基准价相比，对钢材和水泥
9、价格超过3%时的超过部分按实调整，对其他材料价格超过5%时的超过部分按实调整；施工期间材料价格（按施工期间遂宁市工程造价信息发布的射洪地区材料价格计算算术平均值）下跌时，材料价格与基准价相比，对钢材和水泥价格低于3%时的低于部分按实调整，对其他材料价格低于5%时的低于部分按实调整。上述%（%）以内全部纳入风险范围。5）工程量清单中所列工程量的增减，其综合单价不做调整。4.2.6 签证及技术核定（1） 合同范围之内因各种原因需进行技术核定的，应分清原因，属于承包人自身原因需要进行材料代换或为保证工程质量而采取的措施，在不降低材料标准和工程质量的前提下，可以核定同意，在竣工资料上反映，但不调整结算
10、综合单价；若是因设计标准未达到要求或设计有缺陷的，技术核定单中现场监理工程师、设计人员，发包人签字必须明确，结算时按实调整，对在签字中不明确原因的结算时均不做调整；（2）现场签证资料，必须满足公司关于工程签证管理办法的方可作为结算依据。（3）发生零星工作项目用工时，投标时已有报价的按投标价执行，未进行投标报价的人工单价按现行定额及相关文件公布的工程所在地零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价并相应调整合同价款。4.3工程进度款支付预算(进度款支付审批表及申请由公司统一制定表格)4.3.1工程款及工程进度支付方式：合同规定了的按合同执行，如合同无规定，进度款按月支付。4.3.2工程验收合格后，
11、发包人支付至已完成工程造价的80%给承包人；（若按合同价执行，应扣除未动用的暂列金额后再计算。）4.3.3工程竣工验收并提交结算资料经公司内部审核认定结算工程造价45天内，发包人按工程审定结算总价的85%支付给承包人；5%留作质量保修金，10%留作审计部门审核后支付。4.3.4 承包人在应付款的当月25日向发包人委托的监理人代表报送月报进度支付报表，经监理人代表签审并转发包人审核确认后，发包人于次月月初向承包人支付核定的工程进度款。4.3.5 工程变更、签证部分的工程量在工程竣工结算后支付。4.3.6 出现下列问题，发包人暂停支付工程进度款和余款：（1）承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或
12、不属实，或未按要求提供相应的计划和报表；（2）工程还存在待整改质量问题；（3）因承包人原因造成工期滞后，不能满足发包人要求；（4）承包人未按要求提供办理竣工结算的资料，不积极配合办理结算和审计；（5）由于竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收；（6）承包人未按合同规定及时向发包人提交真实有效的有关工程计量及计价资料。4.3工程结算管理细则4.3.1公开招标、邀请招标、比选的工程结算由公司相关部门审核后，报公司董事长审批，再送审计部门审核定案。4.3.2议标工程结算由公司相关部门审核，报公司董事长审批同意后定案，或再送中介公司审核定案。4.3.3各审计值不得大于承包商的申报值，并明确要求有审
13、核质量要求和相关奖罚办法。若公司初审金额大于审计部门最终审定金额5%，每大于%公司主要负责该工程初审人员，在对该工程审核周期（有几个月算几个月）扣%工资，若公司初审金额大于审计部门最终审定金额不超过5%，每小于%公司主要负责该工程初审人员，在对该工程审核周期（有几个月算几个月）加%工资；4.3.4承包商在审报结算值时少算、漏算的部分视为让利。4.3.5工程结算程序：开 始公司发出工程结算通知书施工单位报送结算资料签署授权委托书和工程结算承诺书资料审查不合格，退回施工单位公司项目部预算科发给承包单位工程结算报审审批表和工程结算资料审核清单，进行结算资料审查。 通过结算资料审查公司工程部（竣工资料
14、是否移交完全、施工水电费情况、甲供材料汇总清单）、财务部（已付款情况、是否有其它扣款）、分管领导、总经理审核、审批公司项目部下设预算科负责工程结算全面审核 通过审批 本制度4.3条规定公司自审的项目 本制度4.3条规定需公司有关部门复审的项目公司预算科完成内部审核无误后报项目部及分管领导、总工办复核同意确认公司预算科完成内部审核无误后报项目部及分管领导、总工办复核同意分管领导和总经理审批同意，与施工单位签订结算初审成果确认协议书后，公司报有关部门复审分管领导和总经理审批同意，与施工单位签订结算初审成果确认协议书后报公司有关部门备案 签署委托协议，进行结算审计备案项目审核通过备案后，委托审计进行
15、审核完成。经公司备案的结算，总经理审批同意，与施工单位签成果确认书经复审的项目，公司主管领导和公司审批同意，与施工单位签成果确认书，意见反馈至公司有关部门成本分析汇总，分析各项技术经济指标；总结报告；资料存档结 束4.3.6所有工程结算须填写工程结算报审审批表（见附四）。4.3.7为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办法。要求原合同未明确有关审计费用的，应让施工单位签承诺书：要求报送的结算造价核减额在审核总价5%以内（含5%）的造价咨询酬金由甲方支付，若结算造价最终核减额超出5%，则因造价超出而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包方支付，收费标准按省审计有关文件执行（应在接收
16、施工单位上报结算资料时强调确认此内容，必须签署工程结算审核承诺书）。4.3.8为方便客户入住，供电、自来水、煤气、电话等市政工程的结算优先办理，主体工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后依据合同约定审核时间及时审核，收到全部竣工资料后3个月内核定完毕。4.3.9公司工程部必须建立甲供材料的三方领用台帐和签字记录及付款台帐，对领用单原件进行存档，在结算时提交给预算科，以便于结算扣减。4.3.10工程结算分析竣工结算完成之后，应编制工程结算成本和目标成本的对比分析，协助考核相关部门的责任，并总结项目目标成本控制的经验和教训。对资料、信息应及时整理，并根据工作需要提供给需要信息的相关部门作为下个类似
17、工程依据和指导。4.4工程结算管理流程4.4.1为能准确提供工程成本数据，配合财务出具财务报告，具备结算条件的项目，公司预算科及时向施工承包单位发出工程结算通知书（附一），要求施工单位根据要求上报结算资料。4.4.2公司预算科接到施工单位上报结算资料时，应要求施工单位同时提供关于结算的授权委托书（附二）和工程结算审核承诺书（附三）。上述资料齐备后，预算科将工程结算报审审批表（附四）和工程结算资料清单（附五）发给施工单位，完成结算资料审查，未满足要求的，结算资料退回施工单位重新报送；通过结算资料审查后，报工程部（竣工资料是否移交完全、施工水电费情况、甲供材料汇总清单）、财务部（已付款情况、是否有
18、其它扣款）、分管领导、总经理审核、审批后进入结算审核。4.4.2.1须报审计部门审核复查的项目，公司内部预算科必须先进行审查。在认为审查无误后，由公司预算科整理完整的结算资料，填写工程结算审核会签表（附六），报总经理复查。对于公司预算科审查并须报公司的结算，由公司董事长根据实际情况决定是否需另行委托审计部门审核。上报结算的申报表中必须注明工程分包状况、甲供材料名称数量和单价、水电费支付情况、工程款支付情况、工程质量、工期情况、施工单位联系人及电话等内容，备齐相关资料经相关部门及领导签字审批后上报。部分结算如果公司预算科无精力审查，必须事先与总经理联系经同意后在申报表中加以说明，经总经理同意申报
19、签字后申报，由公司组织中介公司审查。但公司预算科在申报前必须进行初步审查，对于明显多算、错算或没做的工程量、单价、取费应扣除或加以说明，并与施工单位签署结算初审成果确认协议书（附七）。4.4.2.2公司内部自行审核的项目，公司预算科按工程决算审核流程要求，由公司预算科审计人员根据竣工结算资料，踏勘现场，全面对工程量、结算单价、取定费率进行审核，完成审核后自行进行复核，完成复核计算无误后报部门负责人及总工办复核后，与施工单位签订结算初审成果确认协议书，然后报公司备案；公司有关部门进行与目标成本的对比，并审定预算科的审核结果，报分管领导和总经理审批；审批同意后公司与施工单位签订建设工程预结算审核定
20、案确认书（附八）。4.5其他规定4.5.1造价信息的整理利用：公司应及时总结成本管理的经验和教训并写出专题总结分析报告；公司的预算科要作好各项目的成本分析汇总，分析各项技术经济指标，并在工程完工结算及每期工程开发完成时汇报相关数据至公司有关部门。4.5.2公司总经理对任何工程，不论造价大小，均有抽查的权力。4.5.3公司务必严格执行本管理办法，如在执行过程中有与实际情况不适合之处，可根据实际情况作相应修改指示，报送预算科核实，由董事长批准后方可实施。附件及表格附一:工程结算通知书附二:授权委托书附三:工程结算审核承诺书附四:工程结算报审审批表附五:工程结算资料清单附六：工程结算审核会签表附七：
21、结算初审成果确认协议书附八：建设工程预结算审核定案确认书附九：审计委托合同格式附十：工程结算核对情况反馈表附一 工程结算通知书致： 现 工程已竣工，具备结算条件，请贵公司准备完整的结算资料按 合同规定的计价条款，本着实事求是的原则办理结算，并 年 月 日前报送结算资料（含电子版），如逾期未报，由此引起的一切法律和经济责任，均由贵方承担。同时，请贵司根据本通知附件，填写相应资料，以便于加快今后结算进展。特此通知！附件：授权委托书工程结算审核承诺书公司名称（盖章）： 日期： 年 月 日附二 授权委托书 本授权委托书声明：我 系 法定代表人，现委托 为我公司的全权代理，身份证号为 ，造价员编制证号为
22、 ，以我公司的名义全权处理 工程的结算事项，授权代理人在结算及谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司全部予以承认。代理人无转委权，本委托自本结算完成后自动失效。授权代理人：（签字） 性别： 联系电话：法人代表人：（签字、盖章）授权委托日期： 年 月 日 附三 工程结算审核承诺书致： 现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司按 合同规定的计价条款,本着实事求是的原则办理竣工结算。同时我司对本工程送审结算的质量以及资料的完整性负责，据此，我公司特作以下承诺： 1、根据文件规定，我司愿承担最终审定造价核减比例超出文件规定而引起的造价咨询酬金或审核费用送审结算，漏算或少算视为让利
23、。 2、相关我司承担的费用，在领取结算审核报告时支付，如无支付能力，我公司同意在贵公司支付我公司的工程款中扣除并直接支付咨询公司或审核人。 3、我司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 4、本结算审核过程中或结束后，如贵司造价部共同审核或进行复核，我司将按贵司要求，无条件全力配合贵司造价部的工作。特此承诺！ 承诺人： 公司名称（盖章） 年 月 日附四 工程结算报审审批表工程名称施工单位合同号送审造价元报审结算情况：工程部分管领导项目部分管领导财务部分管领导总工办分管领导总经理董事长备注1、项目部审核结算资料的完整性；2、工程部审核竣工资料是否
24、完全移交、施工水电费抄表计量情况、保修及维修扣款情况、审核甲供材料情况等；3、财务部审核已付款情况及是否有其他借款及应扣款；4、总经理及董事长审批同意后纳入结算审核流程。附五工程结算资料清单项目名称： 序号资料名称有/无页数1工程招标文件2招标答疑纪要3开标记录4询标记录5定标记录6投标标书（含施工组织文字及电子版本）7中标通知书8工程施工合同、补充合同或协议书、承诺书9 工程施工图（全套：土建、安装）、竣工图（建设单位现场工程师已确认）10图纸会审纪要11设计变更联系单、施工联系单、会议纪要、签证单及图像资料12工程地质勘探报告13开工报告、主体验收报告、竣工验收报告14现场文明标化验收证明
25、或报告15与结算有关的隐蔽工程验收记录16打桩记录17施工过程中双方签证资料18甲供材料明细表19建设单位预付工程款、垫付工程款明细表20质量鉴定书21工程预（结）算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）22工程预（结）算工程量计算稿23工程预（结）算主要材料分析表24施工用水、电读表数量证明25其他资料 施工单位经办人： 公司接收人： 年月日 年月日本表由申报单位造价部门填写。附六 工程结算审核会签表申报单位： 填报日期： 年 月 日工程名称合同编号施工单位送审价值元审核价值元核减额元申报单位审核意见审核人员：校核人员：项目经理：法人代表：签字（盖章）：审核情况情况说明：公司部门审核意见
26、总经理意见：项目部财务部总工办董事长意见：附七 结算初审成果确认协议书甲方：乙方： 由甲方开发建设乙方承建的 项目，现结合双方签定的合同，合同的施工范围为 ，已竣工交付，办理竣工结算。双方本着“实事求是、客观公正”的原则，结合合同、施工情况、竣工图纸、现场签证等相关资料，经多次核对，对乙方上报的决算报价中错算、多算、漏算与实际不同的工程予以更正，初步形成统一意见；现甲乙双方一致确认该合同项目的结算价格为 元（大写： 元）。最终造价以建设单位有关部门复核为准，并确认下列事项： 。甲方： 乙方：代表： 代表：日期： 日期：附八 建设工程预结算审核定案确认书建设单位：施工单位：工程名称：送审造价（元
27、）初审造价（元）审定造价（元）（大写）元整建筑面积：平方米净核减值：元说明事项: 建设单位意见：负责人签字（章）：（公章）年 月 日施工单位意见：负责人签字（章）：（公章）年 月 日附九建设工程结算审计(审价) 委托合同书项目名称：委托单位：受托单位：合同编号：日期：建设工程结算审计(审价)委托合同书合同编号：委托方：（简称甲方）受托方：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建设和建标19991号文件等有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，就甲方委托乙方工程造价审计咨询服务的有关事项经协商，签订本协议。第一条工程造价审计咨询项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3建筑面积：1.4工程送审
28、价：（备注：1、是否包括甲供材；2、是否经甲方初审；3、是否有其他应该明确的费用）第二条咨询内容第三条审计咨询要求及原则3.1乙方必须以国家政策为依据，坚持“公平合理、客观公正”的原则。咨询结果以充分的事实为依据，确定的指标具有客观性，审计(价)过程中的预测、推算和逻辑运算等主观判断建立在市场和现实的基础材料上，不以主观好恶和成见行事。3.2审计质量要求：乙方保证最终审定造价误差率在审定工程造价的1%以内（甲方的原因除外），如经甲方复审，误差率超出1%的，扣除一定比例的审计费用，扣除办法为每超出1%扣除审计费的10%，超出5%时扣除全部审计费用，并承担相应经济法律责任。3.3乙方必须为本工程造
29、价审计咨询成果保密。3.4 在执业过程中，乙方应坚持廉洁自律的原则。审计(价)人员不得以权谋私和索贿，不得收受礼品和其他好处，也不得提出超越工作需要以外的个人要求，审计(价)人员不得接受施工单位的宴请。3.5 乙方审计(价)人员与施工单位存在利害关系时，应实行回避。3.6 本项目甲方指定项目负责人为 （联系方式：手机 办公室电话），乙方指定项目负责人为 （联系方式：手机 办公室电话）。乙方项目负责人负责协助甲方项目负责人协调结算审计整个过程，并及时填写工程结算核对反馈表反馈至甲方。3.7 乙方在提供本工程结算初稿时，必须同时提供本工程工程量计算底稿及钢筋料单。第四条审计咨询服务时间及进度要求4
30、.1 乙方负责在本合同签字生效后个工作日内向甲方提交审计(价)实施方案，参加审计的相关人员名单和证书复印件一并提交；4.2 乙方在收取甲方提供工程项目全部的审核资料后，在天日内出具（编制）审计咨询初稿（即），计划对帐时间，乙方保证按甲方要求时间安排人员进行结算核对，基本安排见下表，具体以项目结算审计计划时间表为准。建设工程结算审计基本进度计划表序号项目名称天数1签订审计(价)合同2收集资料、了解情况3制订审计(价)实施方案4现场踏勘5出具审计初稿6审计初稿复核7初审汇报并征询有关各方意见8与施工单位核对9疑难问题汇总，协商处理10出具审定稿11审核、校对12出具审计(价)报告13资料整理，留存
31、归档14审计(价)服务回访与总结备注:上表第8条、第9条的时间根据实际情况灵活调整4.3 乙方将审计咨询报告一式 份提交甲方；第五条 资料交接保管甲方将结算资料提供给乙方，乙方应妥善保管，完成审核任务后应乙方如数归还。资料在交接和还归时应立清册并双方经办人签字，如乙方遗失资料，应负责赔偿，每遗失一张图纸或资料扣200元，该费用从审计费中扣除。第六条 酬金的计算方法及支付方式6.1 本项目采取第方式收取审计(价)委托费用。6.1.1方式一：已经甲方初审基本收费：基本收费按工程送审造价的 计取，由甲方支付，计费基数为甲方初审后的金额。追加收费：以超过送审造价（送审造价为经确认的甲方初审造价） 幅度
32、的核减额为基数,按 取费,核增费按核增额的 收取,核减核增不相抵。核增及核减费由施工单位支付,甲方协助乙方收取。（甲方初审解释：甲方初审是指，1、对结算费率或优惠额度产生的工程造价增减；2、对施工企业未按甲方签证的主材价结算而产生的工程造价增减；3、对施工企业未扣除甲供材料而产生的工程造价增减；4、对施工单位已认可的工程量核增减和定额单价等内容。初审结果须经施工方签字盖章认可，未经施工方签字盖章认可的，应视同未经甲方初审，则送审造价为施工方原始送审造价。）6.1.2方式二：未经甲方初审基本收费：基本收费按工程送审造价的 计取，由甲方支付，计费基数为施工单位上报金额。追加收费：以超过送审造价（送
33、审造价为施工方原始送审造价） 幅度的核减额为基数,按 取费,核增费按核增额的 收取,核减核增不相抵。核增及核减费由施工单位支付,甲方协助乙方收取。6.2 乙方在工程审核过程中，由于施工方原因提起对甲方仲裁或诉讼。则其收费标准为：以仲裁或法院判定书中的工程造价与工程送审价的差额为核减额，以上述6.1的收费办法进行收取,并在判决生效后30天内结清审核费用。在仲裁或诉讼过程中乙方有义务继续帮助甲方参与工程对账等审核工作。6.3 委托方、受托方以及施工单位无争议后，出具结算审计报告，审计费用在报告完成并归还所有资料后14天内支付。第七条 争议解决方式 协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，或由管理部
34、门进行调解，调解无效可向市仲裁委员会申请仲裁或直接向甲方所在地人民法院起诉。第八条其他约定事项8.1乙方自行承担资料收集、造价软件采购、勘察现场和结算核对过程中所需的一切费用；8.2未经甲方的许可，乙方不得擅自转让本合同约定的权利和义务；8.3乙方在申领审计酬金时必须向甲方提供正规的税务票据并加盖其公司法人的财务专用章，否则，甲方将拒绝支付一切酬金；8.4因乙方的原因致使审计初稿的延迟提交，甲方将按500元/天的标准扣减乙方结算酬金；8.5本委托合同在疑难问题汇总、协商处理阶段，乙方应发挥其专业性、主动性、能动性，积极配合甲方处理相关问题；8.6本合同签字生效后，双方应严格遵守，切实履行合同约
35、定的各自的权利和义务，如发生单方违约，违约方负责向守约方支付合同结算价款的5%作为违约赔偿，并承担因此而引发的一切经济损失的赔付和法律责任。第九条本协议自双方代表签字，加盖双方公章或专用章即生效，双方完成协议约定工作内容后即告终止。第十条 本协议一式八份，甲方五份、乙方三份。委托方：（盖章）受托方：（盖章）单位地址：单位地址：单位代表：单位代表：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日年月日附十工程结算核对情况反馈表工程名称： 施工单位： 结算对帐时间： 年 月 日结算完成情况：（可附页）存在的问题及需甲方明确的问题：（可附页）项目主审人员：时间：年月日经办人：时间：年月日施工单位：时间：年月日注：本表由中介公司每两个工作日反馈一份到甲方单位，甲方接到反馈表后第二个工作日作出回复。甲方回复：（可附页）经办人：时间：年月日