《2022年全省二级建造师点睛提升题型98.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省二级建造师点睛提升题型98.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （ ）通风断面大、阻力小，可提供较大的风量，是目前解决长隧道施工通风比较有效的方法。A.风管式B.巷道式C.风墙式D.循环式【答案】 B2. 【问题】 （2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是( )。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人
2、民法院申请撤销仲裁裁决【答案】 D3. 【问题】 （2021年第2批真题）如设计无要求、预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底模的时间应在（ ）。A.盖梁混凝土强度达到设计强度的75%后B.盖梁混凝土强度达设计强度后C.预应力张拉完成后D.孔道压浆强度达到设计强度后【答案】 D4. 【问题】 （2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是( )。A.法院调解应由审判员一人主持B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同【答案】 B5. 【问题】 保
3、修期内，建设工程质量是由于建设单位提供的设备质量不良造成的，应由（）。A.施工单位承担修理费用和负责修理B.双方商定各自经济责任，施工单位负责修理C.设计单位承担修理费用，施工单位协助修理D.建设单位承担修理费用，施工单位协助修理【答案】 D6. 【问题】 （2019年真题）根据刑法，下列刑事责任中，属于主刑的是( )。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】 C7. 【问题】 （2020年真题）机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括（）。A.设置纵横中心线B.仪器校准或检定C.安装过程测量控制D.设置标高基准点【答案】 B8. 【问题】 （2015年真题）根据现行建设工程安全生产管
4、理条例，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（ ）。A.工程总承包单位B.建设主管部门C.质量监督站D.建设单位【答案】 D9. 【问题】 用铁锹，且需用脚踩开挖的土一般为（）级。A.B.C.D.【答案】 B10. 【问题】 （2017年真题）施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。A.项目经理部和企业财务部门B.项目经理部和项目经理部C.企业财务部门和企业财务部门D.企业财务部门和项目经理部【答案】 A11. 【问题】 （2021年第2批真题）可视构筑物定位的需要，灵活布设网点的施工测量平面控制网是（）。A.
5、建筑方格网B.边角网C.导线控制网D.结点网【答案】 C12. 【问题】 （2020年12月真题）关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是( )。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】 B13. 【问题】 某施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成了重大安全事故,后果特别严重，对直接责任人员处一定年限有期従刑,并处罚金。该年限为()。A.5年以下B.5年以上，10年以下C.6年以下D.8年以下【答案】 B14. 【问题】 自粘性高聚物改性沥青防水卷材，在长期浸水的环
6、境中，卷材搭接宽度至少应为（ ）。A.60mmB.70mmC.80mmD.100mm【答案】 D15. 【问题】 （2021年第1批真题）实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应（ ）。A.以招标文件为准B.要求中标人进行适当修正C.以投标文件为准D.要求发包人进行适当修正【答案】 C16. 【问题】 （2018年真题）关于建筑花岗岩石特性的说法，正确的是（ ）。A.度低B.呈酸性C.密度小D.硬度低【答案】 B17. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程工程量清单计价规范，关于投标人投标报价的说
7、法，正确的是（ ）。A.投标人可以进行适当的总价优惠B.投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中C.规费和税金不得作为竞争性费用D.不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响【答案】 C18. 【问题】 关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】 D19. 【问题】 （2014年真题）根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），下列费用中，应计入措施项目费的是（ ）。A.检验试验费B.总承包服务费C.施工机具使用费D.工程定位复测费【答案】 D20. 【问题】 设
8、计采用无粘结预应力的混凝土梁，其混凝土最低强度等级不应低于（）。A.C20B.C30C.C40D.C50【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法，正确的有（）。A.采用支架法，支架验算的倾覆稳定系数不得小于 1.3B.采用移动模架法时，浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位C.采用悬浇法时，挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过 0.7D.悬臂浇筑时，0 号段应实施临时固结E.悬臂浇筑时，通常最后浇筑中跨合龙段【答案】 AD2. 【问题】 适宜于采用爆扩混凝土灌注桩的土层土质有()。A.淤泥质土B.软黏土C.
9、填土D.湿陷性黄土E.砂土【答案】 D3. 【问题】 有关矿山建设事故处理的规定叙述不准确的有（）。A.发生矿山事故，矿山企业必须立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡 和财产损失，对伤亡事故必须立即如实报告建设行政主管部门和管理矿山企业的主管部门B.管理矿山企业主管部门应对矿山事故中伤亡的职工按照国家规定给予抚恤或者 补偿C.矿山事故发生后，应当尽快消除现场危险，査明事故原因后方可恢复生产D.发生一般矿山事故，由矿山企业负责调查和处理E.发生重大矿山事故，由政府及其有关部门、工会和矿山企业按照行政法规的规 定进行调査和处理【答案】 ABC4. 【问题】 根据关于加强小型病险水库除险加固项目
10、验收管理的指导意见（水建管2013178号），小型病险水库除险加固项目政府验收包括()。A.分部工程验收B.单位工程验收C.蓄水验收D.合同工程完工验收E.竣工验收【答案】 C5. 【问题】 对于有毒矿物成分的尾矿，其堆放必须采取()防治危害的措施。A.除毒B.防水C.经冲洗D.防渗E.防流失【答案】 BD6. 【问题】 （2019年）钻孔灌注桩的质量控制关键点有（ ）。A.护筒埋深B.孔径控制C.基底表面松散层清理D.桩顶、桩底标高控制E.钢筋笼接头质量【答案】 ABD7. 【问题】 按照工程造价构成划分，属于措施项目费的有（）。A.工程定位复测费B.环境保护费C.二次搬运费D.矿产资源补偿
11、费E.井筒地质检查钻探费【答案】 ABC8. 【问题】 某二级公路，路段地基软土厚度1m左右，可用（ ）进行软土处理较合适。A.换填垫层B.抛石挤淤C.稳定剂处理D.粒料桩E.CFG桩【答案】 ABC9. 【问题】 斜井或下山巷道施工时，应遵循的安全施工要求有（）。A.工作面底板出现底鼓时，必须先探水B.巷道倾角大于10?时，人行道应设置扶手梯子和信号装置C.掘进工作面严禁空顶作业D.施工期间兼作人行道的斜巷，应设置躲避硐E.在地质破碎带中掘进时必须采取超前支护措施【答案】 CD10. 【问题】 方案会审的具体要点有（ ）。A.施工方案编制的依据是否符合B.施工方案是否符合有关法规要求C.审查
12、施工方案中的计算书D.审查施工方案中的创新点E.施工方案中的资源需求情况【答案】 ACD11. 【问题】 施工项目进度计划系统按不同计划功能组成的计划系统可分为（ ） 。A.控制性进度计划B.总体进度计划C.指导性进度计划D.单位工程进度计划E.实施性进度计划【答案】 AB12. 【问题】 水泥混凝土路面断板的治理措施中，应采用整块板更换的有（）。A.严重断裂，裂缝处有严重剥落B.板被分割成3块以上C.裂缝较宽且有轻微剥落的断板D.有错台的断板E.裂块已开始活动的断板【答案】 ABD13. 【问题】 斜井或下山巷道施工时，应遵循的安全施工要求有（）。A.工作面底板出现底鼓时，必须先探水B.巷道
13、倾角大于10?时，人行道应设置扶手梯子和信号装置C.掘进工作面严禁空顶作业D.施工期间兼作人行道的斜巷，应设置躲避硐E.在地质破碎带中掘进时必须采取超前支护措施【答案】 CD14. 【问题】 路面表面防排水设施由（）等组成。A.路拱横坡B.路肩横坡C.垫层D.拦水带E.渗沟【答案】 ABD15. 【问题】 公路工程进度计划的审查要点包括（ ）。A.工期和时间安排的合理性B.计划目标的可实现性C.施工准备的可靠性D.工期安排的科学性E.计划目标与施工能力的适应性【答案】 AC16. 【问题】 巷道掘进装岩过程中，工作面调车可采用（）等。A.人工调车法B.机械调车法C.固定错车场调车法D.活动错车
14、场调车法E.利用转载设备调车法【答案】 CD17. 【问题】 矿井井下主变电所现浇混凝土支护主体分项工程包括（）A.基岩据进B.设备基础C.模板D.混凝土支护E.防治水【答案】 ACD18. 【问题】 土石坝士料填筑压实参数主要包括（）。A.碾压机具重量B.相对密度C.铺土厚度D.碾压遍数E.含水率【答案】 ACD19. 【问题】 关于矿业工程井下巷道施工安排的说法，正确的有（ ）A. 运输大巷应安排在井底车场重车线之后施工B. 瓦斯矿井宜安排为上山施工C. 涌水量大的矿井宜安排为上山施工D. 副井永久装备一般先于主井E. 主风井贯通点的位置通常选择在采区下部车场【答案】 CD20. 【问题】
15、 一条路的交通信号监控系统通常由()等组成。A.紧急电话控制台B.监控分中心C.外场设备D.监控节点(若有的话)的计算机系统E.传输通道【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为1.55m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人
16、施工混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用1.5倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝
17、剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养护一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安
18、全起吊，现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】P1591不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹
19、有泥石。(2)可能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要及时复原，发现破损，应及时更新。2. 背景资料:某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵，箱涵总跨度22m，高5m，总长度33.66m，共分三节，需穿越5条既有铁路站场线；采用钢板桩后背，箱涵前设钢刃脚，箱涵顶板位于地面以下0.6m，箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m处。箱涵预制工作坑采用放坡开挖，采用轻型井点降水。项目部编制了轨道加固方案，采用轨束
20、梁加固线路，以保障列车按正常速度行驶;制订了顶进时对桥（涵）体各部位的测量监控方案，经项目部技术负责人批准后实施。按原进度计划，箱涵顶进在雨季施工前完成。开工后，由于工作坑施工缓慢，进度严重拖后。预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后，顶进施工已进入雨季。项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期，采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体，控制开挖面坡度为1:0.65，钢刃脚进土50mm，根据土质确定挖土进尺为0.5m，并且在列车运营过程中连续顶进。箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时，遇一场大雨。第二天，正在顶进施工时，开挖面坍塌，造成了安全事故。【问题】1.本工程工作坑降水
21、井宜如何布置？根据背景资料，在顶进作业时应做哪些降水工作？2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法？3.指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题，并写出正确做法？4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施？5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患？6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些？【答案】1.（1）根据背景资科介绍箱涵工作坑属面状基坑，降水井宜在坑外缘呈封闭状态布置，距坡线1-2m。（2）顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5-1.0m进行，雨季施工时应做好防洪及防雨排水工作。2.箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线和加强施工监测等保护法。3
22、.项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题及正确做法具体如下:（1）问题:大型箱采用轨束梁加固。正确做法:大型即跨径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法。（2）问题:仅对桥（涵）体各部位监控量测。正确做法:在顶进过程中，应对线路加固系统、桥（涵）体各部位、顶力系统和后背进行量测监控。（3）问题:方案批准手续不正确。正确做法:测量监控方案应纳入施工组织设计或施工方案中，施工组织设计必须经上一级批准，有变更时要办变更审批。4.根据项目部进度控制中的问题应采取的控制措施包括:（1）项目部应逐级落实施工进度计划，最终通过施工任务书由班级实施；（2）应监督进度计划的实
23、施，当发现进度计划执行受到干扰时，采取调度措施；（3）实施进度计划中出现偏差时应及时调整。3. 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；在通过一个小断层时，由于
24、有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天。问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患？(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生？(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔？【答案】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之
25、一。(2)针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检査危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)根据工程所出现的事故，由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故。施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意。因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向
26、任何单位进行索赔。4. 某省重点工程项目计划于2008年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2008年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间2008年9月20日至22日购买了招标文件。在招标过程中，发生了下列事件：事件一：招标文件中规定，10月8日下午4时是投标截止时间。事件二：在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2008年10月8日下午5时才送达，原因是路途堵车。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件
27、均已有项目经理签字并加盖了单位公章。事件三：当地招投标监督管理办公室主持进行了公开招标。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当说明理由。2.事件一中招标文件规定的投标日期是否正确，说明理由。3.事件二中C企业和E企业的投标文件是否有效分别说明理由。4.事件三中开标工作的是否妥当说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。理由：因为该项工程属省重点工程项目，依据有关规定应该进行公开招标。如果采取邀请招标方式招标，应当取得当地招投标监督管理机构的同意。2.事件一中招标文件规定的投标截止日期不正确。理由：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交
28、投标文件截止之日止，最短不得少于20d。3.C企业的投标文件应属无效标书。理由：因为C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达，为无效的投标文件，招标人应当拒收。E企业的投标文件应属无效标书。理由：因为E企业的投标文件没有法人代表签字和委托人的授权书，按照废标处理。4.由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥当。理由：按照有关规定开标应由招标人主持。5. 某预应力T型梁桥，大桥主体工程施工完成后，施工单位即进行台背回填。该桥台高9m,桥台地基为微风化砂岩。为了施工管理和质量检验评定的需要，施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。台背回
29、填前，进行了挖台阶施工，自检后请监理工程师检查验收，但驻地监理工程师临时外出开会，考虑到地基为砂岩，强度满足要求，施工单位及时进行了台背填筑，等监理工程师回来后补办手续。台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，在桥台上绘出每层填筑的填厚线位，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度30cm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检并照相，并对每个桥台单独建立了技术档案。问题：1.指出施工单位质量评定中的错误做法并改正。2.地基处理的验收是否符合隐蔽工程验收制度规定？说明理由。3.指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。4.通车后，该桥台最易出现哪种病害？【答案
30、】1.施工单位质量评定中的错误做法：施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。正确做法：台背回填应作为分项工程，挖台阶与填土不应作为分项工程。2.地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。理由：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加，必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验日期并由复验人做出结论。3.台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。（1）错误做法：采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料。正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。（2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位。正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。4.通车后，该桥台最易出现的病害是：构造裂缝、桥头跳车。