《聚苯板外保温施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《聚苯板外保温施工合同.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、聚苯板外保温施工合同总承包方:南通五建驻伊工程处新矿滨河家园二标段项目部分承包方: 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就外墙工程的分包事宜协商一致，签订合同。一、 工程概况1、 工程名称：新矿滨河家园7#、11#、18#、C#楼2、 工程地点：伊宁市新华西路3、 承包形式：包工包料4、 承包范围：外墙薄抹灰、保温、饰面砖粘贴、乳胶漆5、 施工工期：2010年5月 日至2010年6月 日 工期40天6、 工程质量标准：一次验收合格7、 工程质量使用标准：（1）、聚苯板薄抹面外保温施工技术规程（JCJ144-2004）
2、（2）、现行建筑工程施工质量验收规范及相应的国家标准、规范。8、工程使用年限及保修期：外墙保温系统使用期限为 年，保修期为 五 年。9、工程材料要求：5聚苯板密度22/m3,粘结砂浆、抗裂砂浆、锚栓、双层耐碱纤维网格布（网孔4）、柔性耐水腻子10、面层磁砖施工方法：面层磁砖施工采用双面涂抹法，缝宽由建设单位决定。二、工程价款1、外墙聚苯板面层粘贴饰面砖工程（不含面砖主材）单价：161元/，面积 ，（暂定，以实际结算为准）2、外墙聚苯板面层刷乳胶漆工程（不含外墙乳胶漆主材），单价：106元/，面积 ，（暂定，以实际结算为准）3、抹灰面刷乳胶漆，单价13.5元/4、地下室阳台底板保温70元/三、总
3、承包人职责1、总承包方协助分承包方负责本分项工程质量监督检查、隐蔽工程验收、施工现场协调管理。2、负责协调解决施工中的相关问题，为分承包方提供必要的配合。3、总承包方无偿提供施工现场总配电箱并指定分承包方专用的总用电开关以及施工现场总用水开关。4、保证墙面垂直度、平整度按照聚苯板薄抹面外保温施工技术规程（JCJ144-2004），误差是4。5、保证该分项工程的工程款专款专用并按支付比例及时支付给分承包人。四、分承包人的职责1、分承包方派驻 为现场总负责，负责组织施工、工程质量及安全监督检查、隐蔽工程验收、施工现场协调管理。负责向总承包单位提供聚苯板薄抹面外保温施工技术规程（JCJ144-200
4、4）。2、及时采购该项目所需要的所有材料，收集材料合格证、检验报告并及时进行材料报验，未经报验的工程材料不得使用到该项目工程中。3、及时上报需要建设单位购买的材料清单，负责与建设单位办理甲供材料的交接工作并保管所有该项目工程材料。4、严格按照施工图纸及设计变更要求进行施工严格执行现行施工规范，不得随意或者改变原有设计私自进行施工。5、遵守施工现场的各项规章制度，自觉接受总承包人的现场管理，自觉保护施工成品以及各类设施，如有损坏一律照价赔偿。6、该分项工程施工过程中必须保持文明施工每天下班后工完场地清。7、在施工过程中，确保屋面工程的完整，不得损坏。如有损坏，分承包方负责修补。8、外墙工程所有原
5、材料的送检及产生的费用均由分承包方承担，实验室出的所有报告单要整理完备，并和工程资料一起交总承包方归档。9、分承包方分项工程的所有资料由分承包方收集、整理、报验。10、分承包方进场前向总承包方及建设单位、监理单位各提供一份企业资质、企业法人委托书（盖企业公章）专项施工方案。11、分承包方必须负责在该分项工程施工前将参加该分项工程的所有施工人员的建筑工程意外伤害保险，办理完毕并报总承包方存档备案。12、分承包方在施工过程中所产生的建筑垃圾应及时清理出场，如分承包方未及时清理，总承包方有权扣除分承包方壹仟元的垃圾清理费。五、安全施工1、分承包方在施工作业期间必须严格遵守建设工程施工安全生产管理条例
6、和建筑施工安全检查JGJ59-99及现行的相关安全技术规程。2、该项目工程施工过程中，分承包方派驻负责人每天上班前必须对所有建筑设备、机械、架材、吊篮进行安全检查，确认安全后方可进行施工。3、施工作业人员进入施工现场，分承包方必须对所有施工人员进行安全知识的培训与教育。4、外墙工程如发生安全生产事故，由分承包方承担全部经济与法律责任。为了增强分承包方的安全意识、安全管理、防止重大安全事故发生，在首次支付工程款时，总承包方暂扣分承包方15万元做为安全保证金，该分项工程完工后无发生安全事故，总承包方如数退还给分承包方。六、工期延误1、因设计变更而影响正常施工，工期顺延；2、因风力达到5级或连续下雨
7、而无法施工时，工期顺延。3、因停水、停电8小时以上（一天）或连续间歇性停水、停电3天以上（每天连续4小时），工期顺延。4、以上工期顺延需建设单位派驻施工现场的工程师签字方可生效。5、建设单位未及时向总承包单位拨付工程款造成该项目工程款不能及时拨付，而导致工程停工的，工期顺延。6、因建设单位提供的材料不能及时到场，导致的工程停工，由分承包方向建设单位提出工期顺延申请，同意后工期顺延。七、工程质量验收1、隐蔽工程验收：分承包单位应提前24小时以书面形式通知总承包方以及相关甲方监理人员进行验收。2、分承包方采购的所有材料必须提供产品合格证、质量检验报告等有效证件。在施工中每道工序都要报监理单位验收，
8、合格后方可进行下道工序。3、竣工验收：分承包方施工完毕后应向总承包方书面验收申请，并协同总承包方与监理单位共同进行验收，并在验收后对监理公司提出的整改要求进行认真整改，直至监理公司验收合格为止。4、竣工验收完毕，分承包方将完整的施工技术资料移交给总承包方。八、工程款支付1、总承包方严格按照与建设单位签定的合同执行工程款支付，进度款支付时段为外墙保温抗裂层完成，付款额为实际完成工程量的80%。即：付款数额=80%节点完成工程量经甲方审核后的相应造价（扣除甲供材料价）工程竣工验收合格后付至该分项价款的85%，结算完成后付至该分项总价的95%。2、总承包方协助分承包方做好工程的决算（该分项工程的决算
9、由分承包方与建设单位进行核对）。九、工程质量保修1、工程质量保修期为五年，自总体工程验收合格之日起开始计算，工程质量保修金为该项目工程总造价的5%。2、保修期内分承包方在接到维修通知之日起7天内派人进行维修。十、违约责任1、工程质量不合格，分承包方负责无条件返工，由于返工造成逾期交工的，逾期五天内，处罚10000元/天，即每天承担10000元违约金。2、分承包方逾期交工，逾期五天的，处罚10000元/天的违约金，逾期超过5 天不足十天的，处罚20000元/天的违约金，逾期十天以上的，处罚40000元/天的违约金。除上述以外并承担总承包方向业主逾期交房的违约金。3、总承包方逾期支付工程款（建设单
10、位逾期支付工程款除外），按照银行同期贷款利率支付逾期利息；并承担未付工程款5%的违约金。4、总承包方按照合同进行付款后，发生工人工资不按时发放并上诉至劳动局等相关部门事件，每发生一次处罚分承包方伍万元。十一、分承包方向总承包方交纳该分项工程总价款16%的管理费，在每次支付工程款中扣除。十二、本合同一式两份，双方各执一份，签名并加盖公章之日生效。十三、本合同在履行期间，如双方发生争议，在不影响工期的前提下协商解决，若协商不成可向伊宁市人民法院起诉。十四、本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。总承包方： 分承包方：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话：2010年 5 月 日 2010年 5 月 日