《2021年监理工程师考试《合同管理》多选练习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年监理工程师考试《合同管理》多选练习题.docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师考试合同治理多项练习题2021 监理工程师考试合同治理多项练习题多项挑选题 ( 每道题 24 个答案，每题 1 分，共 40 分)1.合同履行地点没有商定或商定不明确，以下确定方法的表述，正确选项 ()A. 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B. 交付不动产的，在不动产所在地履行C. 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D. 履行标的为行为的，在履行义务一方所在地履行2.合同法规定，合同权益.义务终止，不影响合同中() 的效力；A. 清理条款B. 质量条款C. 结算条款D. 风险条款3.在托付监理合同中，属
2、托付人应履行的义务有()A. 开展监理业务前向监理人支付预付款B. 负责建设工程全部外部关系的和谐，为监理工作制造外部条件C. 免费向监理人供应开展监理工作所需的工程资料D. 与监理人协商一样，选定项目的勘察设计单位E. 将授予监理人的监理权益在与其次方签订的合同中予以明确第 1 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -4.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应协作施工()A. 负责设计变更B. 负责修改预算C. 参与隐藏工程验收D. 参与施工组织E. 参与工程竣工验收5.施工合同示范文本规定，在施
3、工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有 ()A. 支付违约金B. 赔偿缺失C. 顺延工期D. 连续履行E. 实行补救措施6.监理工程师对设备选购合同的治理主要包括()A. 对合同准时编号.统一治理B. 签发到货质量证明C. 分析合同的执行情形D. 监督合同的履行E. 按合同商定的价格和结算条款办理结算7.在 FIDIC 合同条件中，工程移交证书的主要作用()A. 指明竣工日期B. 转移工程照管责任C. 颁发证书日即缺陷责任期起始日第 2 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 作为办理竣工结
4、算的依据8.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()A. 工程概况 B 项目资金来源C. 投标须知D. 评标方法E. 招标范畴9.依据合同法规定，生效的要约可因肯定事由的发生而失效，这此事由包括 ()A. 要约人依法撤回要约B. 要约人依法撤销要约C. 拒绝要约的通知到达要约人D. 受要约人对要约内容作出变更E. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺10.托付合同的基本特点有()A. 合同的标的为劳务B. 必需为有偿合同C. 合同为诺成，非要式合同D. 条款内不包括违约责任E. 合同为双务的11.设计阶段监理的内容包括()A. 挑选勘察设计单位B. 组织设计方案竞赛C. 确定设计使用的技术
5、参数第 3 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 审查勘察设计方案和结果E. 编制项目概预算12.承揽合同主要包括 () 等型合同A. 修理 B 仓储C. 定作D. 复制E. 检验13.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的() 等证明材料可以作为合理的依据；A. 中标意向书B. 经工程师认可的施工进度方案C. 工程师发布各种书面指令D. 招标时的 标前会议记录E. 各类财务凭证14.要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必需遵守()A. 公正B. 批判训练C. 协商一样D. 公平 E 自愿1
6、5.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括()A. 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地B. 供应和保护非夜间施工使用的照明第 4 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道D. 保证施工场地清结符合环境卫生治理有关规定E. 确定水准点与坐标掌握点，并进行现场交验16.建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危急范畴包括()造成的缺失；A. 战争.罢工.核污染B. 雷电.火灾.爆炸C. 地震D. 盗窃E. 错误设计17.发生 () 等情形后，应批准承包商
7、合理展延工期A. 未增加额外工作的工程变更B. 业主延误移交施工现场C. 因承包商缘由引起的暂停施工D. 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E.因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工18.在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的为()A. 加强索赔B. 购买保险C. 开口开级报价D. 多方案报价E.按成本加酬金方式结算报价19.在下述索赔缘由中，属合同本身缘由的为()第 5 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A. 合同额增减超过15%B. 法律法规的变化C. 汇率的变化D. 工程变更E. 监理工
8、程师指示错误20.对无权代理行为，被代理人有()A. 撤回权B. 催告权C. 追认权D. 抗辩权E. 拒绝权第 6 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师合同治理单项题练习与答案2021 监理工程师合同治理单项题练习与答案1. 某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范畴以书面形式通知施工单位；项目经理在建设单位代表权限范畴外提出一项认可要求，建设单位代表赐予签字认可；这一认可的法律后果应由()承担；A. 建设单位与施工单位B. 建设单位与项目经理C. 建设单位代表与施工单位D. 施工单
9、位与项目经理2. 以下财产中，不得作为抵押物的为() ；A. 土地全部权B. 抵押人全部的机器.交通运输工具C. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权D. 抵押人全部的房屋和其他地上定着物3. 建筑工程一切险的保险人对() 造成的缺失和费用负责赔偿；A. 盘点时发觉的短缺B. 设计错误C. 不行预料的及被保险人无法掌握并造成物质缺失或人身伤亡的突发性大事D. 自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等缘由4. 在国外，建设工程一切险的投保人一般为() ；第 7 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A.
10、发包人B. 承包人C. 业主D. 监理单位5. 合同鉴证为指合同治理机关依据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其 () ，并督促当事人双方仔细履行的法律制度；A. 合理性和合法性B. 科学性和合理性C. 真实性和合法性D. 真实性和合理性6. 当事人双方既商定违约金又商定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原就为() ；A. 只能采纳违约金B. 由违约一方挑选采纳违约金或定金C. 由非违约方挑选采纳违约金或定金D. 同时采纳违约金和定金7. 甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司；依据中华人民共和国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔式起重
11、机买卖合同属于() 合同；A. 无效B. 可撤销C. 效力待定D. 可变更第 8 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -8. 某工程签订的钢材选购合同中，运费未予明确，就() ；A. 运费由施工承包商承担B. 运费由供货商承担C. 供应商应通知选购方自提D. 运费由施工承包商和供货商各承担一半9. 以下合同形式中，不属于书面合同形式的为()；A. 传真B. 公证C. 信件D. 电子邮件10. 在施工合同履行中，假如建设单位拖欠工程款，经催告后在 合理的期限内仍未支付，就施工企业可以主见() ，然后要求
12、对方赔偿缺失；A. 解除合同，但应当通知对方B. 解除合同，无须通知对方C. 撤销合同，但应当通知对方D. 撤销合同，无须通知对方11. 材料供应合同依据商定应由供货方先行交付订购的材料后，选购方再行付款结算，如合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合商定的标准，选购方有权拒付货款，选购方依据的为 () ；A. 先履行抗辩权B. 同时履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 终止履行抗辩权第 9 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -12. 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所
13、依据的法律基础为中华人民共和国合同法中有关() 的规定；A. 债权转让B. 债务承担C. 债务人向第三人履行债务D. 由第三人向债权人履行债务13. 缔约过失责任有别于违约责任的最重要缘由为() ；A. 合同尚未成立B. 缔约一方受有缺失C. 缔约当事人有过错D. 违反先合同义务14. 假如当事人在施工合同中商定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为 () ；A. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议B. 仲裁条款无效，由双方另行挑选争议解决方式.C. 仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议D. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议15. 对裁决书中的文字.运算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗
14、漏的事项，仲裁庭应当补正; 当事人自收到裁决书之日起() 内，可以恳求仲裁补正；A.15 日B.30 日C.3 个月第 10 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D.6 个月16. 某施工项目招标，招标文件开头出售的时间为3 月 20 日，停 止出售的时间为3 月 30 日，提交投标文件的截止时间为4 月 25 日，评标终止的时间为4 月 30 日，就投标有效期开头的时间为() ；A.3 月 20 日B.3 月 30 日C.4 月 25 日D.4 月 30 日17. 对招标文件的响应存在微小偏差的投
15、标书，() ；A. 不再进入评标B. 在初评阶段予以剔除C. 不予剔除，答应投标人重新报价D. 不予剔除，可以书面要求投标人在评标终止前予以澄清.补正18. 建设工程招标阶段，投标人讨论招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人对() ；A. 某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人B. 某一投标人所提问题的回答，都必需以口头形式做出C. 某一投标人所提问题的回答，必需说明问题的 来源D. 某一投标人所提问题的回答，必需以书面形式发送给每一位投标人19. 建设工程招标中，采纳邀请招标的缺点为() ；A. 需要设置资格预审程序B. 投标竞争的猛烈程度相对较差C. 评标的工作量较大
16、第 11 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 所需招标时间长.费用高20. 监理人应完成的监理工作中，() 为指与完成正常工作相关，在托付正常监理工作范畴以外监理人应完成的工作；A. 附加工作B. 额外工作C. 托付工作D. 有效工作21. 资格预审为在招标阶段对申请投标人的第一次挑选，主要侧重于对承包人 () 的要求进行审查；A. 企业总体才能为否适合招标工程B. 投标书的报价为否低于成本C. 为否具有编写投标书的才能D. 投标书为否实质性响应招标文件22. 为了保证设计指导思想连续地贯彻于
17、设计的各个阶段，一般多采纳技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行() 招标；A. 勘察B. 技术设计C. 初步设计D. 施工图设计23. 发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期() 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人；A.14 B.27第 12 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C.30 D.4224. 工程施工需要中断主要大路交通 5 天，发包人通知该项目监理机构到交通治理部门办理相关的批准手续，依据建设工程托付监理合同 ( 示范文本 ) 的规定，监理单位
18、完成的此项工作属于() ；A. 正常监理工作B. 变更监理工作C. 附加监理工作D. 额外监理工作25. 监理人在应当获得监理酬金之日起()天内仍未收到支付单据，而托付人又未对监理人提出任何书面说明，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向托付人发出终止合同通知；A.15 B.30 C.42 D.60第 13 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师考试合同治理备考试题及答案2021 年监理工程师考试合同治理备考试题及答案一.单项挑选题1.债务人打算将合同中的义务转让给第三人时，() ；A.
19、 应当经债权人同意B. 无需经债权人同意，但应通知债权人C. 无需经债权人同意，但应办理公证手续D. 无需经债权人同意，也无需通知债权人2.在监理合同履行过程中，托付人供应一部汽车供监理人使用；监理工作完成后，该部汽车应() ；A. 无偿归监理人全部B. 按使用前的原值付款后归监理人C. 归仍托付人，监理人无须支付费用D. 归仍托付人，监理人支付折旧等费用3.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中显现模糊不清或不一样时，以下中说明次序排列正确的为() ；A. 专用条款.通用条款.中标通知书.图纸B. 中标通知书.协议书.专用条款.通用条款C. 中标通知书.投标书.协议书.图纸D. 中标通知书.
20、专用条款.通用条款.图纸第 14 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -4.当事人在保证合同中商定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证为 () ；A. 一般保证 B. 连带责任保证C. 法定保证 D.托付保证5.建设工程托付监理合同规定，托付人的责任不包括() ；A. 托付人选定的质量检测机构试验数据错误B. 因非监理人缘由的事由使监理人受到缺失C. 托付人向监理人提出赔偿要求不能成立D. 监理人的过失导致合同终止6.必需以第三方财产供应担保的方式为() 担保；A. 保证 B. 抵押 C.质
21、押 D.定金7.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同；该合同在执行过程中，上级公司发觉有误，打算订正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与 丙因此遭受缺失；在这一例中，以下表述中正确选项() ；A. 原合同无效，乙与丙应各自承担缺失B. 上级公司直接赔偿丙的缺失C. 甲应赔偿丙的缺失，乙的缺失自己负责D. 乙应赔偿丙的缺失，再恳求该上级公司负责处理答案： 1.A2.C3.D4.A5.D6.A7.D8.A 公司授权其选购员甲到B 公司购买一批运算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B 公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应
22、当() ；A. 要求甲支付电视机的 ' 货款第 15 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -B.A 公司向 B 公司无偿退货C. 由 B 公司交付运算机， A 公司支付运算机的货款D. 由 B 公司交付电视机， A 公司支付电视机的货款9.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由 () 承担；A. 乙项目经理B. 甲施工企业C. 建设单位D. 详细施工人员10.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人；乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承
23、包人不协作，给乙承包人造成了肯定的缺失，该缺失应当由()承担；A. 乙承包人B. 发包人C. 甲承包人D. 工程师11.承包商依据工程师的指示对已隐藏的工程部位进行剥露后的重新检验；该工程部位隐藏前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发觉质量未达到合同规定的要求，就全部剥露.修复和重新隐藏的费用缺失和工期处理为() ；A. 费用和工期缺失全部由业主承担B. 费用和工期缺失全部由承包商承担C. 费用由承包商承担，工期赐予顺延D. 工期不予顺延，但费用由业主赐予补偿第 16 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - -
24、 - -12.依据监理托付合同规定，托付人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情形为 () ；A. 工程总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C. 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D. 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而显现质量事故13.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括() ；A. 报价运算的正确性B. 评标价的优劣C. 投标人的资格D. 投标保证有效性14.甲.乙双方互负债务，没有先后履行次序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合商定时有权拒绝其相应的履行要求；这在合同法上为() ；A. 先履行抗辩权 B
25、. 先诉抗辩权C. 同时履行抗辩权D. 担心抗辩权答案： 8.D9.B10.B11.B12.D13.B14.C15.在建设工程施工合同中使用专利技术及特别工艺施工的处理为() ；A. 假如发包人要求承包人使用专利技术或特别工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报.试验.使用等费用B. 假如发包人要求承包人使用专利技术或特别工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报.试验.使用等费用C. 如承包人提出访用专利技术或特别工艺施工，应第一取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用第 17 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑
26、资料 - - - - - - - - - - - - -D. 如承包人提出访用专利技术或特别工艺施工，应第一取得工程师认可，然后由优路训练承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用16.监理人可单方面提出终止合同的条件之一为() ；A. 托付人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B. 暂停执行监理业务超过3 个月C. 托付人无正值理由拖欠监理酬金30 日以上D. 托付人未能为监理人供应必需的工程资料17.参与工程竣工验收的各方不能形成一样看法时，应() ，待意见统一后，重新组织工程竣工验收；A. 由总监理工程师和谐参与竣工验收各方B. 报当地建设行政主管部门或监督机构进行和谐C. 由承包人进
27、行和谐D. 由发包人进行和谐18.监理单位显现失职行为，依据监理合同规定，托付人可() ；A. 发出中止合同通知，令监理合同即行停止B. 发出未履行义务通知后在第21 天单方终止合同C. 发出未履行义务通知后21 天内未能得到中意答复，进一步发 出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35 天，监理合同即行终止D. 第一发出未履行义务通知，21 天内未能得到中意答复后，在第一个通知发出35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止19.FIDIC 合同条件规定，因非承包缘由导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在 () 签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用；第 18 页，共 3
28、4 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A. 提交竣工验收申请之日B. 竣工验收之日C. 本该进行竣工检验之日D. 承包商提交检验申请之后第28 天20.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()；A. 施工内容的专业要求B. 施工现场条件C. 投标人的财务才能D. 对工程总投资的影响答案： 15.A16.C17.B18.D19.C20.D第 19 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师合同治理单项
29、备考练习题监理工程师合同治理单项备考练习题1. 监理合同的有效期为指 ()；A. 监理合同中书面商定的履行期间B. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得酬劳尾款止C. 监理人完成正常工作和附加工作时间之和D. 监理人完成正常工作.附加工作及额外工作时间之和2. 以下选项属于竣工后试车的为()；A. 单机无负荷试车B. 联动无负荷试车C. 拟运行试车D. 投料试车3. 通过招标挑选的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为() ；A. 招标文件要求的天数B. 投标书内承包人承诺的天数C. 发包人和承包人协商的天数D. 承包人提交的施工组织设计中的天数4. 招标人对任何一位投标人所提问题
30、的回答，应() ；A. 发送给提出问题的投标人B. 发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称第 20 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C. 发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D. 作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5. “由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内() ；A. 债权人可要求第三人履行债务B. 债权人可强迫第三人履行债务C. 债权人应要求债务人履行债务D. 债权人可强迫债务人履行债务A. 拒绝接收索赔意向B. 接收索赔意向C. 提交发包人审核D. 与承包产协商索赔
31、事项7. 邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜；A.3B.5C.7D.5 78. 建设工程设计合同 ( 示范文本 ) 规定，设计人的基本责任为 () ；A. 保证设计质量B. 完成施工图设计C. 协作施工9. 发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由() ；第 21 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A. 承包人负责B. 发包人负责C. 谁承担视详细情形打算D. 承包人和发包人共同负责10. 在投标文件的报价单中，假如显现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一样时，应当()
32、；A. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认答案 1.B2.A3.D4.B5.B6.B7.D8.A9.B10.D11 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体为() ；A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为正确答案： D12 以下有关合同履行中行使代位权的说法，正确选项() ；A. 债权人必需以债务人的名义行使代位权B. 债权人代位权的行使必
33、需取得债务人的同意C. 代位权行使的费用由债权人自行承担第 22 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 债权人代位权的行使必需通过诉讼程序，且范畴以其债权为限正确答案： D13 由于当事人疏忽，合同的部分履行负担商定不明确，事后未能达成补充协议，就该部分费用应由() ；A. 权益人承担B. 履行义务人承担C. 双方平均分担D. 权益人承担主要费用，义务人负担连带责任正确答案： B14 依据 FIDIC 施工合同条件规定，在() 后，业主应将保留金全部返仍给承包商；A. 颁发工程接收证书B. 颁发
34、履约证书C. 签发最终支付证书D. 承包商提交结清单正确答案： B15. 依据施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在 () 中；A. 协议书B. 通用条款C. 专用条款D. 技术文件正确答案： C第 23 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -16. 依据建设工程施工合同( 示范文本 ) 通用条件的规定， ()缘由造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延；A. 不行抗力B. 发包人不能按专用条款的商定供应开工条件C. 设计变更和工程量增加D. 一周内非承包人缘由停水.停电.停气造
35、成停工累计为6 小时正确答案： D17. 在监理合同履行过程中，托付人供应一部汽车供监理人使用；监理工作完成后，该部汽车应() ；A. 归仍托付人，监理人支付折旧等费用B. 按使用前的原值付款后归监理人C. 归仍托付人，监理人无须支付费用D. 无偿归监理人全部正确答案： C18.(2021年) 在评标委员会成员中，不能包括() ；A. 招标人代表B. 招标人上级主管代表C. 技术专家D. 经济专家正确答案： B19. 为了保证工程质量，建设工程施工合同( 示范文本 ) 规定 ()的最低质量保修期限为5 年；A. 地基基础工程第 24 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品
36、word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -B. 防水工程C. 给水管道工程D. 设备安装工程正确答案： B20. 关于施工进度治理，以下说法错误选项() ；A. 一般情形下，工程师每月应检查一次进度方案执行情形B. 工程师不对确认后的改进措施成效负责C. 假如修改后的进度方案不能按期完工，承包人应承担责任D. 实际进度超前，就无需修改进度方案正确答案： D21. 应由建设单位承担责任的索赔大事，分包商向() 提出索赔要求后，承包商应第一分析大事的起因和影响，并依据两个合同判明 责任；A. 建设单位B. 承包商C. 工程师D. 工程师代表正确答案： B22. 依据建
37、设工程托付监理合同( 示范文本 ) ，当托付人严峻拖欠监理酬金而又未提出任何书面说明时，监理人可() ；A. 发出终止合同通知，通知发出4 天后合同即行终止B. 发出终止合同通知，通知发出4 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，其次个通知到达即行终止第 25 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C. 发出终止合同通知，通知发出4 天内未得到答复，可在第个通知发出 35 天内终止D. 发出终止合同通知，通知发出4 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，其次个通知发出42 天仍未得到答复可终止
38、合同正确答案： D23. 在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括() ；A. 设备延误到货的违约金运算方法B. 因技术服务的延误.疏忽或错误导致工程延误违约金运算方法C. 未能按合同规定时间交付严峻影响施工的关键技术资料的违约金的运算方法D. 由于供方责任选购人员的返工费正确答案： D24. 交货数量发生增减的缘由不包括() ；A. 供货方的责任B. 运输部门的责任C. 选购方的责任D. 运输过程中的合理损耗正确答案： C25. 依据建设工程施工合同示范文本的规定，以下施工合同履行中发生的大事，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的为 () ；A. 地方税费发生变化B
39、. 工程造价治理部门公布的价格调整C. 施工作业导致停水2 天第 26 页，共 34 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 周内限电导致累计停工时间超过个工作日正确答案： D26. 某施工项目保修期内，发觉存在涉及结构安全的质量问题，就修复方案应当由 () 提出；A. 发包人B. 设计单位C. 承包人D. 监理单位正确答案： B27. 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按商定日期开工，就发包人() ；A. 应赔偿承包人的缺失，相应顺延工期B. 应赔偿承包人的缺失，但工期不予顺延C. 不赔偿承包人的缺失，但相应顺延工期D. 不赔偿承包人的缺失，工期不予顺延正确答案： A28. 施工合同履行过程中，由承包人选购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并说明质量合格；投入使用后，工程师发觉由于材料缘由已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做；就以下关于缺失承担的表述中，正确选项 () ；A. 费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B. 费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C. 费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D. 费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延第 27 页