2011一建《法规》真题解析.pdf

《2011一建《法规》真题解析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011一建《法规》真题解析.pdf（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2011年一级建造师建设工程法规及相关知识真题第 1 题：单选题不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（ ）裁决。A.国务院主管部门 B.最髙人民法院C.国务院 D.全国人大常委会【正确答案】：C【试题解析】：根据立法法第85条第2款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。故应选C项。 第 2 题：单选题被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应 （ ）A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自

2、向第三人承担责任 【正确答案】：A【试题解析】：根据民法通则第65条第款规定，委书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。故应选A项。 第 3 题：单选题施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其 抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费 用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（ ）万元。A. 10 B. 20C. 30 D. 50 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是抵押权的效力和实现。抵押担保的范围包括主债

3、权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。 第 4 题：单选题建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是 ( ) A.相邻权 B地役权C. 土地出租权 D.建设用地使用权【正确答案】：B【试题解析

4、】：地役权是指为自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。故应选B项。 第 5 题：单选题施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是 （ ）。A.抵押权 B.质权C.留置权 D.所有权【正确答案】：C【试题解析】：本题考核的是留置。担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。 2

5、021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 6 题：单选题根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是 （ ）。A.工程总承包 B.专业分包C.专业承包 D.劳务承包 【正确答案】：C【试题解析】：根据建筑业企业资质管理规定的规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。故应选C项。 第 7 题：单选题资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形是 （ ）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产

6、安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是施工企业资质证书的撤销。有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：（1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；（2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；（3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；（4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；（5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。 第 8 题：单选题安全生产许可证的有效期为（ ）年

7、。 A. 1 B. 2C. 3 D. 5 【正确答案】：C2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112【试题解析】：根据安全生产许可证条例第9条的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。故应选C项。 第 9 题：单选题施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，

8、但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时， 保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是 ( )A.张某应当向施工企业赔偿损失B.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见

9、代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。 第 10 题：单选题下列责任种类中，属于行政处罚的是 （ ）。 A.管制 B.赔偿损失C.返还财产 D.罚款 【正确答案】：D【试题解析】：根据行政处罚法的规定，行政处罚主要包括：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项属于刑事责任；BC项属于民事责任。故应选D项。 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 11 题：单选题施工企业根据材料供应商寄送的价目表

10、发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商 处，则该取消通知从法律上称为 ( )。 A.要约撤回 B.要约撤销C.承诺撤回 D.承诺撤销【正确答案】：A【试题解析】：本题考核的是要约的撤回。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。 第 12 题：单选题工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（ ）标准。A.推荐性 B.国家C.强制性 D.行业【正确答案】：C【试

11、题解析】：根据建设工程安全生产管理条例第14条第1款的规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。故应选C项。 第 13 题：单选题某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是 （）。A.现场施工人员 B.分包单位C.建设单位 D.总承包单位 【正确答案】：D【试题解析】：2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112本题考核的是总承包单位应当承担的法定安全生产责任。建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。据此，一旦发

12、生施工安全事故，施工总承包单位应当依法担负起及时报告的义务。 第 14 题：单选题王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休 假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（ ）元。A. 560 B. 1360C.800 D. 1120 【正确答案】：B【试题解析】：根据劳动法第44条的规定，有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（1）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；（2）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工

13、资的200%的工资报酬；（3）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬。根据计算，王某在7天假期的劳动报酬共计1360元。故应选 B项。 第 15 题：单选题根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间 （ ）。 A. 6个月 B. 1年C. 2年 D. 3年 【正确答案】：C【试题解析】：本题考核的是申请仲裁裁决强制执行的期间。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。根据民事诉讼法第215条的规定，申请执行的期间为两年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 第 16 题：单选题根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体

14、是 （ ）。A.派遣单位与用工单位 B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112D.派遣单位与劳动者 【正确答案】：A【试题解析】：根据劳动合同法第59条的规定，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位（以下称用工单位）订立劳务派遣协议。故劳务派遣协议的订立主体为派遣单位与用工单位，应选A项。 第 17 题：单选题对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人 C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、

15、总监理工程师【正确答案】：C【试题解析】：本题考核的是编制安全专项施工方案的要求。建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算 结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场 监督：（1)基坑支护与降水工程；（2)土方开挖工程；（3)模板工程；（4)起重吊装工程；（5)脚手架 工程；（6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性 较大的工程。 第 18 题：单选题关于建设工程分包的说法，正确的是 ( )。A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B.承包单位可将其

16、承包的全部工程进行分包 C.建设工程主体结构的施工可以分包 D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【正确答案】：A2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112【试题解析】：根据建筑法的有关规定，禁止建筑工程转包，禁止施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位：建设单位不得直接指定分包工程承包人。故BCD项错误，应选A项。 第 19 题：单选题某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品 牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是 ( )。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.

17、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求 【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是建设工程的分包制度。按照合同约定，建筑材料、建筑构（配）件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构(配）件和设备或者指定生产厂、供应商。 第 20 题：单选题下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是 （ ）A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】：B【试题解析】：根据安全生产法第49

18、条、第50条和第51条的规定，施工作业人员的安全生产义务主要包括：（1）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；（2）接受安全生产教育培训的义务；（3）安全事故隐患报告的义务。故应选B项。 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 21 题：单选题根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ）。 A.竣工验收合格后 B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时 D.交付使用时【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是建设单位出具质量保修书的时间。建设工程质量管理条例规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具

19、质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 第 22 题：单选题某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是 （ ）。A.主体结构工程为10年 B.供热与供冷系统为不超过3年C.屋面防水工程为3年 D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 【正确答案】：B【试题解析】：根据建设工程质量管理条例第40条的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程.为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期

20、、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。故应选B项。 第 23 题：单选题某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目 经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法,正确的是 （ ）。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112D.经建设主管部门同意，甲可以同时担

21、任该两个项目的项目经理 【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是建造师的执业岗位范围。建造师经洼册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理，值不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2)合同约定的工程验收合格的；（3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120 d(含），经 建设单位同意的。 第 24 题：单选题根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A.竣工验收 B.签订施工合同C.进场开工 D.领取施工许可证【正确答案】：D【试题解析】：根据建设工程

22、质量管理条例第13条的规定.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故应选D项。 第 25 题：单选题经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是 ( )。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是承揽合同的特征。定作人将工作交给承揽人，其重要原因是定作人相信承揽人具有完成工作的条件和能力。因此，除当事人另有约定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主

23、要工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第二；人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成，承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。 第 26 题：单选题建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年 B. 二年C. 一年 D.三年 【正确答案】：C【试题解析】：根据建设工程安全生产管理条例第36条的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安

24、全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。故应选C项。 第 27 题：单选题根据合同法，下列合同转让合法生效的是 （ ）。A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单

25、位 【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是合同的转让。合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。根据合同性质不得转让的权利主要是指合同是基于特定当事人的身份关系订立的，如果合同权利转让给第三人，会使合同的内容发生变化，违反当事人订立合同的目的，使当事人的合法利益得不到应有的保护。债务人不论转移的是全部义务还是部分义务，都需要征得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。监理合同是不可以转让的。 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 28 题：单选题关于投标有效期的说法，正确的是 （ ）A.

26、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B.投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C.投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D.投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【正确答案】：B【试题解析】：根据工程建设项目施工招标投标办法第29条第2款的规定.在原投标有效期结束前，出现特殊情况的.招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在投标有效期内.投标文件对投标人具有约束力，

27、对招标人没有约束力。投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，招标人有权没收投标保证金。故应选B项。 第 29 题：单选题生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ ）年修订一次。A. 1 B.2C. 4 D.3 【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是应急预案的修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每3 年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。 第 30 题：单选题甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是 （ ）。A.甲可向

28、法院申请恢复原判决的执行 B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112C.由法院执行和解协议 D.由法院依职权恢复原判决的执行 【正确答案】：A【试题解析】：根椐民事诉讼法第207条的规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请.恢复对原生效法律文书的执行。故应选A项。 第 31 题：单选题甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（ ）万元。 A. 10 B. 30C. 50 D. 20 【正

29、确答案】：D【试题解析】：本题考核的是定金的数额。定金应当以书面形式约定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 第 32 题：单选题在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（ ）批准。A.县级人民政府 B.省级人民政府C.国务院 D.省级文物行政部门【正确答案】：B【试题解析】：根据文物保护法第17条的规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必

30、须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。故应选B项。 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 33 题：单选题关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是 （ ）。A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【正确答案】：B【试题解析

31、】：本题考核的是联合体投标的特点。联合体投标有如下特点：（1)联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为；（2)联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格；（3)联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任；（4)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。 第 34 题：单选题根据建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是 （ ）。A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提

32、出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 【正确答案】：A【试题解析】：根据建筑法第9条的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以2次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故应选A项。 第 35 题：单选题根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（ ）。2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112A.同时受聘于两个或两个以上单位的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.因执业

33、活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D.年龄超过60岁的 【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是注册机关对申请注册建造师不予注册的情形。注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1)不具有完全民事行为能力的；（2)申 请在两个或者两个以上单位注册的；（3)未达到注册建造师继续教育要求的；（4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的；（

34、8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10)年龄超过65周岁的；（11)法律、法规 规定不予注册的其他情形。 第 36 题：单选题某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应 （ ）。 A.按中标无效处理 B.视为放弃投标C.按废标处理 D.视为放弃中标项目 【正确答案】：D【试题解析】：招标投标法第46条第2款规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。根据工程建设项目施工招标投标办法第58条的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标

35、人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。故应选D项。 第 37 题：单选题关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是 ( )。A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B. 土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑 施工作业【正确答案】：A【试题解析】：

36、本题考核的是施工现场环境噪声污染的防治。按照建筑施工场界噪声限值 (GB 1252390)的规定，城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值为：土石方施工阶段（主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等），噪声限值是昼间75分贝，夜间55 分贝；打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机等），噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工； 结构施工阶段（主要噪声源为混凝土施工、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70分贝，夜间55 分贝；装修施工阶段（主要噪声源为吊车、升降机等），噪声限制是昼间62分贝，夜间55分贝。国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。环境噪声污染防治法规定，在城市市 区噪声敏

37、感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 第 38 题：单选题某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A.费用和工期损失全部由承包商承担B.费用和工期损失全部由业主承担C.费用由承包商承迨，工期给予顺延 D.费用由业主承担，工期不顺延 【正确答案】：A【试题解析】：根据建设工程施工合同（示范文本）第18条的规定，无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，

38、并在检验后重新覆盖或修复。4验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予延。故应选A项。 第 39 题：单选题施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（ ）之日算起。A.第一次付款期限届满 B.最后一次付款期限届满2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112C.每次付款期限届满 D.提交工程款支付申请【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是诉讼时效期间的起算。根据最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的

39、意见（试行）和最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼 时效制度若干问题的规定的规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。 第 40 题：单选题因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按 （ ）。A.原企业的资质等级确定 B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定 D.实际达到的资质条件核定 【正确答案】：D【试题解析】：根据建筑业企此资质管理规定第20条的规定，企业合并的.合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级事件。企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照本规定的审批

40、程序核定。企业改制的，改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准及本规定申请重新核定；资质条件不发生变化的，按规定办理：故应选D项。 第 41 题：单选题安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是 （ ） 。A.安全生产法 B.宪法C.建筑法 D.建设工程安全生产管理条例 【正确答案】：A【试题解析】：本题考核的是安全生产许可证条例的立法依据。安全生产许可证条例第1条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，根据中华人民共和国安全生产法的有关规定，制定本条例。”2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 42 题：单选

41、题某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是 （ ） A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 B.认定垫资违法,利息予以没收C.返还垫资但不支付利息 D.返还垫资并双倍支付利息 【正确答案】：C【试题解析】：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第6条的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付

42、利息的，不予支持故应选C项。 第 43 题：单选题建设单位应自建设项目投人试生产之日起（ ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 3 B. 1C.2 D. 5 【正确答案】：A【试题解析】：本题考核的是建设工程竣工环保验收的相关要求。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 第 44 题：单选题某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后

43、双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是 （ ） 。A.鉴定申请应当在庭审结束前提出 B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持 D.鉴定期间计入审限 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112【正确答案】：C【试题解析】：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第22条的规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。根据有关民事诉讼的规定，司法鉴定申请应在举证期限内向法院提出：司法鉴定应由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；鉴定期

44、限不计入审限。故应选C项。 第 45 题：单选题仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A.发出 B.当事人收到C.申请撤销期限届满 D.作出 【正确答案】：D【试题解析】：本题考核的是仲裁裁决书的生效时间。仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。 第 46 题：单选题甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是 ( )。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知

45、乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【正确答案】：A【试题解析】：根据民事诉讼法第256条的规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。故应选A项。 2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 47 题：单选题张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是 ( ) 。A.提起反诉 B.提出和解C.提出管辖权异议 D.部分变更诉讼请求 【正确答案】

46、：C【试题解析】：本题考核的是诉讼代理人的代理权限。民事诉讼法规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定， 在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。 第 48 题：单选题在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。A.侵权 B.合同C.无因管理 D.不当得利 【正确答案】：A【试题解析

47、】：侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过钳的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 第 49 题：单选题甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。 关于甲权利义务的说法，正确的是 ( ) A.甲应支付相应部分报酬 B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失 【正确答案】：A2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112【试题解析】：本题考核的是定作人依法赔偿损

48、失的义务。定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 第 50 题：单选题当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任 【正确答案】：C【试题解析】：根据建设工程安全生产管理条例第24条的规定.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安

49、全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。 第 51 题：单选题某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格 D.市场的平均价格 【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是中标合同的签订。为了防止出现“阴阳合同”，建设部房屋建筑和市政基础

50、设施工程施工招标投标管理办法中规定订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第21条规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签2021/5/12更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112订的合同是无效合同。 第 52 题：单选题某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位