建设工程承包合同（实用）.docx

《建设工程承包合同（实用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包合同（实用）.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建设工程承包合同（实用） 现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面给大家带来建设工程承包合同(实用)5篇，希望大家喜欢! 建设工程承包合同(实用)篇1 劳务发包人(简称甲方)： 劳务承包人(简称乙方)： 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下： 第一部分：工程概况 (1)本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板

2、棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。 (2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。 (3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为 米乘宽 米，另加前后出檐 公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写 元整( 元) (4)本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。 第二部分：付款方式及开竣工日期 (1)开工时预付40%的工程款及其生活费： (2)一层顶封后预付40%的工程费。 (3)其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。 第三部分：工程质量 (1)本工程质量归双方研

3、究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。 (2)本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。 (3)由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。 第四部分：乙方责任 (1)乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。 (2)在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。 (3)安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。 第五部分：甲方责任 (1)未能按合同履行自己应尽的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失 (2)工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的

4、质量或其它问题由甲方承担责任。 第六部分：本合同的生效及终止 (1)本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 (2)本合同自签订之日起生效。 (3)本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 建设工程承包合同(实用)篇2 发包人(全称) 承包人(全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技

5、术(或建筑设计方案)来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：元(小写金额：元)。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人： 承包人： (公章或合同专用章)(公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表： 法定代

6、表人或其授权代表： (签字) (签字) 工商注册住所： 工商注册住所： 企业组织机构代码： 企业组织机构代码： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表： 授权代表： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 建设工程承包合同(实用)篇3 合同编号： 签订日期： 年 月 日 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本钢结构制作、安装工程承包事项

7、协商一致，签订本合同。钢结构料件加工、制作由乙方负责;钢结构安装工程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工，该公司的安装责任仍然由乙方承担。 第一条。 工程概况： 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容： 4、 工程造价：乙方按甲方确认的图纸或设计院提供之蓝图以包工包料的形式包干。工程总价计人民币： (RMB￥ )，其中钢结构制造费用为人民币： (RMB￥ );安装费用为人民币： (RMB￥ )。如甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时，则承揽总价则按变更后之内容、数量及本合同议定之单价计算(不含总包单位管理费、配合费、挂靠费、报建费)。 第二条。 工程承包范围 承包范

8、围：钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安装(不含门、窗) 第三条。 合同文件组成及解释顺序：按照建设工程施工合同条件执行 (一) 本合同协议书; (二) 标准、规范及有关技术文件; (三) 工程量清单报价和图纸; (四) 双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。 第四条。 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1、 合同语言：汉语。 2、 适用法律：国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市的有关法规、规章及规范性文件; 3、 适用标准、规范：建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20_和钢结构工程施工质量验收规范G

9、B50205-20_。 第五条。 付款办法 1、首付款：合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%，计人民币： 元整(RMB ￥ )。 2、钢构进场款：主框架构件进场后，甲方支付乙方合同总价之30%，计人民币： 元整(RMB ￥ )(以材料到场之日起算，甲方应于7日内将该款汇入乙方指定帐户，若未见此款项，乙方有权作出停工选择，工期相应顺延，甲方承担违约责任)。 3、 彩板开始进场时5日内甲方支付乙方合同总价之20%，计人民币： 元整(RMB ￥ )元整。 4、完工款：工程完工后，甲方支付乙方合同总价10%，计人民币： 元整(RMB ￥ )(甲方收到乙方完工报告之日起3日内，支付完此款项)。

10、5、验收款：经甲方及有关之政府职能部门验收本工程后，5日内支付合同总价之7%，计人民币： 元整(RMB ￥ )。 6、保固款：乙方开据工程保固书之日起算满壹年后3日内，甲方支付余款总价之3%，计人民币： 元整(RMB￥ )(乙方提供工程保固书予甲方)。 第六条。 工程期限 工期由甲方书面通知及相关配合单位之配合工作，可满足钢结构施工之日起算;合计 日历天为施工工期。 第七条。 延期处理 如因甲方工程设计变更、或因人力不可抗拒之因素(天灾、政治、恶劣天气条件等)及非乙方因素之停水、停电等原因造成之停工;甲方未按时提供施工配合条件和未按时支付工程款，工期相应顺延。 第八条。 越期罚款 若乙方无法如

11、期完工时，工期每越一日，甲方得按工程总价之万分之三作为其工程罚款，但最高金额不得超过合同总价之百分之一为上限;反之，乙方完成工程每提前一天，按照相应比例给予工程奖励。若甲方无法按照合同付款时，每越一日，甲方得按工程总价之万分之三支付逾期付款利息，并且乙方有权选择停工，导致乙方经济损失和工期延误的，甲方应赔偿损失，顺延延误的工期。 第九条。 工程管理 1、 乙方在工程进行期间，应派富有工程经验及可靠之代表，常驻守工地(乙方派驻工地代表人员 )除非由于法律或实际原因不可能做到的情况外，应严格按照合同进行工程的协调、施工和维修，以达到业主满意的程度，遇有事离开工地时，应委托人代理，并通知甲方监工人员

12、。 2、 甲方所委托之监造工程师及派至工地之人员，(甲方派驻工地代表 )皆有监督工程及指示乙方之权，如发现乙方工人技术低劣，工作怠慢者，得随时通知乙方更换之;倘乙方所做工程草率，材料低劣，不合规定，有权通知乙方拆除重做，其损失由乙方负责;倘甲方所委托之监造工程师或甲方派驻工地之代表监督、指示有误，导致工程出现问题需要拆除重做，其损失由甲方负责，延误之工期相应顺延。 3、 凡与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方交由其它承办人办理时，乙方与其它承办人，有相互协助合同之义务，甲方对此负有沟通协调配合之义务。如因甲方或其承办人之故，使工作不能协调，而发生错误，迟延或意外等情事，致生损害于乙方者

13、，甲方应负责赔偿之;倘若为乙方之故，使工作不能协调，而发生错误，迟延或意外等情事，致生损害于甲方或他人者，乙方应负责赔偿之。 第十条。 不可抗力 凡因自然灾害、战争、政府干预、自然天候不佳(依气象资料)及国家制订之庆典或其它非甲乙双方所可控制之事由，致甲乙双方不能依本合约履行其义务时，甲乙双方应不负赔偿责任。唯在该情事发生日期之前，依本合同应履行之义务仍行持续，一旦上述情事消失，即行继续履行合同，如该状况将延续三个月以上时，应由甲乙双方协议适当之补救办法。 第十一条。 工地安全及保险 乙方应保障甲方免于承担在工程施工和维护过程中所引起的任何人身或物资的损伤或损坏，并应保障甲方免于承受与此有关的

14、一切索赔诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支，但下述各方面或与之有关的任何补偿费或损害赔偿费用除外： 1、 经甲方验收完成之工程，并转由甲方使用之建筑物。 2、 甲方组织验收不及时或未经验收擅自使用，视为验收合格的。 3、 由甲方其代理人或不是乙方所雇用的雇员或其它承包人的行为或疏忽所造成人身或财产的损坏与损伤，或与此有关的任何索赔、诉讼及损害赔偿。 4、 按合同规定进行工程施工无法避免的财产损坏或损伤。 第十二条。 配合工程： 甲方配合工程说明如下： 1、 负担施工所需水、电及线路从施工场地外部接至厂内协议约定地点，并保证施工期间的需要。 2、 开通施工场地与城乡公共道路的信道，以及协议

15、约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 3、 办理施工所需各种证件、批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续(全由甲方负责)。 4、 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。 第十三条。 变更工程 本工程进行中，如甲方对原订计划有改善或变更之必要时，应提前通知乙方照变更设计图说明办理，乙方不异议，凡因变更计划以致该局部之原设计工程数量有增减时，一般情况按原合同附件分项单价执行，如遇特殊情况由双方另行议定合理单价及管理费，并相应调整工程造价及工期。 第十四条。 解除或终止合同 双方依下列各款规定，其相对之一方有权提请解除合同及请求补偿： 1、

16、 甲方因故认为工程有终止之必要时，得终止本合同之全部或一部分工程。一经甲方书面通知，乙方应立即停工，其已完成之工程及专用于本工程已进场或已备之材料，均由甲方立即核实付款，甲方应当赔偿乙方因此所遭受的经济损失。 2、 乙方如下列情事之一时，甲方需以书面通知乙方，若乙方接通知后十日内仍不改正，经甲方再次书面通知仍未未采取任何改正措施的，甲方得终止或解除本合同： a、 乙方越规定期限尚未开工，或开工后工程进行明显迟缓，作业无常，施工品质不良，经甲方两次以上书面通知限期改善但乙方仍无意改善时。 b、 乙方产生资金困难，明显不能继续施工或破产。乙方因前项各款原因而被子解除合同时，应实时停工，负责遣散工人

17、，并将到场材料工具等交由甲方使用，由甲方自办或另招商承办，乙方已完成部分工作及在场材料之价款，应作现场点收，并办理结算。 3、 甲方如有下列情事之一时，乙方以书面通知甲方终止或解除本合同，并就已完成工程及进场材料或已备之材料办理验收结算，并支付乙方人员及设备之损失费用。 a、 合同签订后越半年，因甲方原因不能全面开工者。 b、 甲方要求减少工程量及金额达合同总价百分之三十以上者。 c、 工程施工期间因甲方原因而需全面停工，且一次连续三十天以上，或累积达三个月以上者。 d、 甲方未按时付款两次以上或应付款累积延迟二十天以上时。 e、 甲方无力支付工程款时。 第十五条。 工程保管 1、 施工期间不

18、论完成或未完成工作物，其于验收点交甲方前，不论遗失、减少或损(焚)坏均由乙方负责。 2、 甲方有实际需时，得要求乙方配合作部份点交验收使用，其于验收前由乙方负责，其于验收后，由点交使用单位负责。 3、 其他配合施工承包商之工作物与材料器具，分别由其各负责。 第十六条。 工程验收 1、 工程竣工验收以国家颁发的建筑工程施工质量验收统一标准、钢结构工程施工质量验收规范和现行国家相关职能部门制订的竣工验收规定及图纸、施工规范、双方签订的协议及完工后建筑使用无碍为依据。 2、 甲方应于乙方通知甲方之日起算10天内完成检视及验收程序，并以书面之验收结果通知乙方，倘若甲方未能于上述之10天内完成检视及验收

19、或如未经验收使用，则视为甲方已检视并同意验收合格。 第十七条。 保固责任 工程完工后，乙方提供保固书给甲方，由乙方负责工程保固壹年(自验收合格或未经验收但实际使用之日起计算)，保固期间内如因乙方材料或施工不良所造成这损坏，由乙方无偿修复;但如因甲方或第三人不当使用或周围环境改变及不可抗拒之外力所造成之损坏，经查非乙方责任者，则不在此限。 第十八条。 所有权： 当甲方依合同第四条付清乙方除保固款外其它所有款项及完成第十五条之验收程序后，本合同工程之所有权始转为甲方所有。 第十九条。 合同争议： 甲、乙双方因本合同发生争议时，可通过双方友好协商解决，协商无法解决时，双方同意提交五家渠市仲裁委员会依

20、法裁决。 第二十条。 合同时效： 本合同自双方签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然有效外，其他条款即告终止。保修期届满，有关保修条款终止。 第二十一条。 附则： 1、 本合同一式肆份，由甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。 2、 工程量清单报价和图纸、双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件均视为本合同的组成部分。 甲方(章)： 乙方(章)： 单位地址： 单位地址： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 税务登记号： 税务登记号： 邮政编码： 邮政编码：

21、建设工程承包合同(实用)篇4 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据民法典及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为_年_月_日开工，至_年_月_日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十

22、天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款 工程总价：人民币元整(￥元)。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元); 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币 元整(￥元); 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

23、 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务 指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 (1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。 (3)提供有利施工的现场条件。 (4)

24、审核工程计划进度表。 (5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 (6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。 (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。 甲方：乙方： _年_月_日 建设工程承包合同(实用)篇5 _(以下简称甲方) _(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议： 一、工程概况： 本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程

25、造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。 二、双方责任： 1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看守工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。 3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。 4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。 三、工程质量和施工期限： 1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作

26、规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、乙方施工工期从_年_月_日至_年_月_日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。 四、工程款支付方式： 在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日