《施工合同范本条款(17篇)_施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范本条款(17篇)_施工合同范本.docx（70页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工合同范本条款施工合同范本条款(17(17 篇篇)_)_施工合同范本施工合同范本工程编号:合同编号:标 准 施 工 合 同工程名称:工程地点:发 包 人:承 包 人:xx 省 建 设 厅 制第一部分协 议 书发包人:(全称)承包人:(全称)依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成全都看法,订立本协议书。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_天。拟从年月 日开头施工,
2、至 年月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释挨次与本合同其次部分通用条款第 2.2 款给予的规定全都。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第 1 条给予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同商定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所商定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同商定
3、的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所商定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人商定本合同自双方签字、盖章后,于 生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电 话:电 话:传 真:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:其次部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞,除非特殊说明,在本合同中均具有以下给予的含义:1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。1.2 协议书:
4、指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有商定外,合同双方当事人的法定代表人或其托付代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。1.3 通用条款:指依据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。1.4 专用条款:指合同双方当事人依据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成全都看法的条款。它是对通用条款的详细化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。1.6 承包人投标文
5、件:指构成合同文件组成部分的由承包人依据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。施工合同范本通用条款【篇二】依据国家平安生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工平安合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。1、乙方消退“四大损害”（高处坠落损害、触电损害、物体打击损害、机械损害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。2、乙方按建筑施工平安检查评分标准，各级平安检查，工地合率必需达到 100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。3、
6、施工内容（管线连接、新井投产、防腐保温、集输点的连接与安装、立式储油罐与托架的制作以及站内修理）。4、在组织施工过程中用的各种机械设备均由乙方自备。5、在施工过程中如造成财产或个人平安事故，由乙方全权负责，甲方概不担当任何责任。6、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程验收合格后本协议同时废止。本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议一式两份甲乙双方各执一份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）托付代理人（签字或盖章）二零一 x 年 月 日施工合同范本通用条款【篇三】发包方（全称）：承包方（合称）：依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿
7、、公正和诚恳守信的原则，双方就本建设工程施工协商全都，订立本合同。合同内容如下：一、工程概况工程名称：蔬菜种植、光伏发电工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村工程内容：本园区内的全部道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。工程立项批准文号：20 xx 年底前齐备资金来源：开工前已备齐该工程款。二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量平安，绿化保设计。三、合同工期：道路、给排水在 20 xx 年底前完工（即 20 xx年 12 月 30 日前）电线电缆、路灯、绿化等详细开工日期依工地现场实际施工状况定。四、质量标准：合格工程五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东
8、省最新定额取费。六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款 35%的预付款，本工程施工一半拨到 70%，完工拨至 97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。八、合同生效:合同订立时间 年月 日合同订立地点：本合同双方商定：后生效。九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。发包人（公章）：承包人（公章）：住宅：住宅：法定代表人：法定代表人：电话：电话：施工合同范本通用条款【篇四】甲方：_乙方：_甲方为了进展村级公益事业，加
9、快村级环境面貌提升进度，方案通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：一、施工范围：本村村内主街道硬化 1500 米，路宽 2.5米，合计 3750 平米；水泥厚度 20CM。二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后 3 个工作日内由甲方按合同商定进行验收。三、合同金额：承包总价款_元、款计（大写）_。四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后马上清算工程款；本着相互敬重的原则，甲方在经济条件充裕的状况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务：甲方有义务为
10、乙方施工供应便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工患病村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担当何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。六、违约责任：乙方假如无正值理由超期完工，每天支付_元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担当何施工费用。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起马上生效！甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日施工合同范本通用条款【篇五】发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益
11、，结合本弱电工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、工程地址：杭州市西湖区西斗门路 20 号楼 2H2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计 13710 元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，详细详见清单。付费流程如下：备注：如需开具发票，另加 6 个税点，即 823 元(计算方式 13710 元 x6%=823 元)。二、关于工程质量及验收的商定1.本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2.工程验收：甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予
12、承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。3.乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。三、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。施工
13、过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。本合同一式 份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同范本通用条款【篇六】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议。第一条 工程项目1、工程名称：李沧区河南庄
14、社区旧城改造安置房项目2、工程地址：青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南3、工程内容：4、工程质量：一次性验收合格5、承包方式：包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包)6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方 2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。7、结算面积：约 平方米。8、总造价：9、工期：每栋楼的开头施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日其次条 质量标准1、乙方必需根据
15、国家和山东省有关质量标准供应合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准外墙涂料技术规程和规范青岛市有关职能部门颁布的标准要求。2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。根据国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应根据青岛市住宅工程质量通病防治技术规程施工。3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，根据现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的 2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权
16、直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。4、涂料颜色：乙方应按甲方供应的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。第三条 工程质量：1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等特别现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。3、乙方应供应外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、使用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。4、甲方负责施工楼号的外墙
17、保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的 5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任。工程管理1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业方案，进行施工组织设计，工期掌握，确保实现质量目标。2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，听从领导。3、乙方必需对承包工程现场进行成品爱护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术
18、人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。平安生产：1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。4、对于乙方在施工中的平安隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。工期
19、延误：对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法连续履行的。2、甲方同意工期顺延的其他状况。若非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款 0.5的罚金。工程保修：乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。付款方式：1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的 50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的 80%，经综合验收交房后，支
20、付总额 95%，余留 5%为工程保修金。2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。3、工程竣工后，乙方应准时整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书 20 日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供应工程款使用方案，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否则甲方有权拒付。5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙
21、方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。第四条 工程保修1、本工程保修金为工程结算总造价的 5%，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。3、保修项目内容及范围3.1 因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。3.2 保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后 24 小时之内，乙方必需准时到达现场并支配修理。如乙方不能准时支配修理，甲方有权支配第三方单位进场修理。第三方修理单位结算款及加收 1
22、5%的服务费，从乙方保修费中扣除。3.3 保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满5 年后无质量问题，60 日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。3.4 成品爱护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。第五条 施工条件总包方应向乙方供应以下必要的施工条件：1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。2、保温墙面四周的障碍物及油污等应清除洁净，不阻碍施工。3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平第六条 施工管理项目总包方责任：1、组织对乙方施工方案的审定。2、依据现场施
23、工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同商定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺当执行。5、乐观协作乙方施工，负责协调施工现场人员管理，准时对须隐藏验收部位进行验收。工程承包方责任：1、负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。2、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安训练，实行防患措施，施工平安管理严格根据有关文件规定执行，确保施工平安和第三者平安，因乙方缘由造成的平安伤亡责任事故，有乙方
24、担当全部责任，并担当甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。3、准时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，假如被执法部门查到，造成的责任及惩罚有乙方担当。4、乙方必需听从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不根据工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。6、乙方缘由在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应担当甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。7、遵守工地平安文明施工规定，能够接受因违反规定所赐予的惩罚。8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生干净。9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接
25、线须经甲方同意。第七条 违约责任任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方担当责任和赔偿。补充条款：1、工程所用材料必需符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并准时供应合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。3、综合价格均为含税价格，如无需供应发票时，综合价格下浮 6%。4、乙方必需独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行担当由此产生的
26、一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方担当。5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责准时清理、外运至施工场外。第八条 其他事宜本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。若再增加工程项目，内容相同的连续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。甲方：(公章)法人代表：托付代理人：电话：签定日期：年 月 日乙方：(公章)法人代表：托付代理人：电话：签定日期：年 月 日施工合同范本通用条
27、款【篇七】甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程承包内容及造价(待定)1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。2、合同价款：三、付款及结算方式(待定)1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。2、工程完工后七日内付清全部款项。四、工程期限工程开竣工日期：年月日至年月日五、工程质量乙方必需严格根据甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。六、双方责任：甲方责任
28、：1、根据合同商定供应施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;2、支付来自政府的关于建筑、使用所必需的申请及各项增容等费用;3、供应现场使用的水、电位置，供应材料运输通道及堆放场地;4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;5、负责监督乙方的工程质量、进度、平安、工期等，并有提出整改的权利;6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方马上停止施工，并有权解除合同，且产生的全部损失均由乙方担当;7、为乙方供应施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后 3 日内组织验
29、收，并准时出具验收报告。乙方责任：1、施工人员进入现场后，必需听从甲方管理，自觉遵守现场平安文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同商定期限内保质保量完工;3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方担当;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;4、所供应的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;5、所供应的主要原材料、设备、构配件、半成品等全部材料必需为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定供应质量合格证，及相关材质证
30、明文件;6、对材料转变或代用必需经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;7、施工过程中因乙方缘由造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;8、施工过程中产生的水电费均由乙方担当，在工程款中扣除;9、遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用均由乙方担当;10、按合同商定的工期完成施工任务，否则每延期一天担当 1000 元违约金。11、乙方应按合同商定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并准时将单位工程质量评定结果送至
31、甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，依据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;12、如甲方验收中发觉不合格之处，乙方应严格根据甲方的技术要求和规定时间进行整改，并担当由此产生的全部费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天担当1000 元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的全部经济损失均由乙方担当。13、乙方未能在接到通知后 30 日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。14、工程竣工后，乙方按合同商定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方担当 1000元违约
32、金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过 30 天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。七、其它事宜商定1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿修理。2、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延，详细完工时间双方可另行协商;3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。八、合同变更本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。九、
33、争议解决的方式：在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。十、附则1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不行分割的一部分，均具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日托付方：_(以下简称甲方)承揽方：_(以下简称乙方)经友好协商，本着相互敬重原则，甲方托付乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经
34、双方协商全都，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。一、主要要求：(一)工程项目名称：_(二)承揽施工内容：_(三)施工地点：_(四)楼层高度：一层_米，二层_米，三层_米，四层_米，五层_米(五)预算总造价：_(六)技术资料及图纸供应方法：_二、施工时间：本合同内容从_年_月_日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。三、付款方式四、施工、拆除与设计变更：1.乙方依据甲方供应的图纸和要求组织施工。2.施工过程中甲方应乐观协作乙方现场的协调工作。3.施工过程中，如因甲方的缘由造成的停工，停工期间甲方应担当乙方施工人员的生活费和误工费。4.施工图纸发生技术变更应准时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸
35、交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方担当。五、工程交验与保修：1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。2.验收时，如发觉甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修看法时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。六、工程负责人：甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。七、特殊说明：该项目现场如需要用电源应支配在平安距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。八、其他条款：1.托付方在审定承办涉及内容时，请认真审核项目中的每一细节内容
36、，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由托付方担当全部责任及全部内容。2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方担当。任何一方如需要变更本合同或其他特别要求，应双方共同协商全都后。另行签约补充合同。九、争议解决：本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同范本通用条款【篇八】甲方：乙方：依照 中华人民共和国合同法、中华
37、人民共和国建筑法及其有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商全都订立本合同。一、工程名称：工程地点：二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范围内全部材料及其它辅材均由乙方负责选购。三、合同价款：四、甲方工作：l、甲方供应电源、水源与施工现场、道路通畅。2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方准时通知乙方。3、甲方根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。五、乙方工作：1、严格根据施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。2、搞好施工组织设计、合理组织支配施工、确保工程按期完成。
38、3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，并实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方担当，甲方不担当任何责任。.4、乙方应严格抓好工程质量掌握，确保工程质量达标。5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修，保修期为 1年。在规定的保修期内，凡因施工缘由造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。六、工程款(进度款)的支付与结算：l、工程开工前甲方付给乙方工程总价的 40%用于购买原材料。2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的 50%。3、工程完工后剩余工程费用 5 日内一次性结清剩余
39、10%。4、工程如有设计变更，须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后，按实际发生增加合同价款。七、争议的解决方式：因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。八、其它：本合同一式两份。双方各持 1 份合同，自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方将另行商定。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同范本通用条款【篇九】甲方：乙方：甲方托付乙方担当本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、公平、诚信的基础上，经双方协商全都，签订本合同。一、工程概
40、况和造价1、工程名称：2、工程地点：3、住房结构：房厅224、建筑面积：,施工面积：m。5、装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。7、总价款：￥元，人名币(大写)：元。其中：设计费：元，管理费：元。材料费：元，人工费：元。税 金：元，其他费用：元。工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。8、工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期为 天。二、甲方工作1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清晰影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞
41、留的家居，陈设等应实行爱护和安放措施，若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方担当。2、向乙方供应施工所需的水、电等设施。3、帮助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。4、对工程质量、进度进行监督检查，准时办理验收结算。5、甲方指派人员参加或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。6、准时履行乙方的其他帮助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格根据双方
42、签订的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行爱护。四、工程价款及结算1、工程款付款方式：(1)、工程款付款按下表支付工程款付款时间表双方同意以报价单为本工程单价及数量的基础商定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。五、关于双方责任的商定1、甲方责任：因甲方缘由影响工期，工期相应顺延，并担当 C、D、E、F条款缘由造成乙方的的损失;A、不能按期、按时供时供水电;B、不能保证每天由 10 小时工作时间(含加班时间);C、不能按期供应自购的材料、设备;D、供应的材料设备不符合质量或规格造成反工;E、不能按期付工程款 F
43、、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的铺张;G、逾期验收;H、因甲方缘由终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不行预见的缘由。2、乙方责任：A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方担当;B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费修理;C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员损害，责任由乙方负责;D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。六、工程质量及验收1、乙方必需严格按甲方签订的图纸施工安装。2、在
44、施工过程中，甲方提出变更设计，增减项目，应准时通知乙方。3、隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需准时书面通知乙方，另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。5、工程竣工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署工程保修单。乙方同时供应竣工图，凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格之日算起。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或
45、窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的商定预付工程款，每拖期一天，按付款的%加付滞纳金。2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成全都的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。附件：一、装饰工程报价单二、设计施工图纸三、补充协议(甲方代表签字和乙方加盖公章方可生效)除合同条款及以上补充内容
46、外，其它任何口头承诺均不作为施工、结算的依据。甲方：(签字)乙方签字：年 月 日施工合同范本通用条款【篇十】合同编号：_签约地点：_审核部门(人员)：_建设单位(以下简称甲方)：_施工单位(以下简称乙方)：_依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目(一)工程地点：(二)工程内容：(三)承包方式：包工包料。其次条 工程造价为人民币：(大写)元整。(本价款为含税价款)。第三条 合同工期1.双方商定总工期 天。开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。2.如遇下列状况,经甲方代
47、表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难(台风、火灾、地震)等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。第五条 材料设备供应(一)工程所需材料由乙方根据甲方指定的品
48、牌、型号选购，严禁以次充好。(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条 付款方式(一)合同签署后五日内，甲方付总造价的 30%给乙方;(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67%;(三)剩余 3%工程款在竣工验收之日起，保修期结束后一次结清。第七条 责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、准时组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。(1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、
49、意外等平安训练，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。(2)乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。(3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的选购，保管工作：3、负责准时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条 其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”，由甲方主管经理签字;2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所
50、需材料必需落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)合同未尽事项，经双方讨论另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。甲方签字：_ 乙方签字：_甲方盖章：_ 乙方盖章：_签订日期：_ 签订日期：_施工合同范本通用条款【篇十一】甲方：乙方：经甲乙双方协定，甲方将建设_市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺当进行，特订立好协议，双方共同遵守。一、承包方式