《深圳市建设工程设计合同43321.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市建设工程设计合同43321.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、深圳市建设工程程设计合同 工程名称：_工程地点点：_合同编编号：_由设设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_深圳市规划与国国土资源局监监制发包人：_设计人人：_发包人委托托勘察人承担担_工程设计，经经双方协商一一致，签订本本合同。第一条本本合同依据下下列文件签订订111中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法。12建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。13深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。14国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。15建设工程批准文件。第二条本本合同设计项项目的内容21工
2、程名称：_22设计指指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发发包人应向设设计人提交的的有关资料及及文件：序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜1用地方案图2建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书3第四条设设计人应向发发包人交付的的设计资料及及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本本合同设计收收费估算为_元人民币币。设计费支支付进度详见见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20定金20定金说明：1提交各阶段段设计文件的的同时支付各各阶段设计费费。2在提提交最后一部部分施工图的的同时结清全全部设计费，不
3、不留尾款。33实际设计计费按初步设设计概算（施施工图设计概概算）核定，多多退少补。实实际设计费与与估算设计费费出现差额时时，双方另行行签订补充协协议。4本本合同履行后后，定金抵作作设计费。第六条双双方责任61发发包人责任：6111发包包人按本合同同第三条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反反建设用地地规划许可证证或土地地使用权出让让合同书的的有关规定及及国家有关标标准进行设计计。612发发包人提交上上述资料及文文件超过规定定期限15天天以内，设计计人按合同第第四条规定交交付设计文件件时间顺延；超过规定期期
4、限15天以以上时，设计计人员有权重重新确定提交交设计文件的的时间。6133发包人变变更委托设计计项目、规模模、条件或因因提交的资料料错误，或所所提交资料作作较大修改，以以致造成设计计人设计需返返工时，双方方除需另行协协商签订补充充协议（或另另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在在未签合同前前发包人已同同意，设计人人为发包人所所做的各项设设计工作，应应按收费标准准，相应支付付设计费。614发包人人要求设计人人比合同规定定时间提前交交付设计资料料及文件时，如如果设计人能能够做到，发发包人应根据据设计人提前前投入的工作作量，向设计计人支付赶工工
5、费。6615发包人应为为派赴现场处处理有关设计计问题的工作作人员，提供供必要的工作作生活及交通通等方便条件件。616发发包人应保护护设计人的投投标书、设计计方案、文件件、资料图纸纸、数据、计计算软件和专专利技术。未未经设计人同同意，发包人人对设计人交交付的设计资资料及文件不不得擅自修改改、复制或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以以上情况，发发包人应负法法律责任，设设计人有权向向发包人提出出索赔。62设设计人责任：6221设计计人应严格按按照建设用用地规划许可可证或土土地使用权出出让合同书的的有关规定，有有关工程强制制性标准，国国家和地方技技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的
6、设计要求求，进行工程程设计，技术术经济指标符符合深圳市市建筑技术经经济指标计算算规定，按按合同规定的的进度要求提提交质量合格格的设计资料料，并对其负负责。6622设计人采用用的主要技术术标准是：_6623设计合理使使用年限为_年。624设计人人按本合同第第二条和第四四条规定的内内容、进度及及份数向发包包人交付资料料及文件。625设计人人交付设计资资料及文件后后，按规定参参加有关的设设计审查，并并根据审查结结论负责对不不超出原定范范围的内容做做必要调整补补充。设计人人按合同规定定时限交付设设计资料及文文件，本年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参
7、加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，但应应按所需工作作量向发包人人适当收取咨咨询服务费，收收费额由双方方商定。6266设计人应应保护发包人人的知识产权权，不得向第第三人泄露、转转让发包人提提交的产品图图纸等技术经经济资料。如如发生以上情情况并给发包包人造成经济济损失，发包包人有权向设设计人索赔。第七条违违约责任71在在合同履行期期间，发包人人要求终止或或解除合同，设设计人未开始始设计工作的的，不退还发发包人己付的的定金；已开开始设计工作作的，发包人人应根据设计计人已进行的的实际工作量量，不足一半半时，按该阶阶段设计费的的一半支付；超过一半时时，按该阶段段设计
8、费的全全部支付。72发包人应按按本合同第五五条规定的金金额和时间向向设计人支付付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过300天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均按77l条规定定支付设计费费。73设计人人对设计资料料及文件出现现的遗漏或错错误负责修改改或补充。由由于设计人员员错误造成工工程质量事故故损失，设计计人除负责采采取补救措施施外，应免收收直接受损失失部分的设计计费。损失严严重的根据损损失的程度和和设计人责任任大小向发包包人支付赔偿偿
9、金，赔偿金金由双方商定定为实际损失失的_%。74由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。75合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其其他81发包人人要求设计人人派专人留驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方应应另行签订补补充协议或技技术咨询服务务合同。82设设计人为本合合同项目所采采用的国家或或地方标准图图，由发包人人自费向有关关出版部门购购买。本合同同第四条规定定设计人交付付的设计资料料及文件份数数超过工程程设计收费标标准规定的的份数，设计计人另收工本本费。883本工工程设
10、计资料料及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备，应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商，发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由发发包人承担。84发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。85发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。86由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。87本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成
11、时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。88本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。89本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。810本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。811本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。812其它约定事项：_发包人名称：_设计人名称称：_（盖章）（盖章） 法法定代表人：（签字）_法定代代表人：（签签字）_委委托代理人：（签字）_委托代代理人：（签签字）_住住所：_住住所：_邮政政编码：_邮政编码码：_电话话：_电话话：_传真：_传真：_开户银行行：_开开户银行：_银行帐号号：_银银行帐号：_建设行政政主管部门备备案：_鉴证证意见：_备案号：_ 经办人：_备备案日期：_年_月_日 鉴证日期期：_年_月_日日版权所有：北京京中智库软件件有限公司