《建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测](DOC8)31010.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测](DOC8)31010.doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.建设工程勘察合合同岩土工程设计计、治理、监监测工程名称：工程地点合同编号：（由勘察人编填填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：监定中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局一九九九年十二二月第一部分协 议 书发包人：勘察人：发包人委托勘察察人承担工程程项目的岩土土工程任务。根据中华华人民共和国国合同法及及国家有关法法规，经发包包人、承包人人协商一致签签订本合同。第一条 工程概况工程名称：工程建设地点：工程规模、特征征：工程勘察任务委委托文号、日日期：工
2、程勘察任务（内内容）与技术术要求：承接方式：预计勘察工作量量：工程内容：第二条 发包人向承承包人提供的的有关资料文文件序号号 资料料文件名称 份数数 内容容要求 提交交时间 第三条 承包人应向发包包人交付的报报告、成果、文文件序号号 资料料文件名称 份数数 内容容要求 提交交时间 第四条 工期开工及提交交勘察成果资资料的时间本岩土工程程自年月日开开工至年月日日完工，工期期为天。由于于发包人或承承包人的原因因，未能按期期开工、完工工或交付成果果资料时，按按本合同第八八条规定执行行。第五条 发包人、勘勘察人责任本岩土工程程收费按国家家规定的现行行收费标准计计取；或以“预算包干”、“中标价加签签证”
3、、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国家家规定的收费费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、承包包人另行议定定。本岩土工程程费总额为元元（大写），合合同生效后天天内，发包人人应向承包人人支付预算工工程费总额的的，计元作作为定金（本本合同履行后后，定金抵作作工程费）。本合同生效后，发发包人按下表表约定分次向向承包人预付付（或支付）工工程费，发包包人不按时向向承包人拨付付工程费，从从应拨付之日日起承担应拨拨付工程费的的滞纳金。拨付付工程费时间间（工程进度度） 占合合同总额百分分比 金额额人民币（元元） 第六条 变更及工程程费的调整由于发包人未给给勘察人提供供必要的工作作生活条件而而造成
4、停、窝窝工或来回进进出场地，发发包人除应付付给勘察人停停、窝工费（金金额按预算的的平均工日产产值计算），工工期按实际工工日顺延外，还还应付给勘察察本岩土工程进行行中，发包人人对工程内容容与技术要求求提出变更，发发包人应在变变更前天向承承包人发出书书面变更通知知，否则承包包人有权拒绝绝变更；承包包人接通知后后于天内，提提出变更方案案的文件资料料，发包人收收到该文件资资料之日起天天内予以确认认，如不确认认或不提出修修改意见的，变变更文件资料料自送达之日日起第天自行行生效，由此此延误的工期期顺延外，因因变更导致承承包人经济支支出和损失，由由发包人承担担。变更后，工程费费按如下方法法（或标准）进进行调
5、整：第七条 发发包人、承包包人责任发包人责任7.1.1发包包人按本合同同第二条规定定的内容，在在规定的时问问内向承包人人提供资料文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限性负责；发发包人提供上上述资料、文文件超过规定定期限天以内内，承包人按按合同规定交交付报告、成成果、文件的的时间顺延，规规定期限超过过天以上时，承承包人有权重重新确定交付付报告、成果果、文件的时时间。7.1.2发包包人要求承包包人在合同规规定时间内提提前交付报告告、成果、文文件时，发包包人应按每提提前一天向承承包人支付元元计算加班费费。7.1.3发包包人应为承包包人现场工作作人员提供必必要的生产、生生活条件；如如不能提供时时，应
6、一次性性付给承包人人临时设施费费元。7.1.4开工工前，发包人人应办理完毕毕开工许可、工工作场地使用用、青苗、树树木赔偿、坟坟地迁移、房房屋构筑物拆拆迁、障碍物物清除等工作作，及解决扰扰民和影响正正常工作进行行的有关问题题，并承担费费用；发包人应向承包包人提供工作作现场地下已已有埋藏物（如如电力、电讯讯电缆、各种种管道、人防防设施、洞室室等）的资料料及其具体位位置分布图，若若因地下埋藏藏物不清，致致使承包人在在现场工作中中发生人身伤伤害或造成经经济损失时，由由发包人承担担民事责任；在有毒、有害环环境中作业时时，发包人应应按有关规定定，提供相应应的防护措施施，并承担有有关的费用；以书面形式向承承
7、包人提供水水准点和坐标标控制点；发包人应解决承承包人工作现现场的平整，道道路通行和用用水用电，并并承担费用。7.1.5发包包人应对工作作现场周围建建筑物、构筑筑物、古树名名木和地下管管道、线路的的保护负责，对对承包人提出出书面具体保保护要求（措措施），并承承担费用。7.1.6发包包人应保护承承包人的投标标书、报告书书、文件、设设计成果、专专利技术、特特殊工艺和合合理化建议，未未经承包人同同意，发包人人不得复制泄泄露或向第三三人转让或用用于本合同外外的项目，如如发生以上情情况，发包人人应负法律责责任，承包人人有权索赔。7.1.7本合合同中有关条条款规定和补补充协议中发发包人应负的的责任。承包人责
8、任承包人按本本合同第三条条规定的内容容、时间、数数量向发包人人交付报告、成成果、文件，并并对其质量负负责。承包人对报报告、成果、文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改补充充；由于承包包人的遗漏、错错误造成工程程质量事故，承承包人除负法法律责任和负负责采取补救救措施外，应应减收或免收收直接受损失失部分的岩土土工程费，并并根据受损失失程度向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金额由发包人人、承包人商商定为实际损损失的。承包人不得得向第三人扩扩散、转让第第二条中发包包人提供的技技术资料、文文件。发生上上述情况，承承包人应负法法律责任，发发包人有权索索赔。遵守国家及及当地有关部部门对工作现现场的有关管管理规定，做
9、做好工作现场场保卫和环卫卫工作，并按按发包人提出出的保护要求求（措施），保保护好工作现现场周围的建建、构筑物，古古树、名木和和地下管线（管管道）、文物物等。本合同有关关条款规定和和补充协议中中承包人应负负的责任。第八条 违违约责任：由于发包人提供供的资料、文文件错误、不不准确，造成成工期延误或或返工时，除除工期顺延外外，发包人应应向承包人支支付停工费或或返工费，造造成质量、安安全事故时，由由发包人承担担法律责任和和经济责任。在合同履行行期间，发包包人要求终止止或解除合同同，承包人未未开始工作的的，不退还发发包人已付的的定金；已进进行工作的，完完成的工作量量在以内时时，发包人应应支付承包人人工程
10、费的的费用；完完成的工作量量超过时，发发包人应支付付承包人工程程费的的费费用。发包人不按按时支付工程程费（进度款款），承包人人在约定支付付时间天后，向向发包人发出出书面催款的的通知，发包包人收到通知知后仍不按要要求付款，承承包人有权停停工，工期顺顺延，发包人人还应承担滞滞纳金。由于承包人人原因延误工工期或未按规规定时间交付付报告、成果果、文件，每每延误一天应应承担以工程程费千分之一一计算的违约约金。交付的报告、成成果、文件达达不到合同约约定条件的部部分，发包人人可要求承包包人返工，承承包人按发包包人要求的时时间返工，直直到符合约定定条件，因承承包人原因达达不到约定条条件，由承包包人承担返工工费
11、，返工后后仍不能达到到约定条件，承承包人承担违违约责任，并并根据因此造造成的损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金额额最高不超过过返工项目的的收费。第九条 材材料设备供应应。发包人、承包人人应对各自负负责供应的材材料设备负责责，提供产品品合格证明，并并经发包人、承承包人代表共共同验收认可可，如与设计计和规范要求求不符的产品品，应重新采采购符合要求求的产品，并并经发包人、承承包人代表重重新验收认定定，各自承担担发生的费用用。若造成停停、窝工的，原原因是承包人人的，则责任任自负；原因因是发包人的的，则应向承承包人支付停停、窝工费。承包人需使使用代用材料料时，须经发发包人代表批批准方可使用用，增减
12、的费费用由发包人人、承包人商商定。第十条 报告、成果果、文件检查查验收 由发包人负负责组织对承承包人交付的的报告、成果果、文件进行行检查验收。 发包人收到到承包人交付付的报告、成成果、文件后后天内检查验验收完毕，并并出具检查验验收证明，以以示承包人已已完成任务，逾逾期未检查验验收的，视为为接受承包人人的报告、成成果、文件。 隐蔽工程工工序质量检查查，由承包人人自检后，书书面通知发包包人检查；发发包人接通知知后，当天组组织质检，经经检验合格，发发包人、承包包人签字后方方能进行下一一道工序；检检验不合格，承承包人在限定定时间内修补补后重新检验验，直至合格格；若发包人人接通知后小小时内仍未能能到现场
13、检验验，承包人可可以顺延工程程工期，发包包人应赔偿停停、窝工的损损失。 工程完工，承承包人向发包包人提交岩土土治理工程的的原始记录、竣竣工图及报告告、成果、文文件，发包人人应在天内组组织验收，如如有不符合规规定要求及存存在质量问题题，承包人应应采取有效补补救措施。 工程未经验验收，发包人人提前使用和和擅自动用，由由此发生的质质量、安全问问题，由发包包人承担责任任，并以发包包人开始使用用日期为完工工日期。 完工工程经经验收符合合合同要求和质质量标准，自自验收之日起起天内，承包包人向发包人人移交完毕，如如发包人不能能按时接管，致致使已验收工工程发生损失失，应由发乍乍人承担，如如承包人不能能按时交付
14、，应应按逾期完工工处理，发包包人不得因此此而拒付工程程款。第十一条 本本合同未尽事事宜，经发包包人与承包人人协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等效力力。第十二条 其其它约定事项项：第十三条 争争议解决办法法 本合同发生生争议时，发发包人、承包包人应及时协协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、承包人人同意由仲裁裁委员会仲裁裁。发包人、承承包人未在本本合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成书面仲裁协协议的，可向向人民法院起起诉。 第十四条条 合同生效效与终止本合同自发包人人、承包人签签字盖章后生生效；按规定定到省级建设设行政主管部部门规
15、定的审审查部门备案案；发包人、承承包人认为必必要时，到项项目所在地工工商行政管理理部门申请鉴鉴证。发包人人、承包人履履行完合同规规定的义务后后，本合同终终止。本合同一式份，发发包人份、勘勘察人份。发包人名称：承包人人名称： （盖章）（盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字） 委托代理人人：（签字）住 所： 住 所：邮 政 编 码码： 邮 政 编 码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行行： 开 户 银 行：银 行 帐 号号： 银 行 帐 号：建设行政主管部部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖盖章）备 案 号号： 经 办 人：备案日期：年月日日 鉴证日期：年月月日说 明 图库网址 联系：电话：